工程承包合同怎么写

合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______第一条工程内容（1）_______（2）_______（3）_______1.2乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，完成本项目的施工。第二条工程质量2.1乙方应保证本项目的质量符合_______标准。2.2乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，提供合格的施工成果。第三条工程进度3.1乙方应在本合同约定的工期内完成本项目的施工。3.2乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，保证工程进度的顺利进行。第四条工程价款4.1本项目的工程价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。4.2乙方完成本项目后，甲方应按照本合同约定的付款方式支付工程价款。第五条付款方式5.1甲方在本项目完成后，应支付乙方工程价款的_______%。5.2剩余的工程价款，甲方应在乙方提交完整的施工成果及相关资料后支付。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的质量、进度完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本项目工程价款的_______%。6.2甲方未按照本合同约定的付款方式支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本项目工程价款的_______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目完成后终止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签字日期：____年__月__日签字日期：____年__月__日注意事项：1.工程承包合同应由双方当事人认真阅读、理解并同意后签订，确保双方对合同条款的理解一致。2.合同中应明确工程内容、工程质量、工程进度等关键条款，确保双方对工程的要求和标准有清晰的认识。3.工程价款和付款方式应当在合同中明确约定，避免后期因款项问题产生纠纷。4.违约责任应在合同中明确，包括违约金的比例和计算方式，以约束双方履行合同义务。5.合同中应明确争议解决方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。6.合同的签订和履行应遵守相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。解决办法：1.双方当事人应按照合同约定履行各自的义务，如发生违约行为，可依据合同约定要求对方承担违约责任。2.因合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行解决。3.在解决合同争议时，应遵循法律规定和合同约定，尊重事实和公正原则，确保双方合法权益得到维护。关键词语的法律名词解释：1.工程承包合同：是指甲方委托乙方承担某项工程的设计、施工、验收等任务，乙方同意并按照约定完成工程，甲方支付工程价款的合同。2.委托方（甲方）：是指在合同中委托乙方承担工程的一方，通常为工程项目的业主或投资人。3.承包方（乙方）：是指在合同中承担工程设计、施工、验收等任务的一方，通常为工程承包商或施工单位。4.工程内容：是指合同双方约定的乙方应完成的工程任务和项目范围。5.工程质量：是指工程完成后符合国家标准、行业标准、设计文件要求和合同约定的质量指标。6.工程进度：是指工程按计划顺利进行的时间安排和进度要求。7.工程价款：是指乙方承担工程所需支付的经济报酬，通常以货币形式支付。8.违约责任：是指合同当事人不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。9.争议解决：是指当合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.情形一：甲方为政府部门，乙方为私营企业补充条款：鉴于甲方为政府部门，乙方应严格遵守国家法律法规，保证工程质量和进度，确保工程项目的安全和环保要求得到满足。同时，乙方应主动提供工程进度报告，以便甲方及时了解工程进展情况。附件：政府部门的批准文件、安全环保标准等相关文件。2.情形二：甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司补充条款：鉴于甲方为房地产开发商，乙方应按照甲方的要求和合同约定，保证工程质量和进度，确保房地产项目的开发目标得到实现。同时，乙方应承担由于自身原因导致的工程延期或质量问题的责任。附件：房地产项目的开发计划、设计图纸、建筑材料合格证等相关文件。3.情形三：甲方为国有企业，乙方为国外企业补充条款：鉴于甲方为国有企业，乙方为国外企业，双方应遵守国家关于外资企业的相关法律法规，确保工程项目的合法性和合规性。同时，乙方应主动提供工程进度报告和质量报告，以便甲方及时了解工程进展情况。附件：外资企业的批准文件、相关法律法规、工程标准规范等相关文件。4.情形四：甲方为个人，乙方为家庭装修公司补充条款：鉴于甲方为个人，乙方为家