装修合同范例明细

装修合同范例明细第一篇范文：合同编号：__________

本合同以下简称“装修合同”，由以下双方签订：

甲方（装修业主）：_________________________

乙方（装修施工单位）：_____________________

鉴于甲方拟对位于_________________________的房屋（以下简称“装修房屋”）进行装修，乙方愿意为甲方提供装修服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、装修范围及内容

1.1装修房屋包括_________________________。

1.2装修内容包括但不限于：_________________________。

二、装修工期

2.1本合同约定的装修工期为____个月，自装修工程开工之日起计算。

2.2乙方应在装修工程开工前向甲方提供详细的装修进度计划。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：_________________________。

3.2甲方应按以下时间节点支付工程款：

（1）开工前支付：_____________；

（2）主体结构验收合格后支付：_____________；

（3）隐蔽工程验收合格后支付：_____________；

（4）竣工验收合格后支付：_____________。

四、工程质量及验收

4.1乙方应按照国家有关装修工程的质量标准和规范进行施工。

4.2工程验收分为以下阶段：

（1）主体结构验收；

（2）隐蔽工程验收；

（3）竣工验收。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金；

（2）如甲方擅自改变装修范围，导致工期延误，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）如乙方未按时完成装修工程，应向甲方支付_____%的违约金；

（2）如乙方施工过程中出现质量问题，应负责修复，并承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向装修房屋所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.装修工程预算表；

2.装修设计图纸；

3.装修工程进度计划；

4.装修材料清单。

甲方（签字）：_________________________

乙方（签字）：_____________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（装修业主）：_________________________

乙方（装修施工单位）：_____________________

丙方（监理单位）：_________________________

鉴于甲方拟对位于_________________________的房屋（以下简称“装修房屋”）进行装修，乙方愿意为甲方提供装修服务，丙方愿意为甲乙双方提供装修工程监理服务，为保障甲方的权益，明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、装修范围及内容

1.1装修房屋包括_________________________。

1.2装修内容包括但不限于：_________________________。

二、装修工期及监理职责

2.1本合同约定的装修工期为____个月，自装修工程开工之日起计算。

2.2丙方作为监理单位，负责对装修工程进行全程监理，确保工程质量和进度符合合同约定。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：_________________________。

3.2甲方应按以下时间节点支付工程款：

（1）开工前支付：_____________；

（2）主体结构验收合格后支付：_____________；

（3）隐蔽工程验收合格后支付：_____________；

（4）竣工验收合格后支付：_____________。

四、工程质量及验收

4.1乙方应按照国家有关装修工程的质量标准和规范进行施工。

4.2工程验收分为以下阶段：

（1）主体结构验收；

（2）隐蔽工程验收；

（3）竣工验收。

4.3丙方对工程质量和进度进行监督，确保工程符合设计要求和国家标准。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方有权要求乙方提供详细的装修设计方案、工程进度报告和质量检验报告。

5.2甲方有权要求乙方按照约定时间节点完成工程，如乙方未按时完成，甲方有权要求赔偿损失。

5.3甲方有权要求丙方对工程质量和进度进行监督，如丙方失职，甲方有权要求赔偿损失。

5.4甲方应按照合同约定支付工程款，如甲方未按时支付，应承担相应的违约责任。

六、乙方的权利与义务

6.1乙方有权要求甲方按照约定时间节点支付工程款。

6.2乙方应按照合同约定完成装修工程，确保工程质量符合国家标准。

6.3乙方应配合丙方的监理工作，如乙方违反监理指令，应承担相应的责任。

七、丙方的权利与义务

7.1丙方有权要求甲乙双方提供必要的工程资料和图纸。

7.2丙方有权对装修工程进行监督检查，确保工程质量和进度符合合同约定。

7.3丙方有权要求甲乙双方对存在的问题进行整改，如甲乙双方未及时整改，丙方有权向甲方报告。

八、违约责任

8.1乙方违约责任：

（1）如乙方未按时完成装修工程，应向甲方支付_____%的违约金；

（2）如乙方施工过程中出现质量问题，应负责修复，并承担相应责任。

（3）如乙方违反监理指令，应承担相应的责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向装修房屋所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.装修工程预算表；

2.装修设计图纸；

3.装修工程进度计划；

4.装修材料清单。

第三方主体丙方的介入，旨在保障甲方的权益，确保装修工程的质量和进度。通过明确各方的责权利，甲方的权益得到充分保障，同时，甲方作为主导方，有权要求乙方严格按照合同约定进行施工，确保装修工程达到预期效果。丙方的监理服务，有助于及时发现和解决问题，减少纠纷，保障甲乙双方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（房屋购买者）：_________________________

乙方（房地产开发商）：_____________________

丙方（物业管理公司）：_________________________

鉴于甲方购买位于_________________________的房屋（以下简称“所购房屋”），乙方作为开发商，负责提供新建房屋，丙方作为物业管理公司，负责提供物业管理服务，为保障乙方的权益，明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、房屋交付及质量保证

1.1乙方应按照合同约定的时间节点向甲方交付所购房屋。

1.2所购房屋应满足以下质量标准：_________________________。

二、物业管理服务

2.1丙方负责对所购房屋提供物业管理服务，包括但不限于：_________________________。

2.2丙方应确保物业管理服务的质量和效率，满足乙方的合理要求。

三、房屋交付及验收

3.1乙方应在房屋竣工后，按照合同约定的时间通知甲方进行验收。

3.2甲方应在收到通知后____日内完成房屋验收。

四、付款方式

4.1甲方应按照以下付款计划支付房款：

（1）首付款：_____________；

（2）按揭贷款：_____________；

（3）尾款：_____________。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方按照约定时间支付房款。

5.2乙方有权要求丙方提供符合标准的物业管理服务。

5.3乙方有权在甲方未按时支付房款的情况下，采取必要的法律措施。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方有权要求乙方提供必要的物业管理资料和设施。

6.2丙方有权要求甲方遵守物业管理规定，维护小区秩序。

6.3丙方有权在甲方违反物业管理规定时，采取相应的管理措施。

七、甲方的权利与义务

7.1甲方有权要求乙方提供房屋相关资料，包括但不限于：房屋产权证明、质量保证书等。

7.2甲方有权在房屋交付后，对房屋进行合理的使用和维护。

7.3甲方有权在发现房屋存在质量问题或丙方服务不达标时，向乙方提出书面投诉。

八、违约责任

8.1甲方违约责任：

（1）如甲方未按时支付房款，应向乙方支付_____%的违约金；

（2）如甲方擅自改变房屋用途，导致物业管理困难，应承担相应的责任。

8.2乙方违约责任：

（1）如乙方未按时交付房屋或房屋存在质量问题，应负责修复，并承担相应责任。

（2）如乙方未提供符合标准的物业管理服务，应向丙方支付违约金。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.房屋买卖合同；

2.房屋质量保证书；

3.物业管理服务协议；

4.付款计划表。

乙方作为开发商，主导合同的目的是为了保障其房屋销售和开发的权益。通过增加乙方的权利条款，如要求甲方按时付款、提供物业管理资料等，乙方能够确保其资金的及