2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同3篇_第1页
2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同3篇_第2页
2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同3篇_第3页
2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同3篇_第4页
2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同本合同目录一览第一条合同主体1.1建筑公司信息1.2开发商信息第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三条工程范围与内容3.1建筑工程施工3.2安装工程施工3.3装修工程施工3.4施工图纸及技术要求第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4变更付款第五条工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3关键节点进度5.4工期延误责任第六条质量标准与要求6.1工程质量标准6.2材料与设备要求6.3施工过程质量管理6.4质量验收与保修第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求与措施第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1建筑公司违约9.2开发商违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条协助与配合13.1双方协助与配合事项13.2双方沟通与信息交换第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同正本与副本14.3附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1建筑公司信息1.1.1公司名称:X建筑有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:X1.1.4联系人:X1.1.5联系方式:电话:X,邮箱:X1.2开发商信息1.2.1公司名称:X开发商有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:X1.2.4联系人:X1.2.5联系方式:电话:X,邮箱:X第二条项目概述2.1项目名称:X多功能商业综合体建设项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:平方米2.4项目预算:人民币万元整第三条工程范围与内容3.1建筑工程施工3.1.1土建工程3.1.2钢结构工程3.1.3幕墙工程3.1.4园林绿化工程3.1.5配套道路工程3.2安装工程施工3.2.1给排水系统3.2.2供电系统3.2.3暖通空调系统3.2.4智能化系统3.2.5消防系统3.3装修工程施工3.3.1室内装修工程3.3.2室外装修工程3.3.3景观装修工程3.4施工图纸及技术要求3.4.1施工图纸提供:开发商提供完整的施工图纸及设计文件3.4.2技术要求:按照施工图纸及设计文件要求进行施工第四条合同价格与支付4.1合同总价:人民币万元整4.2支付方式:银行转账4.3进度付款4.3.1工程开工后,每完成一个阶段的工程,按照合同总价的一定比例进行支付4.3.2具体支付比例和时间由双方另行协商确定4.4变更付款4.4.1变更内容:由于设计变更或者工程量增减等原因导致的合同价款变更4.4.2变更审批:变更金额超过合同总价的一定比例,需要双方协商一致并签订补充协议4.4.3变更付款:按照变更协议约定的金额和时间进行支付第五条工期与进度5.1工程开工日期:年月日5.2工程竣工日期:年月日5.3关键节点进度:具体关键节点进度由双方另行协商确定5.4工期延误责任5.4.1延误原因:由于建筑公司原因导致工期延误5.4.2延误责任:建筑公司应当承担因工期延误而产生的违约金,具体金额由双方协商确定5.4.3延误赔偿:建筑公司应当承担因工期延误而产生的直接经济损失的赔偿责任第六条质量标准与要求6.1工程质量标准:按照国家相关法律法规和行业标准进行施工6.2材料与设备要求6.2.1材料:建筑材料应当符合国家相关法律法规和行业标准的要求6.2.2设备:设备应当符合国家相关法律法规和行业标准的要求,并经过验收合格6.3施工过程质量管理6.3.1建筑公司应当建立健全施工质量管理体系,确保工程质量6.3.2质量检查:建筑公司应当定期对施工质量进行检查,确保施工质量符合要求6.3.3质量报告:建筑公司应当向开发商提供施工质量报告6.4质量验收与保修6.4.1验收:工程完成后,由开发商组织验收,建筑公司应当配合6.4.2保修:建筑公司应当对施工质量承担保修责任,保修期限按照国家相关规定执行第八条合同变更与解除8.1变更条件8.1.1设计变更:由于项目设计需要调整,导致合同内容发生变化8.1.2工程量增减:由于工程实际情况与预算存在差异,需要对合同工程量进行调整8.1.3法律法规变化:由于国家法律法规发生变化,需要对合同内容进行调整8.2解除条件8.2.1双方协商一致:双方通过友好协商,达成解除合同的共识8.2.2不可抗力:由于不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致合同无法履行8.2.3违约行为:一方严重违约,导致合同无法履行8.3变更与解除的程序8.3.1变更协议:双方协商一致后,签订书面变更协议,明确变更内容、价格、工期等事项8.3.2解除协议:双方协商一致后,签订书面解除协议,明确解除原因、解除时间、违约责任等事项第九条违约责任9.1建筑公司违约9.1.1工期延误:建筑公司未按照合同约定的工期完成工程,应当承担违约责任9.1.2工程质量不符合约定:建筑公司施工的工程质量不符合合同约定,应当承担违约责任9.1.3材料和设备不符合要求:建筑公司提供的材料和设备不符合合同约定,应当承担违约责任9.2开发商违约9.2.1支付违约:开发商未按照合同约定的时间和金额支付价款,应当承担违约责任9.2.2提供资料不齐全:开发商未按照合同约定提供完整的施工图纸及设计文件,应当承担违约责任9.2.3变更违约:开发商未按照合同约定的变更程序进行变更,应当承担违约责任9.3违约赔偿9.3.1建筑公司违约赔偿:建筑公司违约导致开发商损失的,应当承担相应的赔偿责任9.3.2开发商违约赔偿:开发商违约导致建筑公司损失的,应当承担相应的赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决:双方通过友好协商,解决合同争议10.1.2调解解决:双方同意由相关机构进行调解,解决合同争议10.1.3仲裁解决:双方同意提交仲裁委员会进行仲裁10.1.4诉讼解决:双方同意提交人民法院进行诉讼10.2诉讼管辖10.2.1双方约定在合同签订地人民法院管辖10.2.2双方约定在开发商所在地人民法院管辖10.3仲裁10.3.1双方约定在合同签订地仲裁委员会进行仲裁10.3.2双方约定在开发商所在地仲裁委员会进行仲裁第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章:合同由双方签字并加盖公章后生效11.1.2政府批准:合同需经相关政府部门批准后生效11.2合同终止条件11.2.1工程完成:工程按照合同约定完成后,合同终止11.2.2解除协议:双方签订解除协议,明确解除时间及事项后,合同终止11.3合同解除条件11.3.1双方协商一致:双方通过友好协商,达成解除合同的共识11.3.2不可抗力:由于不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致合同无法履行11.3.3违约行为:一方严重违约,导致合同无法履行第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1商业秘密:包括合同内容、双方商业计划、市场信息等12.1.2技术秘密:包括施工技术、设计方案、材料配方等12.2保密期限12.2.1双方约定保密期限为合同终止后的三年12.3保密违约责任12.3.1泄露保密信息:泄露保密信息的一方应当承担违约责任12.3.2赔偿损失:泄露保密信息的一方应当承担因泄露造成的直接经济损失的赔偿责任第十三条协助与配合13.1双方协助与配合事项13.1.1施工前的准备工作:双方协助完成施工前的准备工作13.1.2第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入,包括但不限于中介方、监管方、检测方等,特对原有合同内容进行补充和修正。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、监管方、检测方等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙方在合同履行过程中,如遇到无法自行解决的问题,可以协商决定邀请第三方介入。2.1.2甲乙方在合同履行过程中,如遇到法律法规、行业标准等要求必须由第三方介入的情况,应按照相关法律法规、行业标准的规定进行。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙方协商一致后,可以向第三方发出邀请函,邀请第三方介入。2.2.2第三方在收到邀请函后,有权决定是否接受邀请。如第三方接受邀请,甲乙方与第三方签订书面补充协议,明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的约定和补充协议的约定,完成介入工作。3.2第三方应保证其介入工作的独立性、客观性和公正性。3.3第三方应对其介入工作过程中获取的甲乙方信息保密,不得泄露给其他无关方。第四条第三方的主要权利4.1第三方有权按照甲乙方的约定和补充协议的约定,获取与介入工作相关的信息和资料。4.2第三方有权对甲乙方的行为进行监督和评价,并提出改进建议。第五条第三方的主要义务5.1第三方应按照甲乙方的约定和补充协议的约定,按时完成介入工作。5.2第三方应保证其介入工作的质量,不得因其工作失误导致甲乙方损失。5.3第三方应遵守相关法律法规、行业标准,不得违法违规进行介入工作。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙方的责任限额,按照甲乙方与第三方签订的补充协议约定执行。6.2如第三方在介入工作过程中出现过错,导致甲乙方损失的,第三方应按照补充协议的约定承担赔偿责任。6.3第三方对甲乙方的责任限额,不应超过其介入工作的报酬。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方是独立的法律主体,彼此之间的合同关系,不涉及对方。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入工作完成后,甲乙方与第三方签订的补充协议终止。8.2如第三方未按照约定完成介入工作,甲乙方有权解除补充协议,并要求第三方承担违约责任。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方未按照约定完成介入工作的,应承担违约责任。9.2第三方在介入工作过程中,违反法律法规、行业标准的,应承担相应的法律责任。第十条本修正条款的生效、终止与解除10.1本修正条款自甲乙方与第三方签订书面补充协议之日起生效。10.2本修正条款终止条件,按照甲乙方与第三方签订的补充协议约定执行。10.3本修正条款解除条件,按照甲乙方与第三方签订的补充协议约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体信息表附件二:项目概述表附件三:工程范围与内容详细说明附件四:合同价格与支付明细表附件五:工期与进度计划表附件六:质量标准与要求详细说明附件七:安全生产与环保措施详细说明附件八:合同变更与解除协议模板附件九:违约责任认定标准表附件十:争议解决方式详细说明附件十一:合同的生效、终止与解除条件详细说明附件十二:保密条款详细说明附件十三:协助与配合事项详细说明附件十四:第三方介入协议模板附件一:合同主体信息表详细要求:列出甲方、乙方、第三方等所有合同主体的基本信息,包括名称、地址、法定代表人、联系人、联系方式等。附件二:项目概述表详细要求:详细描述项目的名称、地点、规模、预算等基本信息。附件三:工程范围与内容详细说明详细要求:详细列出建筑工程施工、安装工程施工、装修工程施工的具体范围和内容。附件四:合同价格与支付明细表详细要求:详细列出合同总价、进度付款、变更付款等价格相关的明细。附件五:工期与进度计划表详细要求:详细列出工程开工日期、竣工日期、关键节点进度等工期相关的信息。附件六:质量标准与要求详细说明详细要求:详细列出工程质量标准、材料与设备要求、施工过程质量管理等内容。附件七:安全生产与环保措施详细说明详细要求:详细列出安全生产责任、安全生产措施、环保要求与措施等内容。附件八:合同变更与解除协议模板详细要求:提供合同变更与解除的协议模板,明确变更和解除的条件、程序、违约责任等。附件九:违约行为及责任认定标准详细要求:详细列出所有可能的违约行为,以及违约的责任认定标准和违约金计算方式。附件十:争议解决方式详细说明详细要求:详细说明争议解决方式,包括协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。附件十一:合同的生效、终止与解除条件详细说明详细要求:详细说明合同生效、终止与解除的条件,包括双方签字盖章、政府批准等。附件十二:保密条款详细说明详细要求:详细说明保密条款的内容,包括保密内容、保密期限、保密违约责任等。附件十三:协助与配合事项详细说明详细要求:详细说明双方在施工过程中的协助与配合事项,包括施工前的准备工作、施工过程中的沟通与信息交换等。附件十四:第三方介入协议模板详细要求:提供第三方介入的协议模板,明确第三方的职责、权利和义务,以及第三方责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误:由于建筑公司原因导致工程未能按照合同约定的时间完成。2.工程质量不符合约定:建筑公司施工的工程质量未达到合同约定的标准。3.材料和设备不符合要求:建筑公司提供的材料和设备未达到合同约定的要求。4.支付违约:开发商未按照合同约定的时间和金额支付价款。5.提供资料不齐全:开发商未按照合同约定提供完整的施工图纸及设计文件。6.变更违约:开发商未按照合同约定的变更程序进行变更。违约的责任认定标准:1.工期延误:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。2.工程质量不符合约定:按照合同约定的质量保修期限,由建筑公司承担维修责任。3.材料和设备不符合要求:由建筑公司承担更换材料和设备的费用。4.支付违约:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。5.提供资料不齐全:由开发商承担因资料不齐全导致的损失。6.变更违约:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方(建筑公司)1.2乙方(开发商)第二条项目概述2.1项目名称:多功能商业综合体建设2.2项目地点:具体地址2.3项目规模:建筑面积、栋数等2.4项目预算:总造价第三条合同工期3.1工期期限:自开工之日起至竣工验收合格之日止3.2开工日期:具体日期3.3竣工日期:具体日期第四条工程质量4.1质量标准:符合国家及行业相关标准4.2质量保修期限:自竣工验收合格之日起第五条工程造价与支付5.1合同总价:固定总价5.2支付方式:进度付款、竣工付款等5.3支付时间:按照工程进度分阶段支付第六条工程变更6.1变更范围:设计变更、工程量变更等6.2变更程序:双方协商一致,签订变更协议第七条违约责任7.1甲方违约:未按约定履行合同义务7.2乙方违约:未按约定支付工程款项等第八条争议解决8.1争议解决方式:协商解决、调解、仲裁或诉讼8.2仲裁地点:具体地点8.3诉讼地点:具体地点第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件:双方签字盖章、备案等9.2合同变更:双方协商一致,签订变更协议9.3合同解除:因不可抗力或其他约定情形导致合同无法履行第十条保密条款10.1保密内容:合同内容及双方商业秘密10.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起第十一条法律适用与解释11.1适用法律:中华人民共和国法律11.2合同解释:按照合同条款的一般含义及目的进行解释第十二条其他约定12.1环境保护:双方应遵守国家环境保护法律法规,确保工程环境保护措施到位12.2安全生产:双方应遵守国家安全生产法律法规,确保工程施工安全第十三条附件13.1合同图纸13.2工程量清单13.3合同协议书第十四条签字盖章14.1甲方签字:14.2乙方签字:第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方(建筑公司)是指具有独立法人资格的X建筑有限公司,法定代表人为X,地址为X。1.2乙方(开发商)是指具有独立法人资格的X房地产开发有限公司,法定代表人为X,地址为X。第二条项目概述2.1项目名称:多功能商业综合体建设2.2项目地点:具体地址为X,位于X地区,交通便利。2.3项目规模:总建筑面积为X平方米,包括购物中心、办公楼、酒店、公寓等。2.4项目预算:总造价为X万元人民币,具体金额以工程量清单为准。第三条合同工期3.1工期期限:自开工之日起至竣工验收合格之日止,总工期为X日。3.2开工日期:双方协商确定,以甲方收到乙方付款后的第一个工作日为开工日期。3.3竣工日期:按照工程进度和质量要求,甲方应确保工程在约定的工期内完工,并向乙方提交竣工验收报告。第四条工程质量4.1质量标准:工程质量应符合国家及行业相关标准,包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》等。4.2质量保修期限:自竣工验收合格之日起,甲方应承担工程质量保修责任,保修期限按照国家和行业规定执行。第五条工程造价与支付5.1合同总价:本工程合同总价为X万元人民币,具体金额以工程量清单为准。5.2支付方式:双方同意采用进度付款的方式,按照工程实际完成情况分阶段支付。5.3支付时间:乙方应按照约定的时间和金额向甲方支付工程款项,支付时间分别为工程进度达到30%、60%和100%时。第六条工程变更6.1变更范围:合同履行过程中,如发生设计变更、工程量变更等,需对合同价款进行调整的,双方应协商一致并签订变更协议。6.2变更程序:变更协议应明确变更内容、价款和工期等,并经双方签字盖章后生效。变更协议作为本合同的附件,具有同等法律效力。第八条违约责任8.1甲方违约:甲方未按约定履行合同义务,包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等,应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.2乙方违约:乙方未按约定支付工程款项,或未按约定提供施工条件等,应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方同意通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点:双方约定仲裁地点为X。9.3诉讼地点:双方约定诉讼地点为X。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更:双方同意,合同的变更应书面签订,经双方签字盖章后生效。10.3合同解除:在合同履行过程中,如发生不可抗力或其他约定情形导致合同无法履行,双方协商一致后可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年。第十二条其他约定12.1环境保护:双方应遵守国家环境保护法律法规,确保工程环境保护措施到位。如因甲方原因导致环保问题,甲方应承担全部责任和费用。12.2安全生产:双方应遵守国家安全生产法律法规,确保工程施工安全。如因甲方原因导致安全事故,甲方应承担全部责任和费用。12.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商一致,根据情况部分或全部免除责任。第十三条附件13.1合同图纸:包括工程设计图纸、施工图纸等。13.2工程量清单:详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等。13.3合同协议书:本合同协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方签字:14.2乙方签字:第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入程序2.1甲方应在本合同签订后七个工作日内,向乙方提供完整的第三方名单,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。2.2乙方应在与第三方进行任何形式的沟通、协商、签订合同时,事先取得甲方的书面同意。2.3如甲方对乙方选择的第三方有异议,甲方应在收到乙方通知后的七个工作日内提出,并说明理由。甲方未按时提出异议的,视为甲方对乙方选择的第三方无异议。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定,履行各自的权利和义务,并对其提供的产品或服务的质量、安全等承担全部责任。3.2第三方如因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面的问题,应由第三方自行解决,并承担相应责任。3.3第三方如侵害甲方或乙方合法权益的,甲方或乙方均有权要求第三方承担停止侵害、消除危险、赔偿损失等责任。第四条第三方支付4.1乙方应按照本合同约定的付款方式、付款时间,向第三方支付相应的款项。4.2甲方应监督乙方按照约定向第三方支付款项,并确保第三方收到款项。第五条第三方变更5.1如第三方因故无法继续履行合同义务,甲方和乙方应共同协商确定新的第三方。5.2甲方和乙方应在协商确定新的第三方后的七个工作日内,签订相应的补充协议,并报原合同备案机关备案。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额是指甲方和乙方在合同中约定的,第三方在其合同义务范围内应承担的最高赔偿责任限额。6.2甲方和乙方应在合同中明确第三方责任限额,包括但不限于第三方在工程质量、进度、安全等方面的赔偿责任限额。6.3甲方和乙方应确保第三方了解其责任限额,并督促第三方按照合同约定履行义务。第七条第三方协调7.1甲方和乙方应建立第三方协调机制,确保第三方之间的沟通、协商、解决问题等工作的顺利进行。7.2甲方和乙方应定期召开第三方协调会议,及时解决第三方在合同履行过程中出现的问题。7.3甲方和乙方应对第三方进行定期评估,对表现优秀的第三方给予奖励,对表现不合格的第三方进行整改或更换。第八条第三方违约处理8.1第三方未按照合同约定履行义务的,甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方如发生违约行为,甲方和乙方应按照本合同约定的争议解决方式,解决第三方违约问题。第九条第三方权益保护9.1甲方和乙方应保护第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。9.2甲方和乙方应确保第三方在合同履行过程中,不受不公平对待。第十条附件10.1第三方合同:包括但不限于设计合同、监理合同、材料供应合同、施工分包合同等。10.2第三方评估报告:对第三方在合同履行过程中的表现进行评估的报告。第十一条签字盖章11.1甲方签字:11.2乙方签字:第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同图纸详细要求:合同图纸应包括工程设计图纸、施工图纸、平面布局图、立面图、剖面图等,图纸应清晰、完整,足以指导施工。附件2:工程量清单详细要求:工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等,清单应经过双方确认无误后签字盖章。附件3:合同协议书详细要求:合同协议书应为本合同的正本,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。附件4:第三方合同详细要求:包括但不限于设计合同、监理合同、材料供应合同、施工分包合同等,第三方合同应明确双方的权利和义务。附件5:第三方评估报告详细要求:第三方评估报告应详细记录第三方在合同履行过程中的表现,包括质量、进度、服务等方面的评估结果。附件6:付款凭证详细要求:付款凭证应包括支付款项的银行转账凭证、现金支付凭证等,以证明付款的实际情况。附件7:工程进度报告附件8:质量检查报告详细要求:质量检查报告应详细记录工程质量检查的结果,包括检查日期、检查人员、检查结果等。附件9:安全生产报告详细要求:安全生产报告应详细记录工程施工过程中的安全生产情况,包括安全生产措施的落实情况、安全事故的处理情况等。附件10:合同变更协议详细要求:合同变更协议应明确变更内容、价款和工期等,并经双方签字盖章后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定履行合同义务,如延期交付、工程质量不符合约定等。2.乙方未按约定支付工程款项,或未按约定提供施工条件等。3.第三方未按照合同约定履行义务,如质量问题、进度延误、安全问题等。违约责任认定标准:1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致工程无法按期完成或造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约方应承担因违约所产生的额外费用,如延期罚款、临时措施费用等。示例说明:假设甲方未按约定时间交付设计图纸,导致施工无法按时进行,甲方应承担因延期导致的施工费用增加等损失。具体损失金额应根据实际情况进行计算,并由甲方承担。全文完。2024年度建筑施工合同:建筑公司与开发商就多功能商业综合体建设的合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1建筑公司信息1.2开发商信息第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三条合同范围3.1施工内容3.2施工标准3.3施工材料第四条工期与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款第六条质量保证6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1建筑公司信息甲方:×××建筑有限公司地址:××省××市××区××路××号联系人:×××联系电话:×××××××××1.2开发商信息乙方:×××房地产开发有限公司地址:××省××市××区××路××号联系人:×××联系电话:×××××××××第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点本项目位于××省××市××区××路××号。2.3项目规模本项目总建筑面积约为××平方米,包括:购物中心、办公楼、酒店、公寓等。2.4项目预算本项目总投资预算为××万元(大写:人民币××万元整)。第三条合同范围3.1施工内容甲方同意按照本项目的设计图纸、技术规范及标准要求,完成土建、安装、装修等全部施工内容。3.2施工标准本项目的施工应符合国家及地方相关法律法规、工程技术规范及标准要求。3.3施工材料甲方应按照乙方提供的材料清单及质量要求,采购并使用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备。第四条工期与进度4.1开工日期本项目的开工日期为××年××月××日。4.2竣工日期甲方向乙方承诺,本项目的竣工日期为××年××月××日。4.3施工进度计划甲方应按照项目施工总进度计划,合理安排施工进度,确保项目按期完工。第五条合同价格与支付5.1合同总价本合同总价暂定为××万元(大写:人民币××万元整)。5.2支付方式本合同支付方式分为三次,分别为:开工保证金、进度付款、竣工付款。5.3进度付款甲方按照乙方批准的进度计划,每月进行进度付款。5.4竣工付款项目验收合格后,乙方应在验收报告签署后的15日内支付剩余合同价款。第六条质量保证6.1质量标准本项目质量应符合国家及地方相关法律法规、工程技术规范及标准要求。6.2质量检查甲方应按照乙方要求,进行质量检查和验收。6.3质量问题处理如出现质量问题,甲方应负责整改并承担相应责任。第七条安全生产7.1安全生产责任甲方应严格按照国家及地方安全生产法律法规,做好施工现场的安全生产管理工作。7.2安全生产措施甲方应制定并落实施工现场的安全生产措施,确保施工现场安全。7.3安全事故处理如发生安全事故,甲方应立即报告乙方,并按照相关法律法规进行处理。第八条变更与调整8.1变更条件在合同履行过程中,如遇不可抗力或其他特殊情况,需对合同内容进行变更的,双方可协商一致进行变更。8.2变更程序变更事项应通过书面形式提出,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的附件。8.3变更费用因变更产生的额外费用,由双方协商确定承担方式。第九条违约责任9.1违约情形一方违约是指未能履行或未能完全履行本合同约定的义务。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此造成的损失。9.3违约金计算违约金计算方式为:违约金额×违约天数×违约利率。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点双方约定在××省××市进行仲裁。10.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担。第十一条合同解除11.1解除条件一方有权解除合同,如遇到不可抗力、违约等情形。11.2解除程序合同解除需书面通知对方,经双方确认后生效。11.3解除后的处理第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限保密期限为合同终止后××年。12.3泄露后果泄露方应承担相应的法律责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括:设计图纸、技术规范、材料清单等。14.2合同修改合同的修改、补充必须以书面形式进行,经双方盖章确认后生效。14.3合同解除如一方违约,对方有权解除合同,并按照约定承担责任。第二部分:第三方介入后的修正第五条合同价格与支付(修正)5.5第三方介入费用如本合同履行过程中涉及第三方服务,包括但不限于中介、咨询、审计等,相关费用由甲乙双方协商确定,并在合同价款中予以支付。第六条质量保证(修正)6.4第三方质量检测本项目质量检测可邀请具有资质的第三方检测机构进行,检测费用由甲乙双方协商承担。第七条安全生产(修正)7.4第三方安全生产监管甲方应邀请具有资质的第三方安全生产监管机构,对施工现场进行定期安全检查,监管费用由甲乙双方协商承担。第八条变更与调整(修正)8.4第三方咨询费用如变更事项涉及第三方咨询服务,相关费用由甲乙双方协商确定,并在变更协议中予以明确。第九条违约责任(修正)9.4第三方责任如甲方或乙方因违约导致第三方损失,甲方或乙方应承担相应的违约责任,并赔偿第三方损失。第十条争议解决(修正)10.4第三方调解双方发生争议时,可邀请第三方调解机构进

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论