建筑工程施工合同的索赔2024年_第1页
建筑工程施工合同的索赔2024年_第2页
建筑工程施工合同的索赔2024年_第3页
建筑工程施工合同的索赔2024年_第4页
建筑工程施工合同的索赔2024年_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________地址:_______联系人:_______联系电话:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______一、工程概况1.1本项目位于_______,工程内容包括_______。1.2乙方的施工范围和工程量详见附件一《施工范围和工程量一览表》。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整),币种为人民币。2.2乙方在合同签订后_______天内向甲方提交详细的施工预算,经甲方确认后作为合同价款结算的依据。2.3乙方应按照约定的时间和进度完成施工,如有延期,应按约定向甲方支付违约金。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。3.2工程验收合格后,乙方应承担_______年的质量保修责任。四、工程进度4.1乙方应按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按照约定的时间支付进度款,如甲方逾期支付,应支付违约金。五、材料和设备5.1乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备,并保证材料和设备的质量。5.2乙方应在施工前将材料和设备的规格、型号、数量等详细信息提交甲方确认。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度。6.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。七、合同价款的支付与结算7.1甲方按照本合同约定的时间和比例支付进度款。7.2工程验收合格后,甲方应在验收报告送达之日起_______天内向乙方支付合同尾款。7.3乙方应按照甲方要求的付款方式接受支付。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_______%。8.2甲方未按照约定支付进度款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的_______%。九、争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。10.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。2.双方应按照合同约定的时间和质量标准完成施工和支付价款。如有一方违约,应承担相应的违约责任。3.工程验收合格后,乙方应承担一定的质量保修责任。4.施工过程中,乙方应严格遵守安全生产规定,承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任。5.如发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释:1.合同法:调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:调整建筑活动过程中各方当事人权利义务关系的法律规范总称。3.违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照约定向对方支付的金钱。4.质量保修责任:施工方在一定期限内对工程质量问题承担修复和赔偿责任。5.安全生产:在施工过程中,为确保人员安全和工程质量,采取的一系列预防措施和相关制度。6.管辖权:法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款:1.工期紧张:甲方由于项目进度原因,需要乙方提前完成施工。在这种情况下,双方可以在合同中增加一条关于提前完成工期的奖励或罚款条款,明确乙方提前完成工程可以获得的好处,或者未能按时完成所需承担的责任。2.设计变更:在施工过程中,若甲方提出设计变更,可能导致工程量和工期的变化。合同中可以增加一条关于设计变更的处理条款,明确变更导致的额外费用和工期调整如何计算和承担。3.不可抗力:如遇自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致工程无法按期完成,合同中应增加关于不可抗力事件的处理条款,明确双方在不可抗力情况下的权利和义务。4.材料设备更换:若乙方在施工过程中需要更换材料或设备,导致额外费用产生,合同中可以增加一条关于材料设备更换的条款,明确更换费用由谁承担。附件列表:1.附件一:《施工范围和工程量一览表》2.附件二:《设计图纸和技术要求》3.附件三:《施工进度计划》4.附件四:《材料和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论