版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程招投标全指南与合同文本本合同目录一览1.第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.第二条招投标程序2.1招标范围2.2招标方式2.3招标文件2.4投标条件2.5投标文件2.6开标、评标和中标3.第三条合同主体3.1发包人3.2承包人3.3监理人3.4设计人4.第四条合同价格4.1合同总价4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5价格调整5.第五条合同履行5.1施工准备5.2施工进度5.3质量控制5.4安全文明施工5.5材料设备供应6.第六条合同变更与解除6.1变更条件6.2变更程序6.3解除条件6.4解除程序7.第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿8.第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4诉讼解决9.第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止10.第十条合同的解释和适用法律10.1合同解释10.2适用法律11.第十一条合同的附件11.1附件一:招标文件11.2附件二:投标文件11.3附件三:合同条款11.4附件四:设计文件11.5附件五:施工图纸12.第十二条其他约定12.1技术专用条款12.2施工组织设计12.3质量保修条款12.4环境保护条款13.第十三条合同的修订和补充13.1修订条件13.2补充内容13.3修订文件的生效14.第十四条合同的签署14.1签署主体14.2签署程序14.3签署文件的保存14.4签署时间的认定第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点:明确指出工程的地理位置,包括街道名称、门牌号码等。1.3工程规模:详细描述工程的规模,包括工程的总建筑面积、结构类型、高度等。1.4工程性质:指明工程的性质,如住宅、商业、工业等。第二条招投标程序2.1招标范围:详细列出本次招标的范围,包括工程的分部分项工程、材料设备采购等。2.2招标方式:明确指出本次招标采用的方式,如公开招标、邀请招标等。2.3招标文件:详细描述招标文件的组成,包括招标公告、投标须知、合同条款、设计文件等。2.5投标文件:明确投标文件的组成,包括投标书、投标保证金、资质证明文件等。2.6开标、评标和中标:详细描述开标、评标和中标的过程,包括时间、地点、评标委员会组成等。第三条合同主体3.1发包人:指明发包人的全称、法定代表人和联系方式。3.2承包人:指明承包人的全称、法定代表人和联系方式。3.3监理人:指明监理人的全称、法定代表人和联系方式。3.4设计人:指明设计人的全称、法定代表人和联系方式。第四条合同价格4.1合同总价:明确指出合同的总价,包括工程款、材料设备款等。4.2预付款:详细描述预付款的金额、支付时间和方式。4.3进度付款:明确进度付款的百分比、支付时间和方式。4.4竣工结算:详细描述竣工结算的程序和时间。4.5价格调整:列出价格调整的条件和幅度。第五条合同履行5.1施工准备:明确施工准备的义务和责任,包括现场交接、施工图纸等。5.2施工进度:列出施工进度的时间表和关键节点。5.3质量控制:详细描述质量控制的要求和标准,包括材料设备质量、施工质量等。5.4安全文明施工:明确安全文明施工的要求和标准,包括施工现场管理、安全生产等。5.5材料设备供应:详细描述材料设备供应的责任和时间。第六条合同变更与解除6.1变更条件:列出合同变更的条件,如设计变更、工程量增减等。6.2变更程序:明确合同变更的程序,包括变更申请、审批流程等。6.3解除条件:列出合同解除的条件,如发包人要求解除、承包人违约等。6.4解除程序:明确合同解除的程序,包括解除通知、解除后的处理等。第八条违约责任8.1发包人违约:明确发包人违约的情形和违约责任,如未按约定支付款项、延迟交付设计文件等。8.2承包人违约:明确承包人违约的情形和违约责任,如工程质量不符合约定、延期交付工程等。8.3违约赔偿:详细描述违约赔偿的计算方式和金额。第九条争议解决9.1协商解决:双方通过友好协商,寻求争议的解决。9.3仲裁解决:双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决具有法律效力。9.4诉讼解决:双方可以将争议提交法院进行诉讼解决。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效:合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更:合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。10.3合同终止:合同终止的条件和程序,如工程竣工、合同到期等。第十一条合同的附件11.1附件一:招标文件,包括招标公告、投标须知、设计文件等。11.2附件二:投标文件,包括投标书、投标保证金、资质证明文件等。11.3附件三:合同条款,包括合同的和附件。11.4附件四:设计文件,包括施工图纸、技术说明书等。11.5附件五:施工图纸,包括各种施工详图、平面图等。第十二条其他约定12.1技术专用条款:具体技术要求和技术标准,如材料设备的技术参数等。12.2施工组织设计:施工组织设计的详细内容,包括施工方案、施工进度等。12.3质量保修条款:明确质量保修的范围、期限和保修责任。12.4环境保护条款:明确环境保护的要求和标准,如施工现场的环境保护措施等。第十三条合同的修订和补充13.1修订条件:合同修订的条件,如因法律变化、工程变更等。13.2补充内容:合同补充的内容,如新的工程范围、新的材料设备等。13.3修订文件的生效:修订文件经双方签字盖章后生效。第十四条合同的签署14.1签署主体:明确合同签署的主体,如发包人、承包人等。14.2签署程序:合同签署的程序,如双方代表签字、盖章等。14.3签署文件的保存:合同签署文件的保存方式和要求。14.4签署时间的认定:明确合同签署的时间,以签署的日期为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入:指在本合同执行过程中,除甲乙方之外的各方,包括但不仅限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。1.2第三方范围:明确第三方的范围,包括各类咨询服务提供商、专业分包商、材料设备供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1介入条件:列出第三方介入的条件,如甲乙方协商一致、合同约定等。2.2介入程序:明确第三方介入的程序,包括申请、审批、签订协议等。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方责任:明确第三方应承担的责任,如提供专业服务、保证质量安全等。3.2第三方义务:列出第三方应尽的义务,如遵守合同约定、配合甲乙方工作等。第四条第三方介入的费用和支付4.1费用计算:详细描述第三方介入费用的计算方式,包括服务费、咨询费等。4.2支付方式:明确第三方介入费用的支付方式,如预付、进度付款等。第五条第三方介入的期限和终止5.1期限:明确第三方介入的期限,如工程竣工、合同到期等。5.2终止条件:列出第三方介入终止的条件,如合同解除、完成任务等。第六条第三方与甲乙方的协调和沟通6.1协调机制:建立第三方与甲乙方的协调机制,包括定期会议、联络人等。6.2沟通渠道:明确第三方与甲乙方的沟通渠道,如电子邮件、电话等。第七条第三方责任限额7.1责任限额:明确第三方的责任限额,如赔偿金额、保修范围等。7.2责任限制:列出第三方责任限制的条件和情形,如不可抗力、甲方原因等。第八条第三方违约处理8.1违约情形:列出第三方违约的情形,如未按约定提供服务、未按时完成任务等。8.2违约处理:明确第三方违约的处理方式,如赔偿、解除合同等。第九条甲方和乙方的权利和义务9.1甲方权利:明确甲方的权利,如监督第三方工作、要求第三方承担责任等。9.2甲方义务:列出甲方的义务,如支付第三方费用、提供必要支持等。9.3乙方权利:明确乙方的权利,如要求甲方协调第三方、要求第三方提供服务等。9.4乙方义务:列出乙方的义务,如配合第三方工作、支付相关费用等。第十条合同的修订和补充10.1修订条件:合同修订的条件,如法律变化、工程变更等。10.2补充内容:合同补充的内容,如新的工程范围、新的材料设备等。10.3修订文件的生效:修订文件经甲乙方签字盖章后生效。第十一条合同的签署11.1签署主体:明确合同签署的主体,如甲乙方、第三方等。11.2签署程序:合同签署的程序,如甲乙方代表签字、盖章等。11.3签署文件的保存:合同签署文件的保存方式和要求。11.4签署时间的认定:明确合同签署的时间,以签署的日期为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:招标文件1.1招标公告1.2投标须知1.3设计文件1.4技术规格书1.5工程量清单附件二:投标文件2.1投标书2.2投标保证金2.3资质证明文件2.4施工组织设计2.5工程预算书附件三:合同条款3.1合同3.2附件一:技术专用条款3.3附件二:施工组织设计3.4附件三:质量保修条款3.5附件四:环境保护条款附件四:设计文件4.1施工图纸4.2施工详图4.3平面图4.4立面图4.5剖面图附件五:施工图纸5.1各种施工详图5.2平面图5.3立面图5.4剖面图5.5结构图附件六:材料设备供应协议6.1材料供应协议6.2设备供应协议6.3供应时间表6.4质量标准附件七:工程量清单7.1工程量清单7.2工程量计算书7.3工程量变更记录附件八:付款凭证8.1预付款凭证8.2进度付款凭证8.3竣工结算凭证附件九:违约行为及责任认定9.1违约行为列表9.2违约责任认定标准9.3违约行为示例说明说明二:违约行为及责任认定:9.1违约行为列表9.1.1承包人未按约定时间完成工程9.1.2承包人工程质量不符合约定9.1.3承包人使用不合格材料或设备9.1.4承包人未按约定支付款项9.1.5发包人未按约定提供施工场地9.1.6发包人延迟支付款项9.1.7第三方未按约定提供服务9.1.8第三方未按约定完成任务9.2违约责任认定标准9.2.1违约金计算方式9.2.2违约赔偿的计算方式9.2.3违约责任的承担主体9.2.4违约行为的排除条件9.3违约行为示例说明9.3.1示例一:承包人未按约定时间完成工程,导致工程延期交付9.3.2示例二:承包人工程质量不符合约定,导致工程返工重做9.3.3示例三:承包人使用不合格材料或设备,导致工程质量问题9.3.4示例四:承包人未按约定支付款项,导致工程资金链断裂全文完。2024年工程招投标全指南与合同文本1本合同目录一览1.第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.第二条招投标程序2.1招标公告2.2投标人资格要求2.3投标文件要求2.4投标保证金3.第三条投标评审3.1评审标准3.2评审方法3.3评审委员会组成3.4评审结果公示4.第四条合同签订4.1合同签订时间4.2合同签订地点4.3合同双方代表4.4合同内容确认5.第五条工程变更5.1变更范围5.2变更程序5.3变更费用5.4变更合同时间6.第六条工程进度与质量6.1工程进度计划6.2工程质量要求6.3进度与质量监督6.4进度与质量奖励与惩罚7.第七条工程造价与支付7.1工程造价构成7.2支付方式7.3支付时间7.4支付条件8.第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿方式8.4违约解决途径9.第九条争议解决9.1争议范围9.2协商解决9.3调解解决9.4诉讼解决10.第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4解除合同的后续事宜11.第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让通知11.4转让后的合同责任12.第十二条合同信息保密12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任12.4保密措施13.第十三条法律法规适用13.1合同适用的法律13.2法律法规冲突处理13.3合同合规性13.4法律解释14.第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据甲方提供的工程名称,具体为X项目。1.2工程地点:工程位于市区路号,具体位置以甲方提供的地理位置为准。1.3工程规模:工程总占地面积为平方米,总建筑面积为平方米,包括栋建筑物和配套设施。1.4工程性质:本工程为X类型的工程,具体性质以甲方提供的工程概述为准。第二条招投标程序2.1招标公告:甲方将通过正规渠道发布招标公告,公告内容包括但不限于工程概况、投标人资格要求、投标文件要求等。2.2投标人资格要求:投标人应具备相应的资质条件,包括但不限于相关的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表身份证明等。2.3投标文件要求:投标人应按照招标公告的要求提交投标文件,包括但不限于投标书、投标保证金、资质证明文件、业绩证明文件等。2.4投标保证金:投标人应提交一定数额的投标保证金,具体金额由甲方确定。投标保证金应以银行保函或者现金形式提交。第三条投标评审3.1评审标准:评审委员会将根据招标文件的要求和投标文件的内容,按照公平、公正、公开的原则进行评审。3.2评审方法:评审委员会将采用综合评估法进行评审,包括但不限于投标价格、技术方案、业绩经验、项目管理能力等因素。3.3评审委员会组成:评审委员会由甲方代表和有关专家组成,具体成员名单由甲方确定。3.4评审结果公示:评审结果将在评审结束后的一定时间内进行公示,公示期不少于天。第四条合同签订4.1合同签订时间:合同将在评审结果公示结束后的一定时间内进行签订,具体时间由甲方确定。4.2合同签订地点:合同签订地点为甲方指定的地点。4.3合同双方代表:合同签订时,甲方将由其法定代表人或者授权代表出席签字;乙方将由其法定代表人或者授权代表出席签字。4.4合同内容确认:合同内容包括但不限于工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、支付方式、违约责任等条款。第五条工程变更5.1变更范围:工程变更范围包括但不限于工程设计变更、工程量变更、工程进度调整等。5.2变更程序:工程变更应由甲方提出,经双方协商一致后,签订变更协议,明确变更内容、变更费用等。5.3变更费用:变更费用根据变更协议的约定进行计算,具体费用由双方协商确定。5.4变更合同时间:变更合同时间的延长或缩短应根据实际情况进行调整,具体时间由双方协商确定。第六条工程进度与质量6.1工程进度计划:乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。6.2工程质量要求:乙方应按照合同约定的工程质量要求进行施工,确保工程质量符合标准。6.3进度与质量监督:甲方有权对工程的进度和质量进行监督,乙方应积极配合。6.4进度与质量奖励与惩罚:根据合同约定的奖励与惩罚条款,对乙方进行奖励或惩罚。第八条违约责任8.1违约行为:包括但不限于乙方未按照合同约定完成工程、工程质量不符合约定、甲方未按时支付工程款项等。8.2违约责任认定:违约责任的认定应根据合同约定和实际情况进行,双方应友好协商解决。8.3违约赔偿方式:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。8.4违约解决途径:违约解决途径包括但不限于双方协商、调解、仲裁或诉讼等方式。第九条争议解决9.1争议范围:争议范围包括但不限于合同履行、工程质量、工程进度、工程款项等。9.2协商解决:双方应通过友好协商解决合同争议,尽可能达成一致意见。9.3调解解决:如果协商未能解决争议,双方可以寻求第三方调解,调解结果需双方签署确认。9.4诉讼解决:如果调解未能解决争议,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效,同时需符合相关法律法规的规定。10.2合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同解除条件:合同解除应符合合同约定和法律规定的条件,任何一方不得擅自解除合同。10.4解除合同的后续事宜:合同解除后,双方应按照合同约定和相关法律法规处理后续事宜,包括但不限于结算、赔偿等。第十一条合同的转让11.1转让条件:合同转让应经双方协商一致,并签订书面转让协议。11.2转让程序:合同转让应遵循相关法律法规的规定,确保转让的合法性和有效性。11.3转让通知:合同转让方应向另一方发出书面通知,说明转让事项和转让日期。11.4转让后的合同责任:合同转让后,受让方应承担转让方的合同责任,原合同双方不再承担。第十二条合同信息保密12.1保密内容:包括但不限于合同条款、工程设计文件、商务谈判记录等。12.2保密期限:双方对保密内容的保密期限为合同履行完毕后年。12.3泄密责任:如果一方泄露了保密信息,泄露方应承担相应的法律责任。12.4保密措施:双方应采取适当的措施保护合同信息的保密性,包括但不限于签订保密协议、限制接触人员等。第十三条法律法规适用13.1合同适用的法律:本合同适用中华人民共和国法律法规,具体法律、法规如有变更,适用变更后的法律、法规。13.2法律法规冲突处理:如果本合同的任何条款与法律法规相冲突,该条款将按法律法规的规定执行。13.3合同合规性:双方应确保合同的合法性,遵守国家法律法规和政策。13.4法律解释:本合同的解释权归双方共同所有,双方应友好协商解决合同条款的歧义。第十四条其他条款14.1合同附件:本合同附件包括但不限于合同条款的补充说明、工程设计文件、技术规范等。14.2补充协议:双方可以在合同履行过程中签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改:合同的修改应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.4合同解除:合同解除应符合合同约定和法律规定的条件,任何一方不得擅自解除合同。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义:第三方是指除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、调解方、仲裁机构、法院等。1.2第三方职责:第三方在介入合同履行过程中,应保持中立地位,公正、公平地处理相关事务,维护甲乙双方的合法权益。2.第三方介入情形及处理2.1中介方介入2.1.1中介方职责:中介方负责协助甲乙双方进行合同洽谈、信息传递、争议调解等事务。2.1.2中介方权利:中介方有权按照合同约定收取中介费用,并有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。2.1.3中介方义务:中介方应严格保密甲乙双方提供的商业秘密,不得泄露给第三方。2.2监理方介入2.2.1监理方职责:监理方负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理,确保工程按照合同约定顺利进行。2.2.2监理方权利:监理方有权对施工现场进行巡查,对乙方的施工行为进行指导和纠正。2.2.3监理方义务:监理方应公正客观地履行监理职责,不得偏袒任何一方。2.3审计方介入2.3.1审计方职责:审计方负责对工程的财务状况、资金使用情况进行审计,确保资金的合理使用。2.3.2审计方权利:审计方有权要求乙方提供与财务相关的资料和信息。2.3.3审计方义务:审计方应严格保密甲乙双方提供的财务信息,不得泄露给第三方。2.4调解方介入2.4.1调解方职责:调解方负责对合同争议进行调解,协助甲乙双方达成一致意见。2.4.2调解方权利:调解方有权要求甲乙双方提供与争议相关的资料和信息。2.4.3调解方义务:调解方应公正客观地履行调解职责,不得偏袒任何一方。2.5仲裁机构或法院介入2.5.1仲裁机构或法院职责:仲裁机构或法院负责对合同争议进行审理,作出具有法律效力的裁决。2.5.2仲裁机构或法院权利:仲裁机构或法院有权要求甲乙双方提供与争议相关的资料和信息。2.5.3仲裁机构或法院义务:仲裁机构或法院应严格依法行使审判权,保证裁决的公正公平。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据合同约定、法律规定及第三方类型进行确定。3.2第三方责任限额的承担:第三方在履行合同过程中造成的损失,应根据合同约定和法律规定承担相应的责任。3.3第三方责任限额的赔偿:第三方应按照合同约定和法律规定,对甲乙双方的损失进行赔偿。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系:第三方在介入合同履行过程中,应保持独立地位,不代表甲乙方任何一方。4.2第三方之间的关系:不同第三方之间应相互独立,各自履行合同约定的职责。4.3第三方与合同双方的关系:第三方应公正、公平地处理与合同相关的事务,维护甲乙双方的合法权益。5.第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更:合同一方如需变更第三方,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除:合同一方如需解除第三方介入,应经双方协商一致,并签订书面解除协议。5.3第三方介入变更、解除后的处理:变更、解除第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。6.第三方介入的违约处理6.1第三方违约:如果第三方未按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。6.2第三方违约的处理:甲乙双方应按照合同约定和法律规定处理第三方违约事宜。7.第三方介入的争议解决7.1第三方争议:如果第三方在介入过程中产生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。7.2第三方争议的处理:如果协商未能解决争议,甲乙双方可以寻求调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.第三方介入的合同补充与修改8.1第三方补充协议:甲乙第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程设计文件说明:包含工程详细设计图纸、技术规格书、施工方案等,用于指导工程实施。2.附件二:投标文件说明:包含投标书、投标保证金、资质证明文件、业绩证明文件等,用于参与投标过程。3.附件三:合同文本说明:包含合同及所有附件,是双方履行合同的依据。4.附件四:工程量清单说明:详细列出工程各项工程量及其价格,作为计算工程造价的依据。5.附件五:工程进度计划说明:明确工程各阶段的时间节点,确保工程按时完成。6.附件六:质量保修书说明:详细说明工程质量保修条款,包括保修范围、保修期限等。7.附件七:支付凭证说明:包括工程款项支付的银行转账凭证、支付清单等。8.附件八:变更协议说明:当工程发生变更时,双方签署的变更协议,明确变更内容、费用等。9.附件九:验收报告说明:包含工程竣工验收合格的报告、验收记录等。10.附件十:调试和试运行报告说明:包含工程调试和试运行的详细记录,证明工程符合技术要求。11.附件十一:合同履行报告说明:定期或不定期提交的合同履行情况报告,用于监督工程进度和质量。12.附件十二:索赔文件说明:当一方提出索赔时,提交的详细索赔文件,包括索赔原因、证据和计算等。13.附件十三:调解协议说明:在争议解决过程中,双方达成的调解协议,用于指导后续的合同履行。14.附件十四:仲裁裁决书或法院判决书说明:在争议解决过程中,仲裁机构或法院作出的具有法律效力的裁决书或判决书。说明二:违约行为及责任认定:乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求。甲方未按时支付工程款项或违反其他合同条款。双方未履行合同约定的义务,导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定:违约责任的认定应根据合同约定和实际情况进行,双方应友好协商解决。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。双方应遵守合同约定的违约处理程序,如协商、调解、仲裁或诉讼等。3.示例说明:如果乙方未按照合同约定的时间节点完成工程,甲方有权根据合同约定要求乙方支付逾期违约金。如果甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停工程进度,并要求甲方支付应付款项及逾期违约金。如果双方在合同履行过程中发生争议,未能通过协商解决,双方可以约定采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。全文完。2024年工程招投标全指南与合同文本2本合同目录一览1.第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.第二条招投标程序2.1招标条件2.2招标方式2.3招标文件2.4投标文件2.5开标、评标和中标3.第三条合同条款3.1合同主体3.2合同价格3.3合同履行3.4合同变更3.5合同解除4.第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.第五条工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期违约责任6.第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理7.第七条材料设备7.1材料设备供应7.2质量验收7.3保管与使用8.第八条技术交流8.1技术交底8.2设计变更8.3技术支持9.第九条费用与支付9.1合同价格9.2支付方式9.3进度付款9.4竣工结算10.第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除13.第十三条其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3合同的保管14.第十四条合同的份数和签署14.1合同份数14.2签署与备案14.3合同的传递与保管第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点:具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模:工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程内容:工程的施工内容,包括土建、安装、装修等。第二条招投标程序2.1招标条件:明确招标所需的条件,如资质要求、报名方式等。2.2招标方式:公开招标或邀请招标的具体方式。2.3招标文件:包括招标公告、招标文件、答疑文件等。2.4投标文件:包括投标书、投标保证金、资质证书等。2.5开标、评标和中标:开标的时间、地点、评标标准和程序,以及中标的条件和结果。第三条合同条款3.1合同主体:明确双方的名称、地址、联系方式等。3.2合同价格:合同总价,包括暂列金额、计日工等。3.3合同履行:双方的权利和义务,如施工进度、质量要求等。3.4合同变更:合同变更的条件、程序和责任。3.5合同解除:合同解除的条件、程序和责任。第四条工程质量4.1质量标准:按照国家相关标准和规范执行。4.2质量控制:施工过程中的质量控制措施,如检查、试验等。4.3质量验收:工程竣工后的质量验收程序和方法。第五条工程进度5.1施工计划:明确的施工进度计划,包括各阶段的完成时间等。5.2进度控制:双方对施工进度的监督和控制措施。5.3延期违约责任:因乙方原因导致工程延期,应承担的违约责任。第六条安全生产6.1安全生产要求:按照国家相关法律法规和标准执行。6.2安全事故处理:安全事故的报告、调查和处理程序。第八条材料设备8.1材料设备供应:供应商、供应时间、供应地点等。8.2质量验收:材料设备的质量验收标准和方法。8.3保管与使用:材料设备的保管、使用和维护要求。第九条技术交流9.1技术交底:施工前的技术交底会,包括工程特点、施工工艺等。9.2设计变更:设计变更的程序、责任和时间要求。9.3技术支持:甲方提供技术支持的方式和内容。第十条费用与支付10.1合同价格:合同总价,包括暂列金额、计日工等。10.2支付方式:支付方式,如银行转账、现金等。10.3进度付款:按照工程进度支付相应款项。10.4竣工结算:工程竣工后的最终结算。第十一条违约责任11.1违约行为:明确双方违约的行为和情况。11.2违约责任:违约方的责任和承担的损失赔偿。11.3违约赔偿:违约方的赔偿方式和金额。第十二条争议解决12.1协商解决:双方通过友好协商解决争议。12.2调解解决:请求第三方调解解决争议。12.3仲裁解决:提交仲裁机构进行仲裁解决。12.4诉讼解决:通过法院诉讼解决争议。第十三条其他约定13.1知识产权保护:保护双方知识产权,不得侵犯。13.2保密条款:双方对合同内容和商业秘密的保密要求。13.3合同的保管:合同文件的保管和副本提供。第十四条合同的份数和签署14.1合同份数:合同正本和副本的份数。14.2签署与备案:合同的签署时间和地点,以及备案程序。14.3合同的传递与保管:合同文件的传递和保管责任。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方、政府部门等,凡是在本合同执行过程中非甲乙方直接雇佣或控制的实体均视为第三方。2.第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件:在本合同执行过程中,如出现合同双方无法解决的争议或问题,可以协商决定邀请第三方介入。2.2第三方介入的程序:双方同意第三方介入后,应立即开始相关程序,包括但不限于选定第三方、通知双方、第三方开始工作等。3.第三方职责和权利3.1第三方应秉持客观、公正的原则,对合同执行过程中出现的问题进行评估、调解或决定。3.2第三方有权要求甲乙方提供与争议或问题相关的所有资料和信息。3.3第三方有权对甲乙方的合同执行情况进行检查和监督。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方介入并不改变甲乙方的合同关系,甲乙方仍应按照合同规定履行各自的权利和义务。4.2第三方对甲乙方的任何决定或要求,甲乙方应予以尊重和执行。5.第三方责任限额5.1第三方在执行介入过程中,如因过失导致损失,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方在任何情况下,对甲乙方的损失赔偿责任总额不超过其介入费用。5.3第三方对甲乙方的任何直接损失承担赔偿责任,但不包括间接损失。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用,包括但不限于专家费、差旅费、咨询费等,由双方协商确定。6.2第三方介入的费用支付方式,包括但不限于预付、进度支付、竣工支付等,由双方协商确定。7.第三方介入的结果7.1第三方介入的结果是终局的,甲乙方应予以接受并执行。7.2第三方介入的结果不影响甲乙方根据本合同享有的其他权利和承担的义务。8.第三方退出8.1第三方在完成介入任务后,应向甲乙方出具介入报告,并退出介
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论