购房合同电梯维修合同模板

购房合同电梯维修合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于：

1.买方购买位于____________________的房屋一套，建筑面积为____________________平方米，购房价格为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.乙方为上述房屋的产权人，负责对该房屋进行维护和管理。

3.乙方同意将房屋内的电梯维修及保养业务委托给具备相应资质的第三方公司。

现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就房屋电梯维修及保养事宜，达成如下协议：

一、维修保养范围

1.本合同所指的电梯维修保养范围包括：电梯的日常保养、故障排除、维修更换零部件等。

2.维修保养范围不包括以下内容：

（1）电梯的改造、升级等重大维修工程；

（2）因自然灾害、人为破坏等非正常原因造成的电梯损坏；

（3）电梯设备本身存在的设计缺陷、制造质量问题。

二、维修保养期限

1.本合同期限自签订之日起至____________________年____________________月____________________日止。

2.乙方应在合同期限内对房屋内的电梯进行定期保养，确保电梯的正常运行。

三、维修保养费用

1.甲方同意支付乙方房屋电梯维修保养费用，费用总额为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.甲方应在本合同签订之日起五个工作日内将维修保养费用一次性支付给乙方。

3.乙方在收到维修保养费用后，应及时办理相关手续，确保维修保养工作的顺利进行。

四、维修保养责任

1.乙方应按照本合同约定，对房屋内的电梯进行定期保养，确保电梯的正常运行。

2.乙方在维修保养过程中，如发现电梯存在安全隐患，应及时通知甲方，并采取必要措施消除隐患。

3.乙方在维修保养过程中，如因维修保养不当导致电梯损坏，应承担相应的赔偿责任。

五、违约责任

1.甲方未按时支付维修保养费用的，应向乙方支付违约金，违约金为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.乙方未按时进行维修保养的，应向甲方支付违约金，违约金为人民币____________________元整（￥____________________元）。

3.双方如违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本合同附件如下：

（1）房屋产权证明文件；

（2）房屋维修保养费用清单；

（3）电梯维修保养协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

甲方（签字或盖章）：____________________

乙方（签字或盖章）：____________________

签订日期：____________________年____________________月____________________日

附件：

（1）房屋产权证明文件；

（2）房屋维修保养费用清单；

（3）电梯维修保养协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

第三方主体（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于：

1.买方购买位于____________________的房屋一套，建筑面积为____________________平方米，购房价格为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.乙方为上述房屋的产权人，负责对该房屋进行维护和管理。

3.乙方同意将房屋内的电梯维修及保养业务委托给具备相应资质的第三方公司，即丙方。

4.甲方为了保障自身权益，对电梯维修保养服务质量及费用进行严格把控。

现甲乙丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就房屋电梯维修及保养事宜，达成如下协议：

一、维修保养范围及责任

1.丙方负责房屋内电梯的日常保养、故障排除、维修更换零部件等。

2.丙方应确保电梯安全、可靠、高效地运行，并承担因维修保养不当造成的电梯损坏责任。

3.丙方应在收到维修保养费用后五个工作日内完成维修保养工作，如因特殊情况需延期，应及时通知甲方。

二、维修保养期限

1.本合同期限自签订之日起至____________________年____________________月____________________日止。

2.丙方应按照本合同约定，对房屋内的电梯进行定期保养，确保电梯的正常运行。

三、维修保养费用

1.甲方同意支付丙方房屋电梯维修保养费用，费用总额为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.甲方应在本合同签订之日起五个工作日内将维修保养费用一次性支付给丙方。

四、甲方的权益保障

1.甲方有权要求丙方提供电梯维修保养服务所需的资质证明文件。

2.甲方有权对丙方的维修保养工作进行监督，确保服务质量。

3.甲方有权要求丙方在维修保养过程中采取必要措施，保障电梯安全运行。

4.甲方有权要求丙方在合同期限内提供详细的维修保养记录，包括保养时间、保养内容、更换零部件等。

五、甲方的权利条款

1.甲方有权要求丙方在维修保养过程中，优先考虑电梯安全，不得因费用问题降低服务质量。

2.甲方有权要求丙方在电梯发生故障时，及时处理，确保电梯正常运行。

3.甲方有权要求丙方在合同期限内对电梯进行定期检查，发现安全隐患及时排除。

4.甲方有权要求丙方在合同期限内提供电梯维修保养费用明细，确保费用合理。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按时将电梯维修保养业务委托给丙方，应向甲方支付违约金，违约金为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.乙方如违反本合同约定，导致甲方权益受损，应承担相应的赔偿责任。

3.乙方在合同期限内不得擅自调整电梯维修保养费用，如需调整，应征得甲方同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

八、合同生效及附件

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

3.本合同附件如下：

（1）房屋产权证明文件；

（2）房屋维修保养费用清单；

（3）电梯维修保养协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

九、第三方介入的意义和目的

1.第三方丙方的介入，有利于提高电梯维修保养服务质量，降低甲方维护成本。

2.第三方丙方的专业性和独立性，有助于甲方更好地监督电梯维修保养工作，保障自身权益。

十、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为房屋购买者，有权对电梯维修保养工作进行监督，确保电梯安全、可靠、高效地运行。

2.甲方通过主导电梯维修保养工作，有利于降低房屋维修成本，提高房屋价值。

甲方（签字或盖章）：____________________

乙方（签字或盖章）：____________________

丙方（签字或盖章）：____________________

签订日期：____________________年____________________月____________________日

附件：

（1）房屋产权证明文件；

（2）房屋维修保养费用清单；

（3）电梯维修保养协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

甲方（以下简称“购房者”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

地址：____________________

第三方主体（以下简称“丁方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

鉴于：

1.开发商开发建设位于____________________的住宅小区，包括房屋及公共设施。

2.开发商同意将小区公共电梯的维修及保养业务委托给具备相应资质的第三方公司，即丁方。

3.购房者为开发商开发的住宅小区的业主，关注小区公共设施的维护质量。

现甲乙丁三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就小区公共电梯维修及保养事宜，达成如下协议：

一、维修保养范围及责任

1.丁方负责小区公共电梯的日常保养、故障排除、维修更换零部件等。

2.丁方应确保电梯安全、可靠、高效地运行，并承担因维修保养不当造成的电梯损坏责任。

3.丁方应在接到维修保养通知后五个工作日内完成维修保养工作，如因特殊情况需延期，应及时通知开发商。

二、维修保养期限

1.本合同期限自签订之日起至____________________年____________________月____________________日止。

2.丁方应按照本合同约定，对小区公共电梯进行定期保养，确保电梯的正常运行。

三、维修保养费用

1.开发商同意支付丁方小区公共电梯维修保养费用，费用总额为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.开发商应在本合同签订之日起五个工作日内将维修保养费用一次性支付给丁方。

四、乙方的权益保障

1.开发商有权要求丁方提供电梯维修保养服务所需的资质证明文件。

2.开发商有权对丁方的维修保养工作进行监督，确保服务质量。

3.开发商有权要求丁方在维修保养过程中采取必要措施，保障电梯安全运行。

五、乙方的权利条款

1.开发商有权要求丁方在维修保养过程中，优先考虑电梯安全，不得因费用问题降低服务质量。

2.开发商有权要求丁方在电梯发生故障时，及时处理，确保电梯正常运行。

3.开发商有权要求丁方在合同期限内对电梯进行定期检查，发现安全隐患及时排除。

4.开发商有权要求丁方在合同期限内提供详细的维修保养记录，包括保养时间、保养内容、更换零部件等。

六、甲方的违约及限制条款

1.购房者如未按时缴纳物业费，导致开发商无法支付维修保养费用，应向开发商支付违约金，违约金为人民币____________________元整（￥____________________元）。

2.购房者如违反本合同约定，导致开发商权益受损，应承担相应的赔偿责任。

3.购房者不得擅自对电梯进行改造或加装设备，如需改造或加装，应征得开发商同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

八、合同生效及附件

1.本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

3.本合同附件如下：

（1）小区公共设施使用说明；

（2）小区公共电梯维修保养费用清单；

（3）电梯维修保养协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

九、乙方为主导的目的和意义

1.开发商作为住宅小区的开发商，有权对小区公共设施的维护质量进行监督，确保业主的生活质量。

2.开发商通过主导电梯维修保养工作，有利于降低小区运营成本，提高小区的整体价值。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

1.购房者作为业主，对小区公共设施的维护质量有一定关注，但