2024幕墙施工劳务承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024幕墙施工劳务承包合同范本本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包范围1.2承包内容2.合同金额与支付2.1合同金额2.2支付方式与时间3.工期与进度3.1工期要求3.2进度计划4.质量标准与要求4.1质量标准4.2质量要求5.安全责任与规定5.1安全责任5.2安全规定6.劳务人员与管理6.1劳务人员要求6.2劳务人员管理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备使用8.变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.违约责任与赔偿9.1违约责任9.2赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.其他条款13.1知识产权保护13.2法律法规遵守14.合同的签订与备案14.1签订日期14.2备案手续第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包范围承包人应按照合同约定完成幕墙工程的施工，包括幕墙的设计、材料采购、加工制作、安装、调试、验收、保修等工作。1.2承包内容承包人应按照合同约定的设计方案、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第二条合同金额与支付2.1合同金额合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税金等全部费用。2.2支付方式与时间支付方式为银行转账，支付时间为合同签订后【】天内，发包人支付合同金额的【】%；工程验收合格后【】天内，发包人支付合同金额的【】%；质保期结束后【】天内，发包人支付合同金额的【】%。第三条工期与进度3.1工期要求合同约定的工期为【】天，自合同签订之日起计算。3.2进度计划承包人应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并提交给发包人审核。发包人有权根据工程实际情况要求承包人调整进度计划。第四条质量标准与要求4.1质量标准承包人应按照合同约定的设计方案、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。4.2质量要求工程质量应达到【】等荣誉称号的标准，并符合【】等规范要求。工程验收不合格的，承包人应按照发包人的要求整改，并承担由此产生的费用。第五条安全责任与规定5.1安全责任承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定，确保工程安全。因承包人原因造成的人员伤亡、财产损失等，由承包人承担全部责任。5.2安全规定承包人应制定并落实针对本工程的安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。发包人有权对承包人的安全生产情况进行检查，并提出整改意见。第六条劳务人员与管理6.1劳务人员要求承包人应按照合同约定的施工内容，配备相应的专业技术人员和管理人员，确保施工过程中的技术和管理需求。6.2劳务人员管理承包人应负责劳务人员的培训、考核、工资支付等管理工作，并承担由此产生的费用。劳务人员应遵守国家法律法规和合同约定，服从承包人的管理。第八条变更与解除8.1变更条件合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的，双方可协商一致变更合同。8.2解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。第九条违约责任与赔偿9.1违约责任双方应严格履行合同约定的义务。如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2赔偿标准违约方应按照合同金额的【】%向守约方支付赔偿金。赔偿金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的补充赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方约定仲裁解决争议，应向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同变更条件合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字（或盖章）确认。11.3合同终止条件合同终止的条件按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同终止之日起计算，为期【】年。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权，按照相关法律法规和合同约定予以保护。13.2法律法规遵守双方在合同履行过程中应遵守国家法律法规，不得从事违法行为。第十四条合同的签订与备案14.1签订日期本合同签订日期为【】。14.2备案手续合同签订后，双方应按照法律法规的规定办理合同备案手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：幕墙工程设计方案附件二：幕墙工程施工图纸附件三：技术规范与要求附件四：安全生产规章制度附件五：劳务人员名单与管理规定附件六：材料供应合同附件七：设备租赁合同附件八：工程验收标准附件九：质保服务协议附件十：保密协议附件一的详细要求和说明：幕墙工程设计方案应包括但不限于设计理念、幕墙系统类型、材料选择、施工工艺、节点详图等内容，须经发包人审批后方可用于施工。附件二的详细要求和说明：幕墙工程施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点图等，须经发包人审批后方可用于施工。附件三的详细要求和说明：技术规范与要求应包括幕墙工程的各项技术标准、质量要求、安全规定等，须经发包人审批后方可用于施工。附件四的详细要求和说明：安全生产规章制度应包括安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产操作规程等，须经发包人审批后方可实施。附件五的详细要求和说明：劳务人员名单与管理规定应包括劳务人员的姓名、职务、资质等信息，以及劳务人员管理的相关规定，须经发包人审批后方可实施。附件六的详细要求和说明：材料供应合同应包括材料供应的种类、数量、质量、价格、交付时间等内容，须经发包人审批后方可实施。附件七的详细要求和说明：设备租赁合同应包括租赁设备的种类、数量、性能、租金、交付时间等内容，须经发包人审批后方可实施。附件八的详细要求和说明：工程验收标准应包括验收的条件、程序、方法等，须经发包人审批后方可用于工程验收。附件九的详细要求和说明：质保服务协议应包括质保服务的期限、范围、责任等内容，须经发包人审批后方可实施。附件十的详细要求和说明：保密协议应包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容，须经发包人审批后方可实施。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按合同约定的工期完成工作。2.工程质量不符合合同约定的质量标准。3.未按合同约定的支付方式及时支付合同金额。4.未履行合同约定的安全责任和安全规定。5.未经发包人同意，擅自变更合同内容。6.未经发包人同意，擅自解除合同。违约责任认定标准：1.按照合同金额的【】%向守约方支付违约金。2.赔偿因违约行为导致的损失，包括但不限于直接损失和间接损失。3.承担因违约行为而产生的额外费用。示例说明：如果承包人未按合同约定的工期完成工作，属于违约行为。根据合同约定，承包人应向发包人支付合同金额的【】%作为违约金，并赔偿因工期延误导致的直接损失和间接损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的违约责任。3.质保期：指承包人对幕墙工程提供的质量保证期限，通常为一定年限。4.保密信息：指合同履行过程中双方未公开的、具有商业价值的信息。5.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。1.不可抗力