2024版建筑工程施工合同：某地标建筑施工要求与质量标准

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同：某地标建筑施工要求与质量标准本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工地点1.5工程概况第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工程量清单2.3施工图纸2.4施工技术规范第三条合同价格3.1合同总价3.2工程变更价格调整3.3付款方式与进度3.4竣工结算第四条施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条施工安全与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八条施工变更8.1变更程序8.2变更费用8.3变更对工期的影响第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除或终止后的处理第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约处理程序第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼11.3争议解决的时间限制第十二条合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除条件第十三条其他条款13.1合同的转让13.2信息的保密13.3法律法规变化第十四条附则14.1合同附件14.2合同用语解释14.3合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1本合同的发包人为某地标建筑的所有权人或其合法授权的代表。1.1.2发包人的地址为____________________，联系人及联系方式为____________________。1.2承包人1.2.1本合同的承包人为具有相应资质的建筑施工企业，营业执照号码为____________________，税务登记证号码为____________________，组织机构代码为____________________。1.2.2承包人的地址为____________________，联系人及联系方式为____________________。1.3监理人1.3.1监理人为本合同指定的对施工过程进行监督管理的专业机构或个人。1.3.2监理人的地址为____________________，联系人及联系方式为____________________。1.4施工地点1.4.1本合同确定的施工地点为____________________。1.4.2施工地点的地理坐标为____________________。1.5工程概况1.5.1本合同涉及的工程名称为____________________，工程地点为____________________。1.5.2工程的性质为____________________，工程规模为____________________。1.5.3工程的投资估算为____________________，工程的建设资金来源为____________________。第二条合同范围与内容2.1工程范围2.1.1本合同约定的工程范围包括但不限于：土建工程、装饰工程、安装工程、园林景观工程、配套设施工程等。2.1.2承包人应按照合同约定的工程范围完成所有施工工作。2.2工程量清单2.2.1工程量清单为本合同的附件一，是合同的重要组成部分。2.2.2承包人应按照工程量清单约定的数量和质量完成工程。2.3施工图纸2.3.1施工图纸为本合同的附件二，是合同的重要组成部分。2.3.2承包人应按照施工图纸的要求进行施工。2.4施工技术规范2.4.1施工技术规范为本合同的附件三，是合同的重要组成部分。2.4.2承包人应按照施工技术规范的要求进行施工。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。3.1.2合同总价包括工程所有材料、设备、人工、机械等费用。3.2工程变更价格调整3.2.1工程变更应按照合同约定的变更程序进行。3.2.2工程变更的价格调整应按照合同约定的价格调整方式进行。3.3付款方式与进度3.3.1付款方式为本合同约定的进度付款。3.3.2付款进度应按照合同约定的付款节点进行。3.4竣工结算3.4.1竣工结算应按照合同约定的结算方式进行。3.4.2竣工结算的价格应包括合同总价、工程变更费用、索赔费用等。第四条施工进度与工期4.1施工计划4.1.1承包人应根据工程量清单、施工图纸和施工技术规范制定详细的施工计划。4.1.2施工计划应包括但不限于：施工顺序、施工周期、施工人员配置、施工材料供应计划等。4.2工期延误4.2.1工期延误应按照合同约定的工期延误赔偿条款进行。4.2.2工期延误的原因包括但不限于：不可抗力、发包人原因、承包人原因等。4.3提前完成奖励4.3.1若承包人提前完成工程，发包人可以根据合同约定的提前完成奖励条款进行奖励。第五条施工质量标准5.1质量要求5.1.1承包人应按照施工图纸、施工技术规范和合同约定的质量要求完成工程。5.1.2工程的质量检验应按照合同约定的检验程序和标准进行。5.2质量检验5.2.1承包人应负责组织工程的质量检验。5.2.2发包人和监理人可以对工程的质量进行监督检查。5.3质量争议处理5.3.1工程质量的争议应通过协商解决。5.3.2若协商不成，争议应提交合同约定的仲裁机构或人民法院解决。第八条施工变更8.1变更程序8.1.1任何关于工程范围、工程量、施工图纸、施工技术规范的变更，应由发包人提出，并提交详细的变更方案。8.1.2变更方案应包括但不限于：变更的内容、变更的原因、变更对工程的影响、变更的工程量和费用等。8.2变更费用8.2.1变更费用应根据变更方案和合同约定的价格调整方式确定。8.2.2变更费用应在竣工结算中予以调整。8.3变更对工期的影响8.3.1变更对工期的影响应由监理人评估，并通知发包人和承包人。8.3.2若变更导致工期延误，应按照合同约定的工期延误赔偿条款进行。第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.1.1合同的解除应符合合同约定的解除条件。9.1.2合同解除的程序应符合合同约定的解除程序。9.2终止条件9.2.1合同的终止应符合合同约定的终止条件。9.2.2合同终止的程序应符合合同约定的终止程序。9.3解除或终止后的处理9.3.1合同解除或终止后，承包人应按照合同约定的方式进行工程的交接。9.3.2合同解除或终止后，发包人和承包人应按照合同约定的方式处理未付款项、索赔等事项。第十条违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人违反合同的约定，应承担违约责任。10.1.2发包人的违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。10.2承包人违约10.2.1承包人违反合同的约定，应承担违约责任。10.2.2承包人的违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。10.3违约处理程序10.3.1违约事件发生后，受损害方应尽快通知违约方和监理人。10.3.2违约事件的处理应按照合同约定的方式进行。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同争议的解决方式可以是协商、调解、仲裁或诉讼。11.1.2双方应在合同中约定争议解决的优先顺序。11.2仲裁或诉讼11.2.1合同争议的仲裁或诉讼应在本合同签订地或者工程所在地进行。11.2.2双方应约定仲裁机构或人民法院。11.3争议解决的时间限制11.3.1任何一方在知道或应当知道其权利受到侵害之日起，应在一定时间内提出争议解决的要求。第十二条其他条款12.1合同的转让12.1.1未经另一方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。12.2信息的保密12.2.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2.2保密信息的保密期限应按照合同约定的时间进行。12.3法律法规变化12.3.1合同的执行应符合中华人民共和国的法律法规。12.3.2法律法规的变化不影响合同的效力，但双方应按照变化后的法律法规执行合同。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同的生效条件13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同的生效还需满足合同约定的其他生效条件。13.2合同修改程序13.2.1合同的修改应符合合同约定的修改程序。13.2.2合同的修改应由双方签订书面修改协议。13.3合同解除条件13.3.1合同解除的条件应符合合同约定的解除条件。13.3.2合同解除应由双方签订书面解除协议。第十四条附则14.1合同附件14.1.1合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.1.2合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、施工技术规范等。14.2合同用第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的，具有独立法律地位的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：工程质量监督、安全生产监管、环境保护审查、合同争议调解等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。2.2甲乙方应在接受第三方介入前，征得对方的书面同意。2.3第三方介入的条件包括但不限于：具备相关资质、无利益冲突、公正独立等。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在合同中列明。3.2第三方介入的结果对甲乙方具有约束力，甲乙方应予以尊重并遵守。3.3第三方介入的过程中，甲乙方应履行合同约定的义务，包括但不限于提供相关资料、接受监督等。第四条第三方介入的义务与权利4.1第三方介入的个体或组织应履行合同约定的义务，包括但不限于独立公正地行使职责、保护甲乙方的合法权益等。4.2第三方介入的个体或组织有权要求甲乙方提供与工程相关的资料，甲乙方应予以配合。4.3第三方介入的个体或组织有权对甲乙方的违约行为提出整改意见或采取措施，甲乙方应予以遵守。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的个体或组织在履行合同约定的义务时，如发生过失或疏忽，导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方介入的个体或组织的赔偿责任限额，应由甲乙方在合同中约定，并在第三方介入的个体或组织同意的情况下确定。5.3第三方介入的个体或组织在履行合同约定的义务时，如因不可抗力导致损失的，不承担赔偿责任。第六条第三方介入的终止与解除6.1第三方介入的终止条件应符合合同约定的条件，包括但不限于：工程竣工、合同解除等。6.2第三方介入的解除程序应符合合同约定的程序，包括但不限于：甲乙方书面通知、第三方介入的个体或组织确认等。第七条第三方介入与合同其他方的关系7.1第三方介入的个体或组织与其他合同方应保持独立关系，不得有任何利益输送或勾结行为。7.2第三方介入的个体或组织在履行合同约定的义务时，与其他合同方的沟通协作，应符合合同约定的程序和条件。第八条第三方介入的监督与考核8.1甲乙方应对第三方介入的个体或组织进行监督与考核，确保其履行合同约定的义务。8.2甲乙方应定期对第三方介入的个体或组织进行评估，如发现不符合合同约定的情形，应及时采取措施予以纠正。第九条第三方介入的违约处理9.1第三方介入的个体或组织如违反合同约定的义务，甲乙方有权要求其承担违约责任。9.2第三方介入的个体或组织的违约处理程序应符合合同约定的程序，包括但不限于：协商解决、仲裁或诉讼等。第十条第三方介入的法律法规适用10.1本合同及第三方介入的相关事项，应适用中华人民共和国相关法律法规。10.2如法律法规发生变化，不影响本合同及第三方介入的效力，甲乙方应按照变化后的法律法规执行。第十一条第三方介入的合同修正11.1甲乙方可根据本合同的执行情况，对第三方介入的相关条款进行修正。11.2合同修正应符合合同约定的修正程序，包括但不限于：甲乙方书面协商、签署修正案等。第十二条第三方介入的保密与信息安全12.1第三方介入的个体或组织应对在合同执行过程中获得的甲乙方商业秘密和机密信息予以保密。12.2第三方介入的个体或组织应采取必要的信息安全措施，保护甲乙方的信息安全。第十三条合同的继续履行13.1本合同的修正，不影响甲乙方继续履行合同约定的义务。13.2甲乙方在第三方介入后的合同执行中，应遵守合同约定的条款，包括但不限于质量要求、进度要求、保密义务等。第十四条争议解决14.1第三方介入引起的争议，应通过甲乙方的协商解决。14.2如协商不成，争议应提交合同约定的仲裁机构或人民法院解决。第十五条附则15.1本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程中所需完成的所有工作项目，包括数量、单价、总价等。附件二：施工图纸详细列明工程中所有建筑结构、电气、给排水、暖通等方面的设计图纸。附件三：施工技术规范详细列明工程中所有施工过程应遵循的技术规范和标准。附件四：合同价格清单详细列明工程中所有材料、设备、人工、机械等费用的价格。附件五：施工计划详细列明工程中所有施工工作的具体计划，包括施工顺序、施工周期、施工人员配置等。附件六：质量检验标准和方法详细列明工程中所有质量检验的标准和方法。附件七：安全防护措施方案详细列明工程中所有安全防护措施的方案。附件八：环保措施方案详细列明工程中所有环保措施的方案。附件九：变更程序和费用调整办法详细列明工程变更的程序和费用调整的办法。附