建筑装饰装修合同范文示例

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲乙双方确认的设计方案进行建筑装饰装修，包括但不限于墙面、地面、天花板的装修，门窗的安装，水电线路的改造，卫浴设施的安装等。1.4工程预算：双方确认的工程预算为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。1.5工程工期：双方确认的工程工期为_______日。二、合同金额2.1双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后，向甲方支付合同金额的10%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.3剩余的90%合同金额，乙方在工程验收合格后一次性支付给乙方。三、工程质量3.1乙方应按照双方确认的设计方案进行施工，保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应按照约定的工期完成施工。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。四、工程安全4.1乙方应严格按照国家有关建筑装饰装修的安全规定进行施工，确保施工过程中的安全。4.2乙方应对施工过程中出现的安全事故承担全部责任。五、合同的履行和验收5.1乙方应按照约定的时间、质量和标准完成施工。5.2工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合。5.3验收合格的，甲方应在验收合格后_______日内支付剩余的合同金额给乙方。六、违约责任6.1乙方未按照约定的时间、质量和标准完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。6.2甲方未按照约定时间支付合同金额的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事行为能力的自然人、法人或其他组织，具备签订合同的资格。2.工程内容：详细描述工程的具体内容，避免模糊不清导致的纠纷。3.工程预算和合同金额：明确金额的计算方式和支付方式，确保双方对金额无异议。4.工程工期：明确工期的起始和结束时间，约定延期违约的条款。5.工程质量：约定质量标准，明确验收程序和不合格的处理方式。6.工程安全：遵守国家有关安全规定，明确安全事故的责任承担。7.违约责任：约定违约金或滞纳金的计算方式和支付标准。8.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.协商：双方通过友好协商，寻求解决问题的办法。2.调解：请求第三方进行调解，协助双方达成一致。3.仲裁：将争议提交仲裁机构进行审理，裁决具有法律效力。4.诉讼：将争议提交法院审理，判决具有法律效力。关键词语的法律名词解释：1.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立实施民事法律行为的资格。2.合同金额：指双方约定的合同总价款，包括预付款和尾款。3.预付款：指合同签订后，乙方按照约定向甲方支付的合同金额的一部分。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按照约定时间支付款项的一方，应向对方支付的逾期付款的违约金。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，确认是否符合合同约定的质量、时间和标准。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过合法途径解决纠纷的过程。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为样板间装修：补充条款：甲方同意乙方使用甲方提供的样板间进行装修展示，乙方需在合同约定的工期内完成装修，并保证装修质量。装修完成后，甲方有权在合同约定的期限内使用该样板间进行展示，期间乙方应提供必要的维护服务。2.乙方为分包商：补充条款：乙方作为分包商，需按照甲方和总包商的约定进行施工。若乙方因施工原因导致总包商或甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。3.工程涉及定制家具：补充条款：若工程涉及定制家具，乙方应根据甲方提供的尺寸和要求定制。定制过程中，甲方有权根据实际需求调整尺寸和要求，乙方应予以配合。定制完成后，乙方负责安装并保证家具质量。4.工程验收不合格：补充条款：若工程验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改。整改期间，甲方有权对乙方的工作进行监督。如乙方第二次验收仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.甲方提前入住：补充条款：甲方因特殊原因要求提前入住，乙方应在甲方要求的期限内完成部分工程的装修。提前入住期间，乙方应提供必要的维护和服务