二零二四年度外墙保温施工合同(包含材料品牌和施工工艺)

二零二四年度外墙保温施工合同(包含材料品牌和施工工艺)本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释2.施工范围及要求2.1施工范围2.2施工要求2.3质量标准3.材料品牌及供应3.1材料品牌3.2材料供应3.3材料验收4.施工工艺及流程4.1施工工艺4.2施工流程4.3施工周期5.合同价格及支付5.1合同价格5.2支付方式5.3支付时间6.工期及延期6.1工期规定6.2延期条款6.3工期延误责任7.质量保证及售后7.1质量保证7.2售后服务7.3质量争议处理8.安全生产及环保8.1安全生产8.2环保要求8.3安全事故处理9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理10.违约责任及赔偿10.1违约责任10.2赔偿金额10.3违约争议处理11.争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3诉讼解决12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3合同附件14.双方签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3合同盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方所拥有的位于市的项目的外墙保温施工工程。1.3术语解释外墙保温工程：指采用保温材料对建筑外墙进行保温处理，以提高建筑物的保温性能、节能效果及室内舒适度的工程。第二条施工范围及要求2.1施工范围本合同施工范围包括：外墙保温层施工、外墙保温系统安装、外墙保温材料铺设等。2.2施工要求（1）乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。（2）乙方应保证施工过程中所用材料符合国家相关标准和规定。（3）乙方应保证施工质量，确保保温层施工后的建筑物保温性能达到设计要求。2.3质量标准乙方应按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）进行施工，确保保温工程的施工质量。第三条材料品牌及供应3.1材料品牌乙方在本合同中承诺使用的保温材料品牌为“X”，其产品质量应符合国家相关标准和规定。3.2材料供应乙方负责提供施工过程中所需的所有材料，并保证材料质量。3.3材料验收甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如发现不符合合同约定的，乙方应及时更换或补足。第四条施工工艺及流程4.1施工工艺乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，采用合理的施工工艺进行施工。4.2施工流程（1）施工前准备：包括施工现场清理、施工图纸及技术交底等。（2）材料验收：甲方对乙方提供的材料进行验收。（3）施工：乙方按照施工图纸和技术要求进行施工。（4）质量验收：甲方对乙方施工完成的保温工程进行验收。4.3施工周期本合同约定的施工周期为天，自乙方开始施工之日起计算。第五条合同价格及支付5.1合同价格本合同约定的保温施工工程总价为人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），含税价。5.2支付方式甲方采用进度付款方式，按照乙方施工进度支付合同款项。5.3支付时间甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后天内支付合同款项。第六条工期及延期6.1工期规定乙方应按照本合同约定的施工周期完成施工。6.2延期条款（1）如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应支付甲方合同总价款5%的违约金。（2）如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应支付乙方实际发生的人工费、材料费等合理费用。6.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。第八条质量保证及售后8.1质量保证乙方应对施工过程中所使用的材料和施工质量承担责任，确保保温工程的保温性能、节能效果及室内舒适度达到设计要求。8.2售后服务（1）乙方应在施工完成后年内提供免费的售后服务，包括对保温工程的维护、修理等。（2）乙方应在接到甲方售后服务请求后小时内作出响应，并在小时内到达现场进行处理。8.3质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条安全生产及环保9.1安全生产乙方应按照国家相关法律法规和安全规定，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全。9.2环保要求乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的废弃物、废水等得到妥善处理。9.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方和相关部门。乙方应对事故承担相应的责任。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除（1）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。（2）如一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。10.3变更解除后的处理第十一条争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同争议。11.2调解解决如协商不成，双方可向合同约定的调解机构申请调解。11.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。12.3合同解除如双方协商一致解除合同，或一方违约导致合同解除的，本合同终止。第十三条其他约定13.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同附件包括：施工图纸、技术要求、材料品牌及规格等。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字（甲方盖章）14.2乙方签字（乙方盖章）14.3合同盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并未直接签订合同的个体或实体。第三方包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。15.2第三方介入情形本合同履行过程中，如涉及第三方介入，包括但不限于中介方提供咨询服务、监理方进行工程监督、政府部门进行行政执法、金融机构提供融资服务等，各方应遵循本合同的规定和第三方的约定，履行相应的权利和义务。15.3第三方责任第三方介入本合同项下的工程，应自行承担相应的责任。甲方和乙方不承担第三方行为的法律后果。15.4第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。如因甲方或乙方原因导致第三方权益受损的，甲方和乙方应承担相应的责任。第十六条额外条款及说明16.1额外条款如本合同履行过程中出现第三方介入情形，甲方和乙方应根据实际情况签订附加协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.2说明附加协议应详细记录第三方的名称、介入情形、权利义务和责任等内容，并经甲方、乙方和第三方签字（或盖章）确认。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指第三方因履行本合同项下的义务而产生的赔偿责任上限。17.2第三方责任限额约定（1）如第三方为中介方，其责任限额为中介费的%。（2）如第三方为监理方，其责任限额为监理费的%。（3）如第三方为政府部门，其责任限额按照政府部门的相关规定执行。（4）如第三方为金融机构，其责任限额为融资额的%。17.3第三方责任限额调整第三方责任限额可根据实际情况进行调整，调整后的限额应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面协议。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以本合同及附加协议为准。本合同未约定的事项，第三方与甲方、乙方可签订补充协议。18.2第三方与施工单位的关系如第三方为施工单位，其与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以本合同为准。18.3第三方与材料供应商的关系如第三方为材料供应商，其与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以材料供应合同为准。18.4第三方与监理单位的关系如第三方为监理单位，其与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以监理合同为准。18.5第三方与政府部门、金融机构的关系如第三方为政府部门、金融机构，其与甲方、乙方之间的权利义务关系，应按照法律法规、政策规定执行。18.6第三方与其他单位的关系如第三方与其他单位有关联，其与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以本合同及附加协议为准。第十九条第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后的合同变更如第三方介入导致本合同内容发生变更，甲方、乙方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围和责任。19.2第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲方、乙方应按照本合同及附加协议的约定履行合同义务。19.3第三方介入后的合同解除（1）如第三方原因导致合同解除，甲方、乙方应按照本合同约定承担相应的违约责任。（2）如非第三方原因导致合同解除，甲方、乙方应按照本合同约定处理合同解除后的相关事宜。第二十条第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后的争议协商双方应通过友好协商的方式解决第三方介入后的合同争议。20.2第三方介入后的争议调解如协商不成，双方可向合同约定的调解机构申请调解。20.3第三方介入后的争议诉讼如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二十一条第三方介入后的合同附件本合同附件包括：第三方介入情形说明、第三方责任限额约定、第三方与甲方、乙方关系说明等。第二十二条第三方介入后的签字盖章（略）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细描述施工的具体要求和标准，包括保温层厚度、材料品牌、施工工艺等。附件2：技术要求包括保温系统的技术参数、性能指标、施工方法等。附件3：材料品牌及规格列明所需保温材料的品牌、型号、规格、性能等。附件4：第三方介入情形说明详细描述第三方的角色、职责、介入情形等。附件5：第三方责任限额约定明确第三方的责任限额，包括责任限额的计算方式和相关责任。附件6：第三方与甲方、乙方关系说明说明第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系和责任划分。附件7：合同变更协议用于记录合同变更的内容、范围和责任。附件8：合同解除协议用于记录合同解除的原因、条件和责任。附件9：争议调解协议用于记录争议调解的结果和双方的权利义务。附件10：仲裁申请书用于申请仲裁的文件，包括仲裁请求和证据。附件11：诉讼起诉书用于向法院提起诉讼的文件，包括诉讼请求和证据。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定支付合同款项。2.乙方未按照合同约定完成施工。3.乙方使用的材料不符合合同约定的质量标准。4.乙方未按照合同约定的工期完成施工。5.第三方未按照合同约定履行其职责。责任认定标准：1.甲方未按照合同约定支付合同款项的，应支付合同总价款的5%作为违约金。2.乙方未按照合同约定完成施工的，应支付合同总价款的10%作为违约金。3.乙方使用的材料不符合合同约定的质量标准的，乙方应负责更换符合要求的材料，并承担因此