2024年度建设施工合同标的为高速公路3篇_第1页
2024年度建设施工合同标的为高速公路3篇_第2页
2024年度建设施工合同标的为高速公路3篇_第3页
2024年度建设施工合同标的为高速公路3篇_第4页
2024年度建设施工合同标的为高速公路3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设施工合同标的为高速公路本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:指合同甲方,全称X高速公路建设发展有限公司。1.2乙方:指合同乙方,全称X建筑工程有限公司。1.3高速公路:指本合同项下的建设施工对象,全长公里,起始于地,终止于地。第二条合同标的及范围2.1合同标的:乙方承担甲方所提供的高速公路的施工任务,包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等工程。2.2施工范围:根据甲方提供的施工图纸和技术要求,乙方负责高速公路全线施工。第三条合同价格及支付3.1合同价格:双方经协商一致,本合同总价款为人民币亿元(大写:人民币玖拾玖亿捌仟万元整)。3.2支付方式:甲方按照乙方完成工程进度,分期支付合同价款。具体支付方式见附件一。第四条工期及进度4.1合同工期:自合同签订之日起至高速公路全线竣工交付使用之日止,工期为个月。4.2进度要求:乙方应按照甲方提供的施工计划和时间表,确保工程按时完成。第五条质量标准5.1工程质量:乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保高速公路工程质量达到优良等级。5.2质量保证:乙方应承担工程质量的终身责任,如有质量问题,乙方应无条件修复。第六条材料及设备6.1乙方应按照甲方要求,提供施工所需的所有材料和设备,并保证材料和设备的质量。6.2乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理,防止环境污染。第七条安全生产7.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工,确保施工过程中的安全生产。7.2乙方应定期进行安全培训和检查,提高施工人员的安全意识。第八条违约责任8.1若乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权按约定追究乙方的违约责任。8.2若甲方未按照合同约定支付价款,乙方有权按约定追究甲方的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致,并签订书面协议。10.2合同变更或解除后,乙方应按照甲方要求完成剩余工程施工。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密,应予以严格保密。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效、终止和解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止或解除后,乙方应将工程资料、施工设备等无条件移交给甲方。第十三条甲方义务13.1提供施工图纸和技术要求。13.2按时支付合同价款。13.3协助乙方解决施工过程中的问题。第十四条乙方义务14.1按期完成施工任务。14.2保证工程质量达到优良等级。14.3遵守国家及地方的法律法规。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方:指合同甲方,全称X高速公路建设发展有限公司,地址为市区路号。1.2乙方:指合同乙方,全称X建筑工程有限公司,地址为市区路号。1.3高速公路:指本合同项下的建设施工对象,全长公里,起始于地,终止于地。第二条合同标的及范围2.1合同标的:乙方承担甲方所提供的高速公路的施工任务,包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等工程。2.2施工范围:根据甲方提供的施工图纸和技术要求,乙方负责高速公路全线施工。第三条合同价格及支付3.1合同价格:双方经协商一致,本合同总价款为人民币亿元(大写:人民币玖拾玖亿捌仟万元整)。3.2支付方式:甲方按照乙方完成工程进度,分期支付合同价款。具体支付方式见附件一。第四条工期及进度4.1合同工期:自合同签订之日起至高速公路全线竣工交付使用之日止,工期为个月。4.2进度要求:乙方应按照甲方提供的施工计划和时间表,确保工程按时完成。具体施工进度安排见附件二。第五条质量标准5.1工程质量:乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保高速公路工程质量达到优良等级。5.2质量保证:乙方应承担工程质量的终身责任,如有质量问题,乙方应无条件修复。第六条材料及设备6.1乙方应按照甲方要求,提供施工所需的所有材料和设备,并保证材料和设备的质量。具体材料和设备要求见附件三。6.2乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理,防止环境污染。第七条安全生产7.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工,确保施工过程中的安全生产。7.2乙方应定期进行安全培训和检查,提高施工人员的安全意识。具体安全生产措施见附件四。第八条违约责任8.1若乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权按约定追究乙方的违约责任。8.2若甲方未按照合同约定支付价款,乙方有权按约定追究甲方的违约责任。8.3违约方的违约行为导致合同无法履行或者造成对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致,并签订书面协议。10.2合同变更或解除后,乙方应按照甲方要求完成剩余工程施工。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密,应予以严格保密。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效、终止和解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止或解除后,乙方应将工程资料、施工设备等无条件移交给甲方。第十三条甲方义务13.1提供施工图纸和技术要求。13.2按时支付合同价款。13.3协助乙方解决施工过程中的问题。13.4负责施工现场的协调和管理工作。第十四条乙方义务14.1按期完成施工任务。14.2保证工程质量达到优良等级。14.3遵守国家及地方的法律法规。14.4负责施工过程中的安全生产管理。14.5承担施工过程中产生的所有税费和其他费用。第十五条其他条款15.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方:指在本合同履行过程中,除甲方和乙方之外的其他主体,包括但不仅限于中介方、咨询方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入:指第三方参与或介入到本合同项下的工程施工、管理、监督等环节。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件:第三方介入需经甲方和乙方同意,并签订书面协议。2.2第三方介入的程序:甲方和乙方应在与第三方签订相关协议前,通知对方,并在协议中明确第三方的权责。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定,履行其在合同中的职责,包括但不限于工程施工、管理、监督等。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量,符合国家及行业标准。3.3第三方应对其在合同履行过程中所获悉的甲方和乙方的商业秘密予以保密,保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务,甲乙双方仍应按照本合同履行各自的责任和义务。4.2第三方介入不得改变本合同的履行方式和履行标准,第三方应遵守本合同的各项规定。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任限额为其介入合同所获得的报酬总额。5.2第三方对甲乙双方的责任限制:第三方对甲乙双方的责任限制不得超过其介入合同所承担的职责范围。第六条第三方与甲乙方的关系6.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的要求和技术标准进行施工、管理、监督等服务,确保工程质量。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约:如第三方未按照合同约定履行其职责,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约的赔偿:第三方应按照甲乙双方的约定,承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方退出8.1第三方退出的条件:第三方因自身原因无法继续履行合同义务时,可以退出。8.2第三方退出的程序:第三方应提前通知甲乙双方,并与甲乙双方协商确定退出后的相关事宜。第九条第三方介入的变更9.1第三方介入的变更条件:如因客观原因导致第三方无法继续履行合同义务,甲方和乙方可以协商变更第三方。9.2第三方介入的变更程序:甲方和乙方应签订书面变更协议,明确新的第三方介入条件和义务。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止条件:本合同履行完毕后,第三方介入自然终止。10.2第三方介入的终止程序:甲方和乙方应在合同终止后办理相关手续,包括但不限于结算、资料移交等。第十一条第三方介入的违约处理11.1第三方违约处理:如第三方未按照本合同约定履行其义务,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。11.2第三方违约的赔偿:第三方应按照甲乙双方的约定,承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十二条第三方介入的争议解决12.1第三方介入的争议解决方式:双方应通过友好协商解决第三方介入的争议。12.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入的其他条款13.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:施工图纸和技术要求详细描述了高速公路的施工图纸和技术要求,包括路基、路面、桥梁、隧道等工程的设计图纸和技术规范。附件二:支付方式及支付时间表明确了甲方分期支付合同价款的详细方式和时间,包括首付款、进度款和尾款的具体支付时间和数额。附件三:材料和设备要求详细列出了施工所需的所有材料和设备的要求,包括材料的质量标准、设备的技术参数等。附件四:安全生产措施明确了乙方在施工过程中应遵守的安全生产措施,包括安全培训、安全检查和应急预案等。附件五:施工进度计划详细描述了高速公路全线施工的进度计划,包括各工程阶段的时间安排和完成标准。附件六:质量保证措施明确了乙方应采取的质量保证措施,包括质量检测、质量控制和质量验收等。附件七:保密协议明确了双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密的保密义务和保密期限。附件八:争议解决方式明确了双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式,包括友好协商和诉讼等方式。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.乙方未按照合同约定完成施工任务。2.甲方未按照合同约定支付价款。3.乙方提供的材料和设备不符合质量要求。4.乙方未按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工。5.乙方未遵守国家及地方的安全生产法律法规。6.双方未按照本合同约定履行各自的义务。违约责任认定标准:1.乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权按约定追究乙方的违约责任,要求乙方支付违约金或赔偿损失。2.甲方未按照合同约定支付价款,乙方有权按约定追究甲方的违约责任,要求甲方支付违约金或赔偿损失。3.乙方提供的材料和设备不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或修复,并支付相关费用。4.乙方未按照甲方提供的施工计划和时间表进行施工,甲方有权要求乙方按时完成工程,并支付逾期完成所产生的费用。5.乙方未遵守国家及地方的安全生产法律法规,甲方有权要求乙方立即改正,并支付因此产生的费用。6.双方未按照本合同约定履行各自的义务,双方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:全文完。2024年度建设施工合同标的为高速公路1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3高速公路建设施工合同标的概述第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额2.2付款方式及时间表第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准与规范3.3施工进度计划第四条工期与延期4.1合同工期4.2延期条款第五条合同履行与协调5.1甲方职责5.2乙方职责5.3双方沟通协调机制第六条工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序与方法第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算及支付方式第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2仲裁或诉讼地点及法院第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限及泄露责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的认定11.2不可抗力事件的应对及责任划分第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件及后果第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除后的善后处理第十四条合同的附则14.1合同的生效条件14.2合同的续约条款14.3合同的附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为:某某高速公路发展有限公司,注册地为中华人民共和国省市区,是一家依法成立并有效经营的高速公路建设与运营企业。甲方拥有建设、运营高速公路的资质和权利。1.2乙方名称及资质乙方全称为:某某建筑工程有限公司,注册地为中华人民共和国省市区,是一家依法成立并有效经营的建筑工程公司。乙方拥有从事高速公路建设施工的资质和能力。1.3高速公路建设施工合同标的概述本合同标的为某高速公路的建设施工,该高速公路起始于省市区,终止于省市区,全长公里。合同标的包括但不限于高速公路的路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程及其附属设施的建设施工。第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额合同总金额为人民币亿元(大写:人民币玖拾玖亿零玖拾玖万元整),其中包括路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程及其附属设施的建设施工费用。2.2付款方式及时间表付款方式分为三个阶段,具体如下:第一阶段:合同签订后一个月内,甲方支付乙方合同总金额的10%;第二阶段:工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总金额的40%;第三阶段:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的50%。第三条施工内容与要求3.1施工范围乙方应按照合同约定的范围和内容,完成高速公路的路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程及其附属设施的建设施工。3.2施工标准与规范乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工,确保工程质量符合要求。3.3施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并提交给甲方审批。乙方应按照审批后的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。第四条工期与延期4.1合同工期本合同的工期为个月,自合同签订之日起计算。4.2延期条款如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按时完成,乙方应向甲方提出延期申请,并说明原因和所需延期时间。甲方应在收到申请后个工作日内作出批准或不批准的决定。如甲方批准延期,乙方应按照本合同约定的付款方式和时间表支付延期费用。第五条合同履行与协调5.1甲方职责甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和相关协调工作,确保乙方顺利施工。5.2乙方职责乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全和进度,并承担相应的协调工作。5.3双方沟通协调机制双方应建立畅通的沟通协调机制,解决施工过程中出现的问题。具体如下:双方应定期召开项目协调会议,汇报工程进度、质量、安全等情况;双方应设立专门的项目管理机构,负责日常沟通和协调工作;双方应在合同履行过程中,积极履行合同义务,确保工程顺利进行。第六条工程质量与验收6.1工程质量标准本合同约定的工程质量标准应符合国家和行业的相关标准、规范和规定。6.2验收程序与方法工程验收分为四个阶段,具体如下:第一阶段:单项工程验收,验收合格后方可进入下一阶段;第二阶段:单位工程验收,验收合格后方可进入下一阶段;第三阶段:合同工程验收,验收合格后方可进入下一阶段;第四阶段:整体验收,验收合格后视为工程竣工。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任乙方如违反合同约定,导致工程质量、安全和进度不符合要求的,应承担相应的违约责任。具体如下:(1)工程质量不符合约定的,乙方应负责修复或拆除不合格工程,并承担修复或拆除费用;(2)工程安全不符合约定的,乙方应承担安全事故造成的损失及罚款;(3)工程进度不符合约定的,乙方应支付逾期竣工违约金,计算方式为:逾期竣工天数×日违约金金额。8.2赔偿金额计算及支付方式赔偿金额的计算及支付方式如下:(1)乙方应在收到甲方通知后的个工作日内,提出赔偿金额的计算方案,并提交给甲方审批;(2)甲方应在收到赔偿金额计算方案后个工作日内,审批并通过赔偿金额;(3)乙方应在赔偿金额审批通过后个工作日内,向甲方支付赔偿金额。第九条争议解决方式9.1争议解决途径如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及法院合同签订地的人民法院具有管辖权,双方同意提交仲裁或诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。10.2保密期限及泄露责任保密期限自合同签订之日起算,为期年。如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件的认定不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)。11.2不可抗力事件的应对及责任划分如发生不可抗力事件,乙方应立即通知甲方,并采取措施减少损失。根据事件的严重程度,双方协商决定是否延期、调整工程进度或解除合同。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)法律法规变化要求合同变更;(3)不可抗力事件导致合同无法履行。12.2合同解除条件及后果(1)双方协商一致;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)一方严重违约,对方有权解除合同。合同解除后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作,并承担相应的费用。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件(1)工程竣工并验收合格;(2)双方协商一致;(3)不可抗力事件导致合同无法履行。13.2合同解除后的善后处理合同解除后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作,并承担相应的费用。双方应按照本合同约定的方式,处理合同解除后的相关事宜。第十四条合同的附则14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的续约条款合同到期后,如双方愿意续约,应提前个月协商签订新的合同。14.3合同的附件清单附件清单详见附件,附件清单为本合同不可分割的一部分。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方概念第三方指非合同当事人,但在合同履行过程中参与并影响合同权利义务的个体或组织。第三方可以是中介方、监理方、检测方、政府监管机构等,其介入并不改变甲乙双方的权利义务关系。1.2第三方责任界定第三方介入并不免除甲乙双方根据本合同产生的责任和义务。第三方介入仅负责特定事务的监督、协调或评估,并不改变甲乙双方的主体地位。第二条第三方介入的情形及程序2.1第三方介入的情形(1)中介方协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同;(2)监理方对工程施工过程进行监督、检查;(3)检测方对工程质量进行评估、检测;(4)政府监管机构对合同履行进行监管、执法。2.2第三方介入的程序(1)甲乙双方协商一致,确定第三方的介入事项;(2)甲乙双方与第三方签订委托协议,明确双方的权利义务;(3)第三方根据委托协议进行介入,甲乙双方提供必要的协助;(4)第三方完成介入事项后,向甲乙双方提交介入报告。第三条第三方介入的责任限额3.1第三方责任限额的界定第三方介入并不改变甲乙双方的责任限额。甲乙双方根据本合同产生的责任限额,不因第三方的介入而增加或减少。3.2第三方责任限额的承担如第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算及支付方式按照本合同第八条的约定执行。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款(1)第三方的职责范围与权限;(2)第三方的工作进度与质量要求;(3)甲乙双方应提供的协助与配合;(4)第三方的报酬及支付方式。4.2说明第三方介入并不免除甲乙双方根据本合同产生的责任和义务。甲乙双方应履行合同约定的义务,并配合第三方的介入工作。第三方仅负责特定事务的监督、协调或评估,不改变甲乙双方的主体地位。第五条第三方介入与合同履行5.1第三方介入与合同履行第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定的履行合同义务。甲乙双方应按照本合同约定的条款,全面履行合同权利义务。5.2第三方介入与合同变更如第三方介入导致合同变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。合同变更后的履行,按照变更协议的约定执行。第六条第三方介入与争议解决6.1第三方介入与争议解决如第三方介入引发争议,甲乙双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2第三方介入与仲裁或诉讼合同签订地的人民法院具有管辖权,双方同意提交仲裁或诉讼。第三方介入不影响甲乙双方选择仲裁或诉讼的权利。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止条件(1)第三方完成介入事项;(2)甲乙双方与第三方协商一致解除委托协议;(3)不可抗力事件导致第三方无法继续介入。7.2第三方介入的解除后果第三方介入解除后,甲乙双方应按照本合同约定的方式,处理合同履行相关事宜。第三方不承担解除后的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:高速公路建设施工合同标的概述详细描述高速公路的建设规模、施工范围、工程质量标准等信息。附件2:合同金额及支付方式详细说明包含合同总金额、付款时间节点、支付方式等详细信息。附件3:施工内容与要求详细说明详细列出施工的具体内容、施工标准、施工进度计划等。附件4:工期与延期详细说明明确合同工期、延期条款、延期申请流程等。附件5:合同履行与协调详细说明说明甲方和乙方的职责、沟通协调机制等。附件6:工程质量与验收详细说明包括工程质量标准、验收程序、验收标准等。附件7:安全生产与环保详细说明列出安全生产要求、环保要求的具体内容。附件8:违约行为及责任认定详细说明详细罗列各种违约行为及违约责任的具体认定标准。附件9:争议解决方式详细说明包括争议解决途径、仲裁或诉讼地点及法院等。附件10:保密条款详细说明包含保密内容、保密期限、泄露责任等。附件11:不可抗力事件认定及应对详细说明详细说明不可抗力事件的认定标准、应对措施等。附件12:合同的变更与解除详细说明包括合同变更条件、合同解除条件及后果等。附件13:合同的终止与解除详细说明说明合同终止条件、合同解除后的善后处理等。附件14:合同的附则详细说明包括合同生效条件、合同续约条款、附件清单等。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照合同约定的施工范围、标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应承担修复或拆除不合格工程的责任,并支付逾期竣工违约金。示例:乙方在施工过程中使用了低于合同约定的材料标准,导致路面工程质量不符合要求,乙方应承担修复工程的责任,并支付相应的违约金。2.乙方未按照合同约定的进度完成工程,应承担逾期竣工违约金。示例:乙方因管理不善导致工程进度严重滞后,未能在合同约定的工期内完成工程,乙方应支付逾期竣工违约金。3.乙方未按照合同约定的方式进行施工,导致工程安全不符合要求的,应承担安全事故造成的损失及罚款。示例:乙方在施工现场未能严格遵守安全生产规定,导致安全事故发生,乙方应承担相应的损失及罚款。4.乙方在合同履行过程中,泄露甲方提供的商业秘密、技术秘密等,应承担泄露责任。示例:乙方未经甲方同意,将甲方提供的技术资料泄露给第三方,乙方应承担泄露责任。5.乙方未能按照合同约定履行合同义务,导致合同无法继续履行的,甲方有权解除合同。示例:乙方在合同履行过程中,违反合同约定,甲方有权解除合同,并追究乙方的相应责任。全文完。2024年度建设施工合同标的为高速公路2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资第三条合同价格3.1合同总价3.2合同价格的调整3.3支付方式3.4支付进度第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3延期工程4.4提前完工奖励第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程质量标准5.3质量保证措施5.4质量争议的处理第六条技术与设计6.1设计要求6.2设计变更6.3技术指导与监督第七条施工材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求第八条安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环保要求8.4环保设施的配置第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼的地点11.3仲裁或诉讼的时效第十二条合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规变化对合同的影响13.5合同的转让13.6附件第十四条合同的修订与补充14.1合同修订的条件14.2合同补充的内容第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指按照中国法律设立,具有独立法人资格,负责高速公路建设项目的投资、组织、管理和监督的企事业单位。1.2承包人1.2.1承包人是指按照中国法律设立,具有独立法人资格,具备高速公路建设施工资质,承担高速公路建设施工任务的企事业单位。第二条工程概况2.1工程名称2.1.1本合同项下的高速公路工程名称为“高速公路建设项目”。2.2工程地点2.2.1本合同项下的高速公路工程地点位于中国省(自治区/直辖市),具体起点、终点、线路走向及技术指标详见附件一。2.3工程内容2.3.1本合同项下的工程内容包括但不限于:路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交通工程、服务设施等。2.4工程规模2.4.1本合同项下的高速公路工程总里程为公里,建设标准为双向车道,设计车速为公里/小时。2.5工程投资2.5.1本合同项下的高速公路工程总投资为亿元人民币,其中建安费为亿元人民币。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指承包人按照本合同约定完成全部工程内容,并符合工程质量、进度、安全等要求后,发包人应付给承包人的全部款项。3.1.2合同总价确定为人民币元(大写:元整),具体金额以附件二《合同价格明细表》为准。3.2合同价格的调整3.2.1合同价格调整的条件和方式按照《合同价格调整条款》执行。3.3支付方式3.3.1发包人应按照本合同约定的支付进度,向承包人支付合同价款。3.3.2支付方式为银行转账,具体账户信息详见附件三《账户信息》。3.4支付进度3.4.1支付进度按照工程进度、工程质量、工程安全等情况进行考核,具体支付比例和时间节点详见附件四《支付进度表》。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1承包人应按照附件五《工程进度计划》的要求,编制详细的施工进度计划,并提交发包人审批。4.1.2工程进度计划如需调整,承包人应提前X个工作日向发包人提交调整申请,并说明调整原因及影响。4.2工期要求4.2.1本合同项下的高速公路工程计划工期为个月,自开工令之日起算。4.2.2工期延误的计算及违约责任按照《工期延误条款》执行。4.3延期工程4.3.1因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期,承包人应立即向发包人报告,并提供相关证明材料。4.3.2发包人确认延期情况后,按照《工期延误条款》约定顺延工期。4.4提前完工奖励4.4.1承包人提前完成工程,按照《提前完工奖励条款》获得奖励。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.1.1承包人应按照中国法律法规、国家标准、行业标准和地方标准的要求,保证工程质量。5.1.2工程质量应符合本合同约定的技术规范、标准和要求。5.2工程质量标准5.2.1工程质量标准详见附件六《工程质量标准》。5.3质量保证措施5.3.1承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同要求。5.3.2承包人应按照本合同约定的质量保证措施进行施工,并接受发包人的监督和检查。5.4质量争议的处理5.4.1工程质量争议双方可协商解决,协商不成的,可按照《争议解决条款》提交仲裁或诉讼。第六条技术与设计6.1设计要求6.1.1承包人应按照发包人提供的设计文件和技术要求进行施工。6.1.2承包人不得擅自修改设计文件,如需变更,应向发包人提交变更申请,并经发包人批准。6.2设计变更6.2.1设计变更的条件和程序按照《设计变更条款》执行。第八条安全生产与环保8.1安全生产要求8.1.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规的要求,加强施工现场的安全管理,确保施工现场安全。8.1.2承包人应制定并落实安全生产责任制,明确各层级的安全职责和任务。8.1.3承包人应定期对施工现场进行安全检查,对存在安全隐患的区域及时整改。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时,承包人应立即启动应急预案,组织救援,并及时报告发包人和相关部门。8.2.2安全事故的处理及责任按照《安全事故处理条款》执行。8.3环保要求8.3.1承包人应遵守国家环境保护法律法规,严格执行工程环保设计要求,确保施工过程中对环境的影响降至最低。8.3.2承包人应采取有效措施,防止施工过程中的废水、废气、固体废物等对环境造成污染。8.3.3承包人应按规定的程序和标准对施工过程中的环境影响进行评价和监测,并接受相关部门的监督。8.4环保设施的配置8.4.1承包人应根据施工需要,配置符合环保要求的设施,如防尘降噪设施、污水处理设施等。8.4.2承包人应确保环保设施的正常运行,并对设施进行定期维护和保养。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.1.1在合同履行过程中,因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的,双方可协商签订补充协议,对合同进行变更。9.1.2合同变更应符合国家法律法规、行业标准和地方规定。9.2合同解除的条件9.2.1在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行的,双方可协商解除合同。9.2.2合同解除应符合国家法律法规、行业标准和地方规定。第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.1.1发包人未按照约定支付合同价款,应支付违约金,违约金计算方式详见附件七《违约金计算公式》。10.1.2发包人未按照约定提供施工条件,导致工程延期或增加费用的,应承担相应的违约责任。10.2承包人的违约责任10.2.1承包人未按照约定完成工程,应支付违约金,违约金计算方式详见附件七《违约金计算公式》。10.2.2承包人未按照约定质量标准完成工程,应承担返工、维修等费用,并支付违约金。第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼的地点11.2.1仲裁或诉讼的地点为合同签订地。11.3仲裁或诉讼的时效11.3.1争议一方应在知道或应当知道权利被侵害之日起X年内向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同的终止条件12.2.1工程竣工验收合格,发包人支付完合同价款,合同即告终止。12.2.2合同终止后,承包人应将工程交付发包人,并按照合同约定办理相关手续。第十三条其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.1.2保密期限自合同生效之日起算,至合同终止之日起X年。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。13.3不可抗力13.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。13.3.2不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入后的相关修正条款如下:一、第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方以外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、施工分包方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,由于第三方的原因或要求,导致甲乙方需要与第三方进行协商、合作或履行合同的情况。二、第三方责任限额2.1第三方介入并不改变甲乙双方根据本合同应承担的责任和义务。2.2甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务,对于第三方的不当行为,甲乙双方不承担连带责任。2.3第三方介入导致的合同变更、解除或违约,甲乙双方应按照本合同的约定承担相应的责任。2.4甲乙双方应尽力避免第三方的不利影响,如因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方应立即协商解决,必要时可请求法律救济。三、第三方义务与责任3.1第三方应按照本合同的约定或甲乙双方的合法要求,提供相关服务或履行合同义务。3.2第三方应确保其提供的服务或履行合同义务符合国家法律法规、行业标准和地方规定。3.3第三方应对其在合同履行过程中获得的信息保密,不得泄露给无关方。3.4第三方应承担因其违约、侵权或其他

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论