2024版城市供水管道建设项目施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市供水管道建设项目施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额与支付2.1合同金额2.2支付方式2.3支付进度第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2施工标准3.3质量检验第四条工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误第五条合同的履行与维护5.1承包方的义务5.2发包方的义务5.3合同的变更第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理第七条违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁结果的执行第九条合同的解除9.1合同解除的条件9.2解除合同后的处理第十条合同的转让10.1合同转让的条件10.2转让后的责任承担第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力导致的合同变更或解除第十三条税款与费用13.1税款承担13.2费用支付第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的解释14.4合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点工程地点位于市区，具体施工地点由甲方指定。1.4工程内容工程内容为市供水管道建设项目，包括管道铺设、连接、检查、维修及相关附属设施的建设。第二条合同金额与支付2.1合同金额合同总金额为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体项目及金额见附件一。2.2支付方式支付方式为银行转账，甲方在收到乙方开具的发票后，按照合同约定的付款比例进行支付。2.3支付进度支付进度按照工程进度分阶段进行，具体支付比例及时间见附件二。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合设计文件和合同要求。3.2施工标准乙方应严格按照批准的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。3.3质量检验工程完成后，乙方应按照相关法律法规和合同约定进行自检、互检和验收，甲方有权对工程质量进行检验，对不合格的部分要求乙方进行整改。第四条工期与进度4.1合同工期合同工期为个月，自乙方进场之日起算。4.2施工进度计划乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3工期延误因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定承担违约责任。第五条合同的履行与维护5.1承包方的义务乙方应按照合同约定完成工程，保证工程质量，并按照合同约定的时间和方式交付工程。5.2发包方的义务甲方应按照合同约定履行付款义务，并提供施工所需的场地、资料等相关条件。5.3合同的变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工安全。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。6.3安全事故处理施工过程中发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。第七条违约责任7.1承包方违约乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合合同要求的，乙方应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、工程返工、赔偿甲方损失等。7.2发包方违约甲方未按照合同约定履行付款义务，或者提供施工条件的，甲方应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。7.3违约赔偿因违约行为导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为市。8.3仲裁结果的执行仲裁裁决作出后，败诉方应按照裁决结果履行义务，并承担相应的法律责任。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的解除9.1合同解除的条件任何一方未履行合同义务或者履行义务不符合约定的，另一方有权解除合同。9.2解除合同后的处理合同解除后，乙方应立即停止施工，甲方应支付乙方已完成的工程价款。因解除合同给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。第十条合同的转让10.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或者部分转让给第三方。10.2转让后的责任承担合同转让后，转让方对受让方在合同履行过程中的行为不承担责任。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。11.3泄密责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件导致合同无法履行或者履行困难时，甲乙双方应立即协商，采取措施减轻损失。12.3不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致合同无法履行或者履行困难，甲乙双方可以协商变更或者解除合同。第十三条税款与费用13.1税款承担甲乙双方应按照国家税收法律法规的规定，各自承担应缴纳的税款。13.2费用支付合同履行过程中产生的其他费用，如交通、通讯、住宿等费用，由甲乙双方按照约定承担。第十四条其他条款14.1合同的生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同的终止合同履行完毕或者合同解除后，本合同即终止。14.3合同的解释本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解释。14.4合同的修订本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他协助方、咨询方、监管方、检测方、鉴定方等非合同主体。1.2第三方范围第三方包括但不限于：设计单位、监理单位、施工分包单位、材料供应商、检测机构、行政机关、司法机关等。第二条第三方介入的职责与权益2.1第三方职责第三方应按照合同约定或法律法规规定，履行其相应的职责，确保工程项目的顺利进行。2.2第三方权益第三方在合同履行过程中，享有其合法权益，包括但不限于获得合同约定的报酬、索赔权、保密权等。第三条第三方介入的管理与协调3.1甲方责任甲方应对第三方进行合理的管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。3.2乙方责任乙方应配合甲方对第三方进行管理与协调，并按照合同约定履行相关义务。第四条第三方引起的争议解决4.1争议解决方式如第三方引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2第三方责任限制第三方引起的争议，第三方应承担相应的法律责任。甲方和乙方不承担第三方引起的争议责任。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更条件合同履行过程中，如第三方需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2解除条件合同履行过程中，如第三方需要解除，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，第三方应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。6.2甲方和乙方违约甲方和乙方未按照合同约定履行义务，导致第三方违约的，甲方和乙方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的保密义务7.1保密内容第三方应保守合同约定的商业秘密、技术秘密、市场信息等，不得泄露给无关第三方。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。7.3泄密责任第三方违反保密义务的，第三方应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第八条第三方介入的不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件导致第三方无法履行义务的，第三方应立即通知甲乙双方，并采取措施减轻损失。8.3不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致第三方无法履行义务，甲乙双方可以协商变更或解除合同。第九条第三方介入的税款与费用9.1税款承担第三方应按照国家税收法律法规的规定，承担应缴纳的税款。9.2费用支付合同履行过程中产生的其他费用，如交通、通讯、住宿等费用，由第三方按照约定承担。第十条第三方介入的合同效力10.1合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止合同履行完毕或者合同解除后，本合同即终止。10.3合同解释本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解释。10.4合同修订本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工方案和技术规范附件三：安全生产管理制度附件四：环保措施及验收标准附件五：工程量清单附件六：材料及设备采购合同附件七：施工进度计划附件八：质量保修书附件九：合同履行过程中的变更协议附件十：合同解除协议附件十一：保密协议附件十二：不可抗力事件证明文件附件十三：税款缴纳证明文件附件十四：费用支付凭证说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合合同要求的，乙方应承担违约责任。例如，乙方延迟交付工程，应按照合同约定支付违约金。2.甲方未按照合同约定履行付款义务，或者提供施工条件的，甲方应承担违约责任。例如，甲方延迟支付工程款，应按照合同约定支付违约金。3.乙方未按照合同约定保守商业秘密，泄露甲方商业秘密的，乙方应承担违约责任。例如，乙方泄露甲方商业秘密，应赔偿甲方因此遭受的损失。4.乙方未按照合同约定进行施工，导致