2024年商用空间墙纸装修契约

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年商用空间墙纸装修契约1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的合作内容定义第二条工程范围与内容2.1墙纸装修工程的范围2.2墙纸装修工程的内容2.3工程进度与时间安排第三条工程质量与标准3.1墙纸的材质、颜色、图案等要求3.2施工质量的标准和要求3.3验收程序和方法第四条工程价格与支付方式4.1工程总造价4.2支付方式和时间4.3价款支付的条件和流程第五条工期延误与违约责任5.1工期延误的处理方式5.2违约责任的具体规定5.3违约金的计算方法和支付方式第六条争议解决方式6.1双方发生争议时的解决方式6.2仲裁或诉讼的地点和法院第七条保密条款7.1双方对合同内容和商务谈判等信息保密7.2保密期限的规定第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序第九条合同的转让与分包9.1合同转让的规定9.2分包商的选择和认可第十条不可抗力10.1不可抗力的定义和范围10.2不可抗力事件对合同履行影响的规定第十一条合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式和地点第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利和义务13.2其他条款的补充和修改第十四条附件14.1合同附件的清单和内容第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××墙纸装修公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3甲乙双方的合作内容定义：甲方委托乙方进行2024年商用空间墙纸装修工程，具体范围和内容详见第二条。第二条工程范围与内容2.1墙纸装修工程的范围：甲方商用的空间内部所有墙面的墙纸装修，包括但不限于会议室、办公室、走廊等。2.2墙纸装修工程的内容：墙纸的选材、设计、采购、施工、验收等全部工作。2.3工程进度与时间安排：具体工程进度和时间安排详见附件一《工程进度计划表》。第三条工程质量与标准3.1墙纸的材质、颜色、图案等要求：详见附件二《墙纸装修设计方案》。3.2施工质量的标准和要求：符合国家相关行业标准，详见附件三《施工质量标准》。3.3验收程序和方法：工程完成后，甲乙双方按照附件四《验收程序和方法》进行验收。第四条工程价格与支付方式4.1工程总造价：人民币×××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），详见附件五《工程造价明细》。4.2支付方式和时间：甲方分期支付工程款项，具体支付方式和时间详见附件六《支付方式及时间表》。4.3价款支付的条件和流程：甲方按照附件六的支付方式和时间支付工程款项，乙方按照合同约定完成工程。第五条工期延误与违约责任5.1工期延误的处理方式：如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。5.2违约责任的具体规定：详见附件七《违约责任》。5.3违约金的计算方法和支付方式：详见附件七《违约责任》。第六条争议解决方式6.1双方发生争议时的解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2仲裁或诉讼的地点和法院：如选择仲裁，仲裁地点为×××市；如选择诉讼，诉讼法院为×××市×××区人民法院。第七条保密条款7.1双方对合同内容和商务谈判等信息保密：未经对方同意，不得向第三方泄露。7.2保密期限的规定：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件和程序：合同履行过程中，如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。8.2合同解除的条件和程序：合同履行过程中，如甲乙双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。第九条合同的转让与分包9.1合同转让的规定：未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。9.2分包商的选择和认可：乙方如需分包部分工程，应事先征得甲方同意，并按照甲方要求选择合格的分包商。第十条不可抗力10.1不可抗力的定义和范围：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件对合同履行影响的规定：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据实际情况部分或全部免除责任。第十一条合同的生效与终止11.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件：合同履行完毕或合同约定的解除条件满足时，合同终止。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的方式和地点：如双方发生争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。仲裁地点为×××市，诉讼法院为×××市×××区人民法院。第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利和义务：甲乙双方另有约定的，从其约定。13.2其他条款的补充和修改：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1合同附件的清单和内容：详见附件八《合同附件清单》。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方是指除甲乙双方之外，参与或涉及本合同履行过程中的任何个人、企事业单位、社会组织或其他法律主体。15.2第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、分包商、供应商、政府监管机构等。第十六条第三方介入的协调与管理16.1甲乙双方应保证第三方的合法权益，并负责与第三方的沟通协调工作。16.2甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行其义务，并对其行为承担相应的法律责任。第十七条第三方责任限额17.1甲乙双方应明确第三方的责任限额，并在合同中予以约定。17.2第三方责任限额包括但不限于：赔偿限额、质量保证期限、售后服务等方面。第十八条第三方违约的处理18.1如第三方未按照合同约定履行其义务，甲乙双方应先尝试协商解决。18.2如协商不成，甲乙双方可根据合同约定向第三方追究违约责任。第十九条第三方权益的保障19.1甲乙双方应保障第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。19.2甲乙双方应按照合同约定履行支付义务，确保第三方权益的实现。第二十条第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方的关系基于合同约定，第三方对甲乙双方不负有任何直接的合同义务。20.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同履行。第二十一条第三方介入的合同变更21.1如第三方介入导致合同内容变更，甲乙双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。21.2合同变更后的履行，应按照变更后的协议执行。第二十二条第三方介入的合同解除22.1如第三方介入导致合同解除，甲乙双方应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。22.2合同解除后的责任划分，应按照解除协议的约定执行。第二十三条第三方介入的争议解决23.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。23.2协商不成的，甲乙双方可以选择仲裁或诉讼解决，仲裁地点为×××市，诉讼法院为×××市×××区人民法院。第二十四条第三方介入的保密条款24.1甲乙双方与第三方之间的商务谈判、合同内容等信息，应予以保密。24.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第二十五条附件25.1合同附件的清单和内容：详见附件九《第三方介入相关文件》。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程进度计划表》详细列出墙纸装修工程的进度计划，包括各阶段的工作内容、时间安排和验收标准。附件二：《墙纸装修设计方案》包含墙纸的材质、颜色、图案等设计要求，以及设计效果图。附件三：《施工质量标准》详细规定墙纸施工的质量标准和要求，包括施工工艺、验收标准等。附件四：《验收程序和方法》规定工程验收的程序和方法，包括验收人员的组成、验收标准等。附件五：《工程造价明细》详细列出工程的总造价、分项工程造价和价格计算依据。附件六：《支付方式及时间表》规定甲乙双方的支付方式和时间，包括付款条件、付款流程等。附件七：《违约责任》详细规定各种违约行为及违约责任的具体规定，包括违约金的计算方法和支付方式。附件八：《合同附件清单》列出本合同的所有附件，并注明附件的名称和内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方提供的施工场地不符合合同规定，影响工程正常进行。3.乙方使用的材料不符合合同规定的质量标准。4.乙方未按照设计方案和施工质量标准进行施工。5.工程验收不合格，乙方未按照约定进行整改。违约责任的具体认定标准：1.甲方未按约定时间支付工程款项，乙方未按约定时间完成工程的，违约方应支付合同总金额的1%作为违约金。2.甲方提供的施工场地不符合合同规定，影响工程正常进行的，甲方应承担由此增加的费用和工期延误的责任。3.乙方使用的材料不符合合同规定的质量标准的，乙方应负责更换符合质量标准的材料，并承担由此增加的费用。4