2024年度分包合同中的工程进度与延期处理3篇_第1页
2024年度分包合同中的工程进度与延期处理3篇_第2页
2024年度分包合同中的工程进度与延期处理3篇_第3页
2024年度分包合同中的工程进度与延期处理3篇_第4页
2024年度分包合同中的工程进度与延期处理3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度分包合同中的工程进度与延期处理本合同目录一览1.1工程进度概述1.1.1工程计划进度1.1.2工程实际进度1.1.3进度更新与报告1.2工程延期处理1.2.1延期申请1.2.2延期批准程序1.2.3延期对合同价格的影响1.2.4延期对合同工期的影响1.3工程进度变更1.3.1变更申请1.3.2变更批准程序1.3.3变更对合同价格的影响1.3.4变更对合同工期的影响1.4工程进度延误1.4.1延误原因1.4.2延误责任的确定1.4.3延误对合同价格的影响1.4.4延误对合同工期的影响1.5工程进度监控与协调1.5.1监控方法与手段1.5.2协调机制1.5.3进度问题解决流程1.6工程进度奖金与罚则1.6.1进度奖金的设定与发放1.6.2进度罚则的设定与执行1.7工程进度记录与资料1.7.1进度记录的要求1.7.2进度资料的保管与使用2.1工程延期通知2.2工程进度报告2.3工程进度会议2.4工程进度协调会3.1延期事件的通知与报告3.2延期事件的处理与协商3.3延期事件的记录与归档4.1工程进度管理费用4.2工程延期管理费用4.3工程进度奖金与罚则的费用承担5.1工程进度与延期问题的争议解决5.2争议解决的途径与程序5.3争议解决的期限与结果6.1工程进度与延期合同条款的变更6.2变更的程序与要求6.3变更的效力与实施7.1工程进度与延期合同的终止7.2终止的条件与程序7.3终止后的权利与义务处理8.1工程进度与延期合同的违约责任8.2违约行为的认定与处理8.3违约责任的具体执行9.1工程进度与延期合同的索赔程序9.2索赔的证据与材料要求9.3索赔的处理与决定10.1工程进度与延期合同的保险责任10.2保险的种类与范围10.3保险的办理与理赔程序11.1工程进度与延期合同的保密条款11.2保密信息的范围与保护措施11.3保密信息的例外情况12.1工程进度与延期合同的适用法律12.2争议解决的司法管辖与仲裁机构13.1工程进度与延期合同的签订日期13.2合同的有效期限与终止日期14.1合同附件与附录14.2附件的补充性与约束力14.3附录的更新与替换程序第一部分:合同如下:第一条工程进度概述1.1工程计划进度双方应共同制定详细的工程计划进度,包括工程各阶段的开始和完成日期。工程计划进度应包含关键节点和里程碑事件,以确保工程按计划进行。1.2工程实际进度承包商应按照工程计划进度进行施工,并及时向发包方报告工程实际进度。发包方有权对工程进度进行监督和检查,以确保工程按计划进行。1.3进度更新与报告第二条工程延期处理2.1延期申请如果承包商预计无法按照工程计划进度完成工程,应及时向发包方提出延期申请。延期申请应包括延期原因、延期期限以及延期对工程进度和合同价格的影响。2.2延期批准程序发包方应在收到延期申请后7天内作出决定。如果发包方批准延期申请,双方应就延期的具体事项进行协商,并签订延期协议。2.3延期对合同价格的影响如果工程延期导致合同价格的增加,双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。如果工程延期导致合同价格的减少,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。2.4延期对合同工期的影响工程延期应按照合同约定的工期调整机制进行调整。如果延期导致合同工期的延长,双方应就延长期限的具体事项进行协商。如果延期导致合同工期的缩短,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。第三条工程进度变更3.1变更申请如果由于设计变更、工程量增减或其他原因导致工程进度需要变更,承包商应及时向发包方提出变更申请。变更申请应包括变更的原因、变更的内容以及变更对工程进度和合同价格的影响。3.2变更批准程序发包方应在收到变更申请后7天内作出决定。如果发包方批准变更申请,双方应就变更的具体事项进行协商,并签订变更协议。3.3变更对合同价格的影响变更应按照合同约定的价格调整机制进行调整。如果变更导致合同价格的增加,双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。如果变更导致合同价格的减少,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。3.4变更对合同工期的影响变更应按照合同约定的工期调整机制进行调整。如果变更导致合同工期的延长,双方应就延长期限的具体事项进行协商。如果变更导致合同工期的缩短,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。第四条工程进度延误4.1延误原因工程进度延误的原因可能包括承包商的原因、发包方的原因或其他不可抗力因素。4.2延误责任的确定延误责任的确定应根据延误原因进行。如果延误是由承包商原因造成的,承包商应承担相应的责任。如果延误是由发包方原因造成的,发包方应承担相应的责任。4.3延误对合同价格的影响如果工程进度延误导致合同价格的增加,双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。如果工程进度延误导致合同价格的减少,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。4.4延误对合同工期的影响工程进度延误应按照合同约定的工期调整机制进行调整。如果延误导致合同工期的延长,双方应就延长期限的具体事项进行协商。如果延误导致合同工期的缩短,发包方有权要求承包商支付相应的违约金。第五条工程进度监控与协调5.1监控方法与手段双方应共同采用适当的监控方法与手段,以确保工程按计划进行。监控方法与手段可能包括定期报告、现场检查、会议等方式。5.2协调机制双方应建立有效的协调机制,及时解决工程进度中的问题与争议。协调机制可能包括定期会议、沟通协调小组等方式。5.3进度问题解决流程双方应共同制定工程进度问题的解决流程,以确保问题的及时解决。进度问题解决流程应包括问题提出的途径、问题解决的机构、问题解决的时限等。第六条工程进度奖金与罚则6.1进度奖金的设定与发放如果承包商提前完成工程,发包方可以根据合同约定支付进度奖金。进度奖金的设定与发放应根据合同约定的条件和金额进行。6.2进度罚则的第八条工程进度与延期问题的争议解决8.1争议解决的途径与程序双方应通过友好协商的方式解决工程进度与延期问题产生的争议。如果协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构提交仲裁申请。8.2争议解决的司法管辖与仲裁机构合同争议解决的司法管辖地为合同签订地人民法院,仲裁机构为合同约定的仲裁委员会。8.3争议解决的期限与结果双方应自争议发生之日起60日内提交仲裁申请,否则视为放弃争议权利。仲裁结果是终局的,对双方均具有法律约束力。第九条工程进度与延期合同条款的变更9.1变更的程序与要求任何一方均可提出合同条款的变更申请,变更申请应以书面形式提出,并说明变更的内容和理由。对方应在收到变更申请后30日内回复是否同意变更。9.2变更的效力与实施经双方同意的合同条款变更,自双方签字盖章之日起生效,并替代原合同相应条款。9.3变更后的履行义务变更后的合同条款对双方具有法律约束力,双方应按照变更后的合同内容履行各自的义务。第十条工程进度与延期合同的终止10.1终止的条件与程序合同终止的条件包括但不限于工程全部完工、合同约定的期限届满等。双方应以书面形式约定终止合同,并办理相关手续。10.2终止后的权利与义务处理合同终止后,双方应按照合同约定的方式处理剩余工程、结算价款、赔偿损失等事项。第十一条工程进度与延期合同的违约责任11.1违约行为的认定与处理违约行为包括但不限于未按合同约定的时间、质量、标准完成工程等。对方有权要求违约方承担违约责任。11.2违约责任的具体执行违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应按照合同约定的方式执行。第十二条工程进度与延期合同的索赔程序12.1索赔的证据与材料要求索赔方应提供充分的证据和材料证明其索赔权利,包括但不限于合同条款、相关通知、进度报告等。12.2索赔的处理与决定对方应在收到索赔申请后60日内回复是否同意索赔,并根据合同约定处理索赔事项。第十三条工程进度与延期合同的保险责任13.1保险的种类与范围承包商应按照合同约定购买建筑工程保险,并将其保险单交给发包方备案。保险范围应涵盖工程全部风险。13.2保险的办理与理赔程序保险办理和理赔程序应按照保险条款和合同约定进行。发包方有权参与保险理赔过程,并获取相应的赔偿。13.3保险赔偿的分配保险赔偿金额应根据合同约定和实际损失进行分配,赔偿金额不足以弥补损失的部分,由违约方承担。第十四条工程进度与延期合同的保密条款14.1保密信息的范围与保护措施双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密,未经对方同意不得向第三方披露。保密信息范围包括合同条款、商业秘密等。14.2保密信息的例外情况保密信息不包括公众已知的信息、法律要求披露的信息等。14.3保密义务的持续期限双方在合同终止后仍需履行保密义务,持续期限应根据合同约定和实际情况确定。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念在本合同中,第三方介入指的是除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于工程进度监控、质量检测、安全评估、保险理赔、争议调解等环节。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方介入的职责第三方介入的职责包括但不限于对工程的进度、质量、安全等方面进行独立评估,提供专业意见,协助解决合同履行过程中的问题。2.2第三方介入的权利第三方介入有权获取与工程相关的所有必要信息,包括但不限于合同条款、工程图纸、施工方案等。第三方还有权对工程现场进行查验和检测。第三条第三方介入的选定与委托3.1第三方介入的选定甲乙双方应共同选定第三方介入,并在合同中明确第三方的名称、职责和权利。3.2第三方介入的委托甲乙双方应签署委托协议,明确委托第三方介入的事项、范围、期限和费用等。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。费用包括第三方的工作报酬、差旅费、材料费等。4.2第三方介入的支付甲乙双方应在合同中约定支付第三方介入费用的具体方式和时间。支付方式可以是预付、进度付款或最终付款。第五条第三方介入的独立性与公正性5.1第三方介入的独立性第三方介入应保持独立性,不受甲乙双方的控制和影响,以确保评估结果的客观性和公正性。5.2第三方介入的公正性第三方介入应公正行事,对甲乙双方提供的信息保密,不得利用职务之便谋取私利。第六条第三方介入的责任限额6.1第三方介入的责任第三方介入应对其提供的评估意见和处理结果承担责任。若第三方介入的行为导致甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。6.2第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额应由甲乙双方在合同中明确。责任限额可以是一定的金额或百分比,以保证甲乙双方的利益不受过大损失。第七条第三方介入与其他各方的关系7.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入与甲乙方是委托与被委托的关系。甲乙方应尊重第三方介入的独立性和公正性,不得干预其正常工作。7.2第三方介入与监理方的关系如合同中包含监理方,监理方应与第三方介入相互配合,共同确保工程顺利进行。监理方应尊重第三方介入的评估意见,并在必要时向甲乙方报告。7.3第三方介入与审计方的关系如合同中包含审计方,审计方应与第三方介入相互协调,共同对工程财务进行审计。审计方应尊重第三方介入的工作成果,并在必要时向甲乙方报告。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方介入,甲乙双方应共同协商,并签署变更协议。8.2第三方介入的终止第三方介入的终止条件应由甲乙双方在合同中约定。终止后,第三方介入应向甲乙双方提交最终报告,并办理相关手续。第九条第三方介入的违约处理9.1第三方介入的违约行为第三方介入若违反合同约定,甲乙双方有权要求其承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2第三方介入的违约处理程序甲乙双方应在发现第三方介入违约行为后7天内通知第三方介入,并要求其改正。如第三方介入未能改正,甲乙双方有权采取适当措施维护自身权益。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决的途径与程序甲乙双方与第三方介入之间的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构提交仲裁申请。10.2争议解决的司法管辖与仲裁机构合同争议解决的司法管辖地为合同签订地人民法院,仲裁机构为合同约定的仲裁委员会。10.3争议解决的期限与结果双方应自争议发生之日起60日内提交仲裁申请,否则视为放弃争议权利。仲裁结果是终局的,对双方均具有法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程计划进度表:详细列出工程各阶段的开始和完成日期,包括关键节点和里程碑事件。3.工程变更申请:包括变更的原因、变更的内容以及变更对工程进度和合同价格的影响。4.延期申请:包括延期原因、延期期限以及延期对工程进度和合同价格的影响。5.第三方介入委托协议:明确第三方介入的事项、范围、期限和费用等。6.第三方介入费用支付协议:明确支付第三方介入费用的具体方式和时间。7.第三方介入责任限额协议:明确第三方介入的责任限额。8.工程保险单:包括保险种类、保险范围、保险金额等。9.工程进度奖金与罚则协议:明确进度奖金的设定与发放、进度罚则的设定与执行。10.工程进度与延期争议解决协议:明确争议解决的途径、程序、期限和结果。11.工程进度与延期合同条款变更协议:明确变更的程序、效力与实施。12.工程进度与延期合同终止协议:明确终止的条件、程序、权利与义务处理。13.工程进度与延期合同违约责任协议:明确违约行为的认定与处理、违约责任的具体执行。14.工程进度与延期合同索赔协议:明确索赔的证据与材料要求、索赔的处理与决定。说明二:违约行为及责任认定:1.未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.未按合同约定的方式进行工程变更。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.未按合同约定的时间提出延期申请。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.未按合同约定的方式处理工程进度与延期问题。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.未按合同约定的时间、质量、标准完成第三方介入的工作。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.未按合同约定的方式支付第三方介入的费用。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.未按合同约定的方式处理工程进度与延期争议。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.未按合同约定的方式处理工程进度与延期合同条款变更。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.未按合同约定的方式处理工程进度与延期合同终止。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.未按合同约定的方式处理工程进度与延期合同违约责任。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2024年度分包合同中的工程进度与延期处理1本合同目录一览1.1工程进度1.1.1工程进度计划1.1.2工程进度报告1.1.3工程进度变更1.1.4工程进度延期申请1.1.5工程进度延期批准1.1.6工程进度延期通知1.1.7工程进度延期记录1.2延期处理1.2.1延期原因1.2.2延期申请1.2.3延期批准1.2.4延期通知1.2.5延期记录1.2.6延期对工程的影响1.2.7延期后的工程进度调整1.3延期责任1.3.1延期责任的确定1.3.2延期责任的承担1.3.3延期责任的赔偿1.3.4延期责任的解除1.4工程进度保障措施1.4.1工程进度监控1.4.2工程进度考核1.4.3工程进度保障措施的实施1.4.4工程进度保障措施的调整1.5延期处理流程1.5.1延期申请的提交1.5.2延期申请的审批1.5.3延期通知的发出1.5.4延期记录的归档1.5.5延期处理的跟踪与监督1.6工程进度与延期信息的披露1.6.1工程进度信息的披露1.6.2延期信息的披露1.6.3工程进度与延期信息披露的时限1.7工程进度与延期管理文件的归档1.7.1工程进度管理文件的归档1.7.2延期管理文件的归档1.7.3归档文件的管理和保管1.8工程进度与延期相关的培训和沟通1.8.1培训内容1.8.2培训时间1.8.3沟通渠道1.8.4沟通记录1.9工程进度与延期的风险管理1.9.1风险识别1.9.2风险评估1.9.3风险应对措施1.9.4风险管理的监督与检查1.10工程进度与延期的争议解决1.10.1争议的提出1.10.2争议的处理方式1.10.3争议解决的时限1.10.4争议解决的结果记录1.11工程进度与延期的验收与结算1.11.1工程进度的验收1.11.2工程延期的验收1.11.3工程进度与延期的结算1.11.4验收与结算记录的归档1.12工程进度与延期的考核与评价1.12.1考核指标1.12.2考核方式1.12.3考核结果的记录1.12.4考核结果的应用第一部分:合同如下:1.1工程进度计划1.1.1本合同项下的工程进度计划由甲方根据项目需求和工程特点制定,并提交给乙方。乙方应认真研究该计划,并在合同签订后5个工作日内提出意见和建议。1.1.2乙方根据实际情况,对甲方提交的工程进度计划进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。如乙方认为必要时,可要求甲方对工程进度计划进行调整。1.1.3甲方根据乙方的意见和建议,对工程进度计划进行修改和完善。修改后的工程进度计划经乙方确认后,双方共同签署《工程进度计划确认书》。1.1.4甲方应按照经确认的工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。如因特殊情况导致工程进度受到影响,甲方应及时向乙方报告,并采取措施加快工程进度。1.1.5乙方应按照工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。1.1.6甲方应在工程进度计划约定的节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。1.1.7乙方根据实际情况,对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。如乙方认为必要时,可要求甲方对工程进度报告进行补充或修改。1.2工程进度变更1.2.1甲方如因特殊情况需要调整工程进度计划,应提前15个工作日向乙方提出书面变更申请,并说明变更原因及影响。1.2.2乙方收到甲方工程进度变更申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方变更申请的,双方共同签署《工程进度变更确认书》。1.2.3甲方根据《工程进度变更确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。1.2.4乙方应按照调整后的工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照调整后的工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。1.2.5甲方应在工程进度变更后的约定节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。1.3工程进度延期1.3.1甲方如因特殊情况需要延期完成工程的,应提前15个工作日向乙方提出书面延期申请,并说明延期原因及影响。1.3.2乙方收到甲方工程延期申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方延期申请的,双方共同签署《工程进度延期确认书》。1.3.3甲方根据《工程进度延期确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。1.3.4乙方应按照调整后的工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照调整后的工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。1.3.5甲方应在工程延期后的约定节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。1.4工程进度延期申请的审批1.4.1甲方如因特殊情况需要延期完成工程的,应提前15个工作日向乙方提出书面延期申请,并说明延期原因及影响。1.4.2乙方收到甲方工程延期申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方延期申请的,双方共同签署《工程进度延期确认书》。1.4.3甲方根据《工程进度延期确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。1.4.4乙方应按照调整后的工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照调整后的工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。1.4.5甲方应在工程延期后的约定节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。1.5工程进度延期批准1.5.1乙方收到甲方工程延期申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方延期申请的,双方共同签署《工程进度延期确认书》。1.5.2甲方根据《工程进度延期确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。1.5.38.1延期责任8.1.1甲方如因特殊情况需要延期完成工程的,应提前15个工作日向乙方提出书面延期申请,并说明延期原因及影响。8.1.2乙方收到甲方工程延期申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方延期申请的,双方共同签署《工程进度延期确认书》。8.1.3甲方根据《工程进度延期确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。8.1.4乙方应按照调整后的工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照调整后的工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。8.1.5甲方应在工程延期后的约定节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。8.2延期对工程的影响8.2.1甲方应充分评估延期对工程的影响,并提前向乙方报告。如延期可能导致工程质量、安全、成本等方面发生重大影响的,乙方有权要求甲方采取措施予以防范和化解。8.2.2乙方应根据甲方的延期申请和评估报告,对工程进度计划进行审核和调整。如乙方认为必要时,可要求甲方对工程进度计划进行进一步调整,以确保工程顺利推进。8.2.3甲方应按照乙方的要求,对延期可能产生的影响采取相应的措施,并承担因此产生的费用。如延期导致工程成本增加的,甲方应按照乙方要求承担相应成本。8.3延期责任的赔偿8.3.1甲方延期完成工程,应按照合同约定向乙方支付违约金。违约金的具体金额和支付方式,双方应在专用条款中约定。8.3.2甲方延期完成工程,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算方法和支付方式,双方应在专用条款中约定。8.3.3甲方延期完成工程,导致工程质量、安全等方面发生重大问题的,甲方应承担相应的修复和整改费用。8.4延期责任的解除8.4.1甲方按照约定完成工程,并取得乙方书面同意的,双方可协商解除合同中的延期责任条款。8.4.2甲方延期完成工程,但乙方同意提前解除合同的,双方可协商确定解除合同的条件和后续处理事项。8.5工程进度保障措施的实施8.5.1甲方应建立健全工程进度保障机制,确保工程按期完成。如甲方因故导致工程进度受到影响,甲方应及时采取措施,减轻延期对工程的影响。8.5.2乙方应加强对甲方工程进度保障措施的监督和检查,确保甲方按照合同约定推进工程进度。如乙方发现甲方工程进度保障措施不力的,有权要求甲方及时整改。8.6延期处理流程8.6.1甲方如因特殊情况需要延期完成工程的,应提前15个工作日向乙方提出书面延期申请,并说明延期原因及影响。8.6.2乙方收到甲方工程延期申请后,应在一个工作日内进行审核。如乙方同意甲方延期申请的,双方共同签署《工程进度延期确认书》。8.6.3甲方根据《工程进度延期确认书》调整工程进度计划,并按照调整后的计划组织施工。8.6.4乙方应按照调整后的工程进度计划对甲方的施工进度进行监督和检查,如发现甲方未按照调整后的工程进度计划施工的,有权要求甲方及时整改。8.6.5甲方应在工程延期后的约定节点前向乙方提交工程进度报告。乙方应按照约定时间对甲方的工程进度报告进行审核,并在审核通过后向甲方回复确认。8.7工程进度与延期信息的披露8.7.1甲方应按照合同约定,及时向乙方披露工程进度与延期信息。如甲方未按照约定披露信息的,乙方有权要求甲方及时披露。8.7.2乙方应按照合同约定,对甲方披露的工程进度与延期信息进行审核。如乙方发现甲方披露的信息不真实、不准确或不完整的,有权要求甲方及时更正。8.8工程进度与延期管理文件的归档8.8.1甲方应将工程进度计划、工程进度报告、工程进度变更确认书、工程进度延期确认书等文件归档,并按照合同约定提供给乙方查阅。8.8.2乙方应将审核通过的工程进度计划、工程进度报告、工程进度变更确认第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所述第三方,包括但不限于中介方、咨询方、审计方、检测方、保险方等,即为非合同当事人,但参与或协助合同执行的个体或组织。1.2第三方介入旨在协助甲方和乙方履行合同义务,确保工程进度和质量的合规性,以及解决合同执行过程中可能出现的争议和问题。2.第三方介入的程序2.1当合同执行过程中出现需要第三方介入的情况时,甲方和乙方应共同协商确定第三方的选定标准和程序。2.2甲方和乙方应共同参与第三方的选定过程,确保第三方的独立性和公正性。2.3第三方介入前,甲方和乙方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.4第三方介入后,甲方和乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和资源。3.第三方责任限额3.1第三方对甲方和乙方承担的责任,以其介入合同的职责和义务为限。3.2第三方介入合同执行过程中,如因其过失导致损失,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。3.3第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任,不得超过其介入合同的报酬金额。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方和乙方均为独立的法律主体,彼此之间不存在直接的法律关系。4.2第三方对甲方和乙方承担的职责和义务,不影响甲方和乙方之间的合同关系。4.3第三方介入合同执行过程中,如涉及合同条款的解释或争议解决,第三方应依据合同约定和相关法律法规作出判断和处理。5.第三方介入的额外条款及说明5.1甲方和乙方应确保第三方的介入不会违反相关法律法规,包括但不限于反垄断法、反不正当竞争法等。5.2第三方介入合同执行过程中,如涉及商业秘密或个人隐私,甲方和乙方应与第三方签订保密协议,确保信息的安全和保密。5.3第三方介入合同执行过程中,如涉及合同的变更、解除或终止,甲方和乙方应按照合同约定和法律法规的规定处理。6.第三方介入后的争议解决6.1甲方和乙方与第三方之间如发生争议,应通过友好协商解决。6.2如协商不成,甲方和乙方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.3第三方介入合同执行过程中,如涉及合同条款的解释或争议解决,甲方和乙方应按照合同约定处理。7.第三方介入的终止7.1第三方介入合同执行过程中,如完成其职责和义务,或甲方和乙方共同协商决定终止第三方介入,第三方的工作即告终止。7.2第三方终止介入后,甲方和乙方应与其办理相关手续,包括但不限于报酬支付、文件归档等。8.第三方介入的记录和归档8.1甲方和乙方应详细记录第三方介入的过程和结果,并归档保存。8.2记录和归档应包括第三方的工作内容、工作时间、报酬支付等情况。9.第三方介入的监督和评估9.1甲方和乙方应定期对第三方的介入进行监督和评估,确保第三方的职责和义务得到履行。9.2甲方和乙方可根据实际情况,调整第三方的报酬和报酬支付方式。10.甲方和乙方的义务10.1甲方和乙方应按照合同约定,履行各自的义务,确保工程进度和质量的合规性。10.2甲方和乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的信息和资源。11.第三方介入的变更11.1甲方和乙方如需变更第三方的职责、权利和义务,应提前与第三方协商,并签订书面变更协议。11.2第三方介入的变更,不影响甲方和乙方之间的合同关系。12.第三方介入与合同的终止12.1甲方和乙方如决定终止合同,第三方介入的工作亦相应终止。12.2甲方和乙方应与第三方办理相关手续,包括但不限于报酬支付、文件归档等。13.第三方介入的继承和转让13.1第三方如因合并、分立、解散等原因发生法律主体变更,应提前通知甲方和乙方。13.2第三方发生法律主体变更后,本合同对变更后的主体继续有效。14.第三方介入的适用法律和管辖14.1本合同及第三方介入的相关第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划确认书2.工程进度变更确认书3.工程进度延期确认书4.工程进度报告5.工程质量验收报告6.工程安全验收报告7.工程成本核算报告8.工程进度与延期信息披露表9.工程进度与延期管理文件归档清单10.第三方介入协议11.第三方责任限额协议12.保密协议13.商业秘密保护协议14.保险单复印件15.工程进度与延期争议解决方案16.工程进度与延期培训记录17.工程进度与延期沟通记录18.工程进度与延期风险管理方案19.工程进度与延期验收结算记录20.工程进度与延期考核评价记录说明二:违约行为及责任认定:1.工程进度延误责任认定:如甲方未按照工程进度计划完成工程,视为违约。乙方有权要求甲方支付违约金,并有权要求甲方采取措施加快工程进度。2.工程质量不符合约定责任认定:如甲方施工的工程质量不符合合同约定的标准,视为违约。乙方有权要求甲方承担修复和整改费用,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。3.工程安全不符合规定责任认定:如甲方施工过程中出现安全事故,视为违约。乙方有权要求甲方承担事故责任,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。4.工程成本超过预算责任认定:如甲方施工的工程成本超过合同约定的预算,视为违约。乙方有权要求甲方承担超支部分的费用,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。5.未按约定披露工程进度与延期信息责任认定:如甲方未按照合同约定的时间、方式和内容披露工程进度与延期信息,视为违约。乙方有权要求甲方及时披露信息,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。6.未按约定归档工程进度与延期管理文件责任认定:如甲方未按照合同约定的时间和方式归档工程进度与延期管理文件,视为违约。乙方有权要求甲方及时归档文件,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。7.未按约定配合第三方的工作责任认定:如甲方未按照合同约定的时间和方式配合第三方的工作,视为违约。乙方有权要求甲方及时配合工作,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。8.未按约定履行培训和沟通义务责任认定:如甲方未按照合同约定的时间和方式履行培训和沟通义务,视为违约。乙方有权要求甲方及时履行义务,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。9.未按约定进行风险管理责任认定:如甲方未按照合同约定的时间和方式进行风险管理,视为违约。乙方有权要求甲方及时进行风险管理,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。10.未按约定解决争议责任认定:如甲方未按照合同约定的时间和方式解决争议,视为违约。乙方有权要求甲方及时解决争议,并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度分包合同中的工程进度与延期处理2本合同目录一览1.工程进度1.1工程计划时间表1.2工程进度报告1.3工程进度更新1.4工程进度监督与检查2.延期处理2.1工程延期申请2.2延期批准与通知2.3延期对工程的影响2.4延期导致的费用变化3.工程进度延误的责任3.1延误原因的界定3.2责任归属的确定3.3延误导致的赔偿责任3.4延误对合同履行时间的影响4.工程进度调整4.1工程进度调整的原因4.2工程进度调整的程序4.3工程进度调整的记录4.4工程进度调整的批准5.工程进度奖金与罚款5.1工程提前完成奖金5.2工程延期罚款5.3工程进度奖金与罚款的计算方法5.4工程进度奖金与罚款的支付方式6.工程进度变更6.1工程变更的原因6.2工程变更的程序6.3工程变更对工程进度的影响6.4工程变更的记录与批准7.工程进度风险管理7.1风险识别与评估7.2风险应对措施7.3风险管理计划的制定与执行7.4风险管理责任的分配8.工程进度沟通与协调8.1工程进度沟通的方式与频率8.2工程进度协调的机制8.3工程进度协调会议的组织与开展8.4工程进度协调问题的解决9.工程进度监控与评估9.1工程进度监控的方法与工具9.2工程进度评估的标准与指标9.3工程进度评估的报告9.4工程进度评估的结果应用10.工程进度问题的解决10.1工程进度问题的界定10.2工程进度问题的解决机制10.3工程进度问题的解决流程10.4工程进度问题的解决记录11.工程进度相关文件的保管11.1工程进度文件的种类与内容11.2工程进度文件的保管方式与期限11.3工程进度文件的查阅与复制11.4工程进度文件的销毁与保密12.工程进度违约责任12.1违约行为的界定12.2违约责任的承担12.3违约赔偿的计算与支付12.4违约行为的解决与处理13.工程进度合同的解除与终止13.1合同解除与终止的原因13.2合同解除与终止的程序13.3合同解除与终止后的责任承担13.4合同解除与终止的记录与证明14.工程进度合同的争议解决14.1争议解决的途径与方式14.2争议解决的期限与时间14.3争议解决的责任与费用14.4争议解决的记录与文件第一部分:合同如下:1.工程进度1.1工程计划时间表1.1.1合同双方应共同制定详细的工程计划时间表,包括工程的起始日期、预计完成日期以及各阶段的关键里程碑。1.1.2工程计划时间表应包括所有工程活动,包括但不限于设计、采购、施工、调试和交付等。1.1.3工程计划时间表应在合同签订后14天内提交给双方批准。1.1.4合同双方应定期审查工程计划时间表,并根据工程实际情况进行必要的调整。1.2工程进度报告1.2.2工程进度报告应包括所有关键工程活动的进展情况,包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.2.3工程进度报告应通过电子邮件或纸质形式提交,并在提交后3天内通知业主。1.2.4业主有权要求承包商提供更详细的工程进度报告,包括但不限于特定工程活动的进度、人员配置、设备使用情况等。1.3工程进度更新1.3.1承包商应定期更新工程进度,并在工程进度发生变化时及时通知业主。1.3.2工程进度更新应包括工程计划时间表的调整、工程进度的提前或延误情况等。1.3.3工程进度更新应在工程进度发生变化后的3天内提交给业主。1.3.4业主有权对工程进度更新进行审查,并提出意见或建议。1.4工程进度监督与检查1.4.1业主有权对工程的进度进行监督与检查,以确保工程按计划进行。1.4.2承包商应配合业主的监督与检查工作,提供必要的协助和资料。1.4.3监督与检查的结果应记录在工程进度检查记录表中,并由双方签字确认。1.4.4业主有权根据监督与检查的结果对工程进度进行调整,并要求承包商采取必要的措施以确保工程按计划进行。2.延期处理2.1工程延期申请2.1.1承包商应在工程计划时间表中规定的完成日期前至少14天向业主提交工程延期申请。2.1.2工程延期申请应详细说明延期原因、延期时间以及延期对工程的影响。2.1.3业主应在收到工程延期申请后的14天内审批,并通知承包商审批结果。2.1.4业主有权要求承包商提供延期申请的相关支持文件和证据。2.2延期批准与通知2.2.1业主在审批工程延期申请时,应考虑延期原因的合理性和延期对工程的影响。2.2.2业主在批准工程延期申请后,应向承包商发出延期批准通知,并说明延期的具体时间。2.2.3延期批准通知应在批准后的3天内发出。2.2.4承包商在收到延期批准通知后,应根据延期的要求调整工程计划时间表,并通知业主。2.3延期对工程的影响2.3.1承包商应评估延期对工程的影响,包括但不限于工程成本、工程质量、工程交付时间等。2.3.2承包商应在延期批准后的14天内向业主提交延期对工程影响的评估报告。2.3.3业主有权对延期对工程影响的评估报告进行审查,并提出意见或建议。2.3.4承包商应根据业主的意见或建议采取必要的措施,以减轻延期对工程的影响。2.4延期导致的费用变化2.4.1延期导致的费用变化应根据合同约定的费用调整条款进行处理。2.4.2承包商应向业主提交延期导致的费用变化报告,并说明费用的具体构成。2.4.3业主应在收到延期导致的费用变化报告后的14天内审批,并通知承包商审批结果。2.4.4业主有权要求承包商提供延期导致的费用变化报告的相关支持文件和证据。3.工程进度延误的责任3.1延误原因的界定3.1.1工程延误的原因应由合同双方共同认定,包括但不限于承包商的原因、业主的原因、不可抗力等。3.1.2承包商应承担因其原因导致的工程延误的责任。3.1.3业主应承担因其原因导致的工程延误的责任。3.1.4不可抗力事件导致的工程延误,应按照合同约定的不可抗力条款处理。3.2责任归属的确定3.2.1工程延误的责任归属应根据合同约定的责任分配原则进行确定。3.2.2承包商应承担因其违约行为导致的工程延误的责任。3.2.3业主应承担因其违约行为导致的工程延误的责任。3.2.4合同双方应按照合同约定的比例分担不可抗力事件导致的工程延误的责任。3.3延误导致的赔偿责任3.3.1因承包商原因导致的工程延误,承包商应向业主支付违约金。3.3.2违约金的计算方式应按照合同约定的违约金计算条款进行。3.3.3因业主原因导致的工程延误,业主应向承包商支付违约金。3.3.4违约金的支付应在违约行为发生后的14天内完成。3.4延误对合同履行时间的影响3.4.1工程延误可能导致合同履行时间的延长。3.4.2合同双方应根据工程延误的情况重新确定合同履行时间。3.4.3合同双方应签订书面协议,明确延长合同履行时间的事宜。3.4.4延长合同履行时间的事宜应符合合同约定的条款。4.工程进度调整4.1工程进度调整的原因4.1.1工程进度调整的原因包括但不限于设计变更、工程量增减、不可抗力等。4.1.2合同双方应共同认定工程进度调整的原因。4.1.3工程进度调整的原因应在工程进度调整前通知对方。4.1.4工程进度调整的原因应记录在工程进度调整记录表中。4.2工程进度调整的程序4.2.1合同双方应共同制定工程进度调整计划。4.2.2工程进度调整计划应包括调整后的工程计划时间表、工程进度目标、关键里程碑等。4.2.3工程进度调整计划应在工程进度调整后的14天内提交给对方审批第二部分:第三方介入后的修正5.第三方介入5.1第三方概念界定5.1.1第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、团体或机构,包括但不限于中介方、咨询方、监管机构等。5.1.2第三方介入是指在合同执行过程中,由于某些原因,需要第三方参与进来,以协助解决合同双方无法解决的问题或提供专业服务。5.2第三方介入的情形5.2.1第三方介入的情形包括但不限于:技术咨询、质量监督、进度审核、争议调

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论