乡村公路改造施工合同

乡村公路改造施工合同合同编号：__________乡村公路改造施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为改善乡村公路交通状况，提高道路通行能力，决定对现有公路进行改造；2.施工方具备道路改造施工资质和经验，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。一、工程内容与范围1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程内容：包括但不限于道路路基整理、路面铺设、交通安全设施安装、排水设施改造等。5.工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及业主要求。二、工程进度与工期1.工程计划开工日期：_____________________2.工程计划竣工日期：_____________________3.工期延误：如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。三、工程造价与支付1.工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.支付方式：（1）施工过程中，业主按工程进度支付工程款；（2）工程竣工后，经业主验收合格，支付剩余工程款。3.支付条件：施工方按照本合同约定完成工程，并提供相关验收资料。四、施工方的义务与责任1.施工方应按照业主提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工，确保工程质量；2.施工方应严格按照工期要求组织施工，确保工程按时完工；3.施工方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全；4.施工方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任；5.施工方应按照业主要求，对工程进行保修。五、业主的义务与责任1.业主应按照本合同约定支付工程款；2.业主应协助施工方办理相关施工手续；3.业主应提供施工所需的水、电等基础设施；4.业主应对施工方施工过程中的合理需求给予支持；5.业主应在合同约定的时间内对工程进行验收。六、违约责任1.施工方如未按照本合同约定完成工程，应承担相应的违约责任；2.业主如未按照本合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任；3.双方如因不可抗力导致无法履行合同，应根据实际情况协商解决。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；3.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求及规范3.施工资质证明4.工程验收标准5.安全防护措施方案6.保修条款7.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程，包括但不限于延期、工程质量不达标等。2.业主未按照约定支付工程款。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程项目的资金、场地等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成工程项目。3.工程款：指业主按照工程进度支付给施工方的款项。4.违约责任：指合同一方未履行合同义务时，应承担的法律责任。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的施工计划，确保工程按时完工。2.工程质量问题：严格按照验收标准进行验收，发现问题及时整改。3.付款争议：查看合同付款条款，按照约定及时支付工程款。4.安全事故：加强施工现场安全管理，遵守安全生产规定。5.合同争议：通过友好协商解