2024年度建筑工程施工合同的工程范围和建设标准

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同的工程范围和建设标准本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程性质1.4工程规模第二条工程范围2.1施工内容2.2施工区域2.3施工界限第三条建设标准3.1设计标准3.2施工标准3.3质量标准3.4安全标准第四条工程量清单4.1工程量清单编制4.2工程量清单修正4.3工程量清单审批第五条工程进度计划5.1施工总进度计划5.2阶段性施工计划5.3进度计划调整第六条施工组织设计6.1施工组织架构6.2施工人员配置6.3施工材料管理6.4施工设备配置第七条工程质量控制7.1质量管理体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理第八条安全生产管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全事故处理第九条合同价款与支付9.1合同总价9.2价款支付方式9.3价款调整9.4支付时间及条件第十条工期延误10.1工期延误责任10.2工期延误处理10.3工期延误赔偿第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任认定11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除的程序第十四条合同的终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除的程序第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度建筑工程施工合同1.2工程地点：位于市区街道，具体位置见附件一1.3工程性质：住宅楼群建筑工程1.4工程规模：共计层，包括栋住宅楼、栋配套设施楼，建筑面积平方米第二条工程范围2.1施工内容：包括但不限于土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、园林绿化工程等2.2施工区域：工程用地范围内所有施工区域，具体范围见附件二2.3施工界限：施工区域的四至界限，东至路，南至路，西至路，北至路第三条建设标准3.1设计标准：按照《住宅建筑设计规范》及《建筑工程设计文件编制深度规定》执行3.2施工标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及《建筑工程施工安全规范》执行3.3质量标准：工程质量应达到《建筑工程质量验收统一标准》的一级标准3.4安全标准：施工过程中应严格遵守《建筑工程施工安全规范》，确保施工现场无重大安全事故发生第四条工程量清单4.1工程量清单编制：合同签订后个工作日内，甲方应向乙方提供工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息4.2工程量清单修正：在施工过程中，如因设计变更导致工程量清单发生变化，甲方应及时修正并通知乙方4.3工程量清单审批：乙方对甲方提供的工程量清单进行审核，并在收到清单后个工作日内提出审批意见，甲乙双方根据审批意见进行调整第五条工程进度计划5.1施工总进度计划：乙方根据工程量清单和施工方案编制施工总进度计划，并在合同签订后个工作日内提交甲方审批5.2阶段性施工计划：乙方根据施工总进度计划，每个工作日向甲方提交阶段性施工计划，内容包括施工项目、施工时间、施工人数等5.3进度计划调整：在施工过程中，如因设计变更、天气等原因导致施工进度发生变化，乙方应及时调整进度计划并通知甲方第六条施工组织设计6.1施工组织架构：乙方应根据工程特点和施工需要，建立健全施工组织架构，明确各岗位职责6.2施工人员配置：乙方应根据施工进度计划和工程量清单，合理配置施工人员，确保施工顺利进行6.3施工材料管理：乙方应建立健全材料管理制度，确保材料质量、数量和供应6.4施工设备配置：乙方应根据施工需要，合理配置施工设备，确保设备安全、高效运行第八条合同价款与支付8.1合同总价：本合同总价根据工程量清单、施工方案等资料，经双方协商确定为人民币万元（大写：人民币玖亿捌仟柒佰贰拾伍万柒仟柒佰贰拾陆元整），包括但不限于施工费用、材料费用、设备费用、管理费用、税费等。8.2价款支付方式：甲方按照乙方提交的进度计划和完成的工程量，分期支付合同价款。支付方式为银行转账。8.3价款调整：合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，甲乙双方应协商调整合同价款。8.4支付时间及条件：甲方应在乙方完成约定的工程量并经验收合格后个工作日内支付相应价款。第九条工期延误9.1工期延误责任：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。9.2工期延误处理：乙方应及时向甲方报告工期延误情况，并制定相应的赶工措施。9.3工期延误赔偿：乙方应按照合同约定向甲方支付工期延误赔偿金，计算方式为：每天赔偿金金额为合同总价款的万分之五。第十条违约责任10.1违约行为：甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任认定：违约责任的认定和计算，按照合同约定和相关法律法规执行。10.3违约赔偿：违约方应承担相应的违约赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如双方选择诉讼解决争议，甲方所在地的人民法院为管辖法院。11.3争议解决费用：诉讼费用和相关费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件：合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同，甲乙双方应协商一致并签订书面变更协议。12.2合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等法律规定的原因需要解除合同，甲乙双方应协商一致并签订书面解除协议。12.3合同变更与解除的程序：合同变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议，协议应符合相关法律法规的规定。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件：合同约定的工程全部完成后，本合同自行终止。13.2合同解除条件：合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方可以解除合同。13.3合同终止与解除的程序：合同终止或解除后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程结算、支付价款等。第十四条合同的生效与终止14.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止条件：合同约定的工程全部完成后，本合同自行终止。14.3合同终止程序：合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程结算、支付价款等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同工程有关联的其他方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规，对其提供的服务或产品负责。15.3第三方权益：第三方享有其提供的服务或产品的合法权益，包括但不限于专利权、著作权等。第十六条第三方介入的协调与管理16.1第三方协调：甲乙双方应共同负责与第三方的沟通协调，确保工程顺利进行。16.2第三方管理：甲乙双方应共同对第三方进行管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第十七条第三方违约处理17.1第三方违约：如第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。17.2第三方违约处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，必要时可依法采取措施。第十八条第三方责任限额18.1责任限额：第三方对甲乙双方的违约赔偿责任，以其在合同中的约定金额为限。18.2责任限额调整：如第三方在合同履行过程中发生重大违约行为，甲乙双方可协商调整责任限额。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求履行合同义务。19.2第三方与乙方关系：第三方应接受乙方的监督，按照乙方的要求提供服务或产品。第二十条第三方介入的合同变更20.1第三方变更条件：如第三方要求变更合同内容，甲乙双方应协商一致。20.2第三方变更程序：第三方变更合同内容，需经甲乙双方签字（或盖章）确认。第二十一条第三方介入的合同解除21.1第三方解除条件：如第三方要求解除合同，甲乙双方应协商一致。21.2第三方解除程序：第三方解除合同，需经甲乙双方签字（或盖章）确认。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方争议解决：第三方与甲乙双方发生的争议，可先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十三条第三方介入的合同终止与解除23.1第三方终止条件：合同约定的工程全部完成后，第三方与甲乙双方的合作关系自行终止。23.2第三方解除条件：合同履行过程中，如第三方违约导致合同无法继续履行，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。第二十四条第三方介入的合同效力24.1第三方效力：本合同对第三方具有约束力，第三方应履行合同约定的义务。24.2第三方效力限制：本合同对第三方的约束力，以其在合同中的约定范围为限。第二十五条甲乙双方对第三方的权利义务25.1甲乙双方应履行与第三方的合同约定，确保第三方能顺利履行其义务。25.2甲乙双方应对第三方提供的服务或产品进行监督，确保其符合合同约定。第二十六条第三方介入对合同其他条款的影响26.1本合同其他条款对第三方具有同等效力，第三方应遵守合同约定。26.2本合同其他条款对甲乙双方的约束力，不受第三方介入的影响。第二十七条第三方介入的合同附件27.1第三方合同附件：甲乙双方与第三方签订的合同及其附件，为本合同的组成部分。27.2第三方合同附件的提交：甲乙双方应将第三方合同附件提交给对方，以便双方共同履行。第二十八条第三方介入的合同修改28.1第三方合同修改：甲乙双方应共同协商，对第三方合同进行修改。28.2第三方合同修改程序：第三方合同的修改，需经甲乙双方签字（或盖章）确认。第二十九条第三方介入的合同终止29.1第三方终止条件：合同约定的工程全部完成后，第三方与甲乙双方的合作关系自行终止。29.2第三方终止程序：合同终止后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，包括但不限于工程结算、支付价款等。第三十条第三方介入的合同解除30.1第三方解除条件：合同履行过程中，如第三方违约导致合同无法继续履行，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息，作为合同价款计算的基础。附件二：施工方案包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等，详细说明施工过程中的各项安排。附件三：设计图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等，作为施工的依据。附件四：材料和设备清单详细列出工程所需材料和设备的名称、型号、数量、规格等。附件五：施工合同补充协议对合同中未尽事宜进行补充和约定。附件六：安全生产管理协议详细列出安全生产管理的内容和要求，包括安全措施、安全设施等。附件七：质量控制管理协议详细列出质量控制管理的内容和要求，包括质量检查、验收标准等。附件八：合同变更协议对合同变更事项进行详细说明和约定。附件九：合同解除协议对合同解除事项进行详细说明和约定。附件十：争议解决协议对争议解决的方式、机构和费用等进行详细说明。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方未按约定提供