版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度可再生能源发电项目建设合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算第三条合同范围与内容3.1承包范围3.2承包内容第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式第五条项目进度与交付5.1项目开工日期5.2项目竣工日期5.3交付标准第六条质量与标准6.1质量要求6.2标准规范第七条技术支持与服务7.1技术支持7.2售后服务第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的保管与份数12.1合同正本12.2合同副本第十三条合同的修改与补充13.1修改条件13.2补充内容第十四条其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同的送达与接收第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称:省电力公司1.1.2地址:省市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:1.2承包方1.2.1名称:可再生能源开发有限公司1.2.2地址:市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:第二条项目概述2.1项目名称:2024年度地区可再生能源发电项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:本项目包括MW的风力发电机组和MW的太阳能光伏发电系统2.4项目投资估算:项目总投资估算为亿元,其中固定资产投资估算为亿元,流动资金估算为亿元。第三条合同范围与内容3.1承包范围:本项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训、质保服务等全过程。3.2承包内容:3.2.1设计范围:完成项目的初步设计、施工图设计、设备材料选型等工作。3.2.2采购范围:按照设计文件和技术规范要求,采购本项目所需的所有设备和材料。3.2.3施工范围:完成项目的土建、安装、调试等工作。3.2.4安装范围:完成设备安装、管道铺设、电气设备安装等工作。3.2.5调试范围:完成设备的调试、试运行、性能测试等工作。3.2.6验收范围:按照合同约定和技术规范要求,完成项目的验收工作。3.2.7培训范围:对发包方人员进行设备操作和维护培训。3.2.8质保范围:提供设备质保服务,质保期为年。第四条合同价格4.1合同总价:合同总价根据项目实际完成情况,按照双方约定的价格计算。4.2价格调整机制:合同执行过程中,如遇材料价格变动、政策调整等因素,双方可按约定的价格调整机制进行调整。4.3支付方式:合同付款分为预付款、进度款和质保金三个部分。预付款为合同总价的%,进度款为合同总价的%,质保金为合同总价的%。第五条项目进度与交付5.1项目开工日期:合同签订后个工作日内开工。5.2项目竣工日期:项目设计、施工、调试等工作全部完成后,经发包方验收合格,办理竣工手续。5.3交付标准:项目完成后,应满足国家及行业相关标准要求,具备商业运行条件。第六条质量与标准6.1质量要求:项目质量应满足国家及行业相关标准要求,设备运行性能应达到合同约定的技术指标。6.2标准规范:本项目执行的标准规范包括但不限于《可再生能源发电工程技术规范》、《风力发电机组设计规范》等。第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1在合同执行过程中,如因国家政策、法律法规、技术规范等变化,导致合同内容需要变更的,双方可协商一致进行变更。8.1.2变更内容应签订书面变更协议,作为合同的附件,具有同等法律效力。8.2解除条件8.2.1在合同执行过程中,如发生不可抗力因素,导致合同无法继续履行,双方可协商一致解除合同。8.2.2解除合同应签订书面解除协议,明确解除合同的原因、日期等相关事项。第九条违约责任9.1发包方违约9.1.1发包方未按约定时间支付预付款、进度款等,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×违约天数×日违约金率。9.1.2发包方未按约定提供施工场地、施工条件等,导致合同无法正常履行,应承担相应的违约责任。9.2承包方违约9.2.1承包方未按约定时间完成工程,应支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×违约天数×日违约金率。9.2.2承包方提供的设备、材料不符合合同约定的质量标准,应承担退货、更换、修复等责任。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2双方同意选定合同签订地的一家仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件亦构成合同的一部分,具有同等法律效力。11.2合同执行完毕,双方办理验收手续,结清款项后,合同终止。11.3如合同提前解除,双方按照合同约定办理解除手续,结清款项后,合同解除。第十二条合同的保管与份数12.1合同正本一式两份,双方各执一份;合同副本及附件按需制备,双方协商确定份数。12.2合同文件的保管应采取适当措施,确保其安全性、完整性。第十三条合同的修改与补充13.1合同执行过程中,如双方认为有必要修改或补充合同,应签订书面修改协议或补充协议,经双方签字盖章后生效。13.2修改协议或补充协议与原合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1保密条款:双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的送达与接收:双方通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送的合同文件,以对方实际收到日期为准。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义15.1.1第三方:指非本合同甲乙双方的自然人、法人或其他组织,在合同执行过程中可能涉及的第三方单位或个人。15.1.2第三方介入:指在合同执行过程中,由于第三方的原因,导致合同甲乙双方的权利义务发生变更或调整。15.2第三方介入的处理15.2.1甲乙双方应与第三方协商解决因第三方原因产生的问题。15.2.2如果第三方介入导致合同执行困难,甲乙双方可协商暂停或终止合同的履行。15.2.3甲乙双方应就第三方介入产生的问题及时沟通,采取有效措施减轻损失。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定16.1.1第三方对甲乙双方的责任:第三方对甲乙双方造成的损失,应由第三方承担相应的赔偿责任。16.1.2甲乙双方对第三方的责任:甲乙双方对第三方造成的损失,应由甲乙双方承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额16.2.1甲乙双方应与第三方明确责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。16.2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,约定第三方在合同执行过程中的责任限额。16.2.3如果第三方未能履行责任限额,甲乙双方有权向第三方追偿。第十七条第三方权益保护17.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。17.2甲乙双方应协助第三方履行合同约定的义务,确保合同的顺利执行。17.3如果第三方未能履行合同约定的义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约:第三方未能履行合同约定的义务,或存在违约行为。18.2违约处理:甲乙双方应与第三方协商解决违约问题,必要时可采取法律手段维护自身权益。18.3违约责任:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十九条第三方权益的转让19.1第三方权益的转让:第三方在合同执行过程中,将其权益转让给其他单位或个人。19.2转让条件:第三方权益的转让应符合合同约定和法律法规的规定。19.3转让通知:第三方应在转让权益前通知甲乙双方,并提交相关证明文件。第二十条第三方与甲乙双方的关系20.1第三方与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方是独立的法律主体,彼此之间不存在任何隶属关系。20.2独立责任:第三方对甲乙双方的责任,以及甲乙双方对第三方的责任,彼此独立,互不影响。20.3划分说明:合同执行过程中,甲乙双方与第三方的权利义务划分,应根据合同约定和法律法规的规定确定。第二十一条合同的变更与解除21.1变更条件:合同执行过程中,如因第三方原因导致合同内容需要变更或解除。21.2变更程序:甲乙双方应与第三方协商一致,签订书面变更协议或解除协议。21.3变更效力:变更协议或解除协议与原合同具有同等法律效力。第二十二条争议解决22.1第三方争议:合同执行过程中,甲乙双方与第三方发生争议。22.2争议解决方式:甲乙双方与第三方可选择友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。第二十三条法律适用与管辖23.1法律适用:本合同及其补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。23.2管辖法院:合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第二十四条合同的送达与接收24.1送达方式:合同文件的送达可采用邮寄、传真、电子邮件等方式。24.2接收确认:甲乙双方与第三方均应确认收到合同文件,以书面形式回复对方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目设计文件附件二:施工图设计附件三:设备材料清单附件四:技术规范要求附件五:风力发电机组设计规范附件六:太阳能光伏发电系统设计规范附件七:质量保证书附件八:设备安装手册附件九:操作与维护手册附件十:合同变更协议模板附件十一:合同解除协议模板附件十二:友好协商协议模板附件十三:调解协议模板附件十四:仲裁协议模板附件十五:诉讼管辖法院确认书附件的详细要求和说明:附件一:项目设计文件项目设计文件应包括项目的可行性研究、初步设计、施工图设计等内容,应符合国家及行业相关标准要求。附件二:施工图设计施工图设计应包括土建、安装、调试等所有施工细节,确保项目顺利进行。附件三:设备材料清单设备材料清单应详细列明项目所需的设备和材料,包括型号、规格、数量等信息。附件四:技术规范要求技术规范要求应包括项目执行的标准规范,如《可再生能源发电工程技术规范》、《风力发电机组设计规范》等。附件五:风力发电机组设计规范风力发电机组设计规范应详细说明风力发电机组的設計要求、技术参数、安全标准等。附件六:太阳能光伏发电系统设计规范太阳能光伏发电系统设计规范应详细说明太阳能光伏发电系统的设计要求、技术参数、安全标准等。附件七:质量保证书质量保证书应由承包方提供,保证所提供的设备、材料和施工质量符合合同约定和技术规范要求。附件八:设备安装手册设备安装手册应详细说明设备的安装步骤、注意事项、安全措施等。附件九:操作与维护手册操作与维护手册应详细说明设备的操作方法、维护保养、故障排除等。附件十:合同变更协议模板合同变更协议模板应明确变更的条件、程序、效力等。附件十一:合同解除协议模板合同解除协议模板应明确解除的条件、程序、效力等。附件十二:友好协商协议模板友好协商协议模板应明确协商的范围、方式、结果等。附件十三:调解协议模板调解协议模板应明确调解的范围、方式、结果等。附件十四:仲裁协议模板仲裁协议模板应明确仲裁的范围、方式、结果等。附件十五:诉讼管辖法院确认书诉讼管辖法院确认书应明确确认的法院、诉讼程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定时间完成工程2.提供不符合合同约定的设备和材料3.未按约定支付预付款、进度款等4.提供的设计、施工、安装等不符合国家及行业相关标准要求5.未按约定履行合同义务,包括但不限于技术支持、售后服务、质量保证等6.第三方介入导致的违约行为违约责任认定标准:1.违约金计算:违约金计算方式为:违约金额×违约天数×日违约金率。2.损失赔偿:根据违约行为导致的实际损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的预期利益等,进行赔偿。3.违约责任限制:双方应明确责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。示例说明:1.如果承包方未按约定时间完成工程,应支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×违约天数×日违约金率。2.如果承包方提供的设备、材料不符合合同约定的质量标准,应承担退货、更换、修复等责任。3.如果发包方未按约定支付进度款,承包方有权暂停工程,发包方应支付违约金,违约金计算方式为:进度款金额×违约天数×日违约金率。全文完。2024年度可再生能源发电项目建设合同2本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目类型1.4项目规模第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同金额3.1项目总投资3.2合同价款3.3支付方式第四条合同工期4.1工期期限4.2开工日期4.3竣工日期第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更第七条施工材料与设备7.1材料供应7.2设备采购第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1合同的补充和修改14.2合同的继承和转让14.3法律适用14.4争议解决14.5合同解除14.6合同的签订日期和地点14.7附件第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度可再生能源发电项目1.2项目地点:项目位于省市县,具体位置详见附件一1.3项目类型:本项目包括但不限于太阳能发电、风能发电、水能发电等可再生能源发电方式1.4项目规模:本项目总装机容量为万千瓦,包括但不限于个太阳能发电站、个风力发电站、个水力发电站等第二条合同主体2.1发包人:中华人民共和国省市县人民政府2.2承包人:可再生能源开发有限公司第三条合同金额3.1项目总投资:本项目总投资为亿元人民币,包括但不限于工程建造成本、设备采购成本、运输费用、安装费用、调试费用、税费等3.2合同价款:承包人应按照本合同约定的工程量清单和价格清单,完成本项目全部工程,包括但不限于土建工程、设备安装工程、调试工程等3.3支付方式:发包人应按照本合同约定的付款进度,向承包人支付合同价款。具体付款进度和金额详见附件二第四条合同工期4.1工期期限:本项目合同工期为个月,自开工之日起计算4.2开工日期:本项目开工日期为年月日4.3竣工日期:本项目竣工日期为年月日第五条工程质量5.1质量标准:本项目应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求,包括但不限于《可再生能源发电工程技术规范》、《电力工程质量验收规范》等5.2质量保证:承包人应按照本合同约定的质量要求,完成本项目全部工程。如发生质量问题,承包人应承担相应的修复、返工等责任第六条技术与设计6.1技术要求:本项目应采用成熟、可靠、先进的技术,并应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求6.2设计变更:如因特殊情况需要对项目设计进行变更,应由发包人和承包人协商确定,并按照本合同约定的程序进行变更第八条安全生产8.1安全生产要求:承包人应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范的要求,做好安全生产管理工作,确保本项目施工过程中的安全生产8.2安全事故处理:如发生安全事故,承包人应立即启动应急预案,采取有效措施控制事故扩大,并及时报告发包人。安全事故的处理及责任承担按照国家相关法律法规和本合同约定执行第九条合同变更与解除9.1变更条件:本合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同内容的,经发包人和承包人协商一致,可以变更9.2解除条件:本合同履行过程中,如因特殊情况需要解除合同的,经发包人和承包人协商一致,可以解除合同。合同解除后的责任承担按照本合同约定和国家相关法律法规执行第十条违约责任10.1违约情形:发包人和承包人应严格履行本合同约定的各项义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失10.2违约责任承担:违约金的计算方式为本合同约定的违约金计算基数乘以违约天数。如因违约造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任第十一条争议解决1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;2)向合同签订地的仲裁机构申请仲裁11.2争议解决地点:争议解决的地点为合同签订地第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更程序:合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力12.3合同终止条件:本合同履行完毕或者合同解除后,合同终止第十三条保密条款13.1保密内容:本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营数据等敏感信息13.2保密期限:保密期限为本合同终止后5年第十四条其他条款14.1合同的补充和修改:本合同未尽事宜,经双方协商一致,可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力14.2合同的继承和转让:本合同项下的权利义务不得转让。如发包人或承包人发生合并、分立等情形的,本合同继续有效14.3法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.4争议解决:如本合同履行过程中发生争议,按照本合同约定的争议解决方式解决14.5合同解除:本合同解除后的剩余款项支付、资产处置等事项按照本合同约定和国家相关法律法规执行14.6合同的签订日期和地点:本合同于年月日在市县签订14.7附件:本合同附件包括附件一:项目地点示意图;附件二:合同价款支付进度表;附件三:工程量清单;附件四:价格清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入定义及责任划分15.1第三方定义:第三方是指除甲乙方以外,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、咨询方、检测方、监理方等。15.2第三方责任:第三方介入本合同项下的工作,应严格遵守国家相关法律法规、行业标准和规范,并对因其原因导致的损失承担责任。15.3第三方权利:第三方根据本合同的约定,享有合同约定的权利,包括但不限于获得合同约定的报酬、使用合同约定的设施等。16.第三方介入的协调与管理16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方协调:甲乙双方应负责与第三方的沟通协调,确保第三方的工作顺利进行。16.3第三方管理:甲乙双方应对第三方的工作进行监督管理,确保第三方按照合同约定完成工作。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方变更:如因特殊情况需要变更第三方的,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。17.2第三方解除:如第三方未按照合同约定履行义务,甲乙双方均有权解除与第三方的合同关系。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例进行确定。18.2第三方责任限额的调整:如第三方原因导致损失超过责任限额的,超出部分由甲乙双方按照本合同约定承担。19.第三方介入的争议解决1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;2)向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。19.2第三方争议解决地点:争议解决的地点为合同签订地。20.第三方介入的其他条款20.1第三方资料保密:第三方应遵守本合同约定的保密条款,保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。20.2第三方保险:第三方应根据甲乙双方的要求,购买并维持相应的保险,包括但不限于责任保险、意外伤害保险等。20.3第三方合规:第三方应确保其工作符合国家相关法律法规、行业标准和规范,不得违反甲乙双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目地点
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年商业协议示例文本一册版B版
- 2024专属影视摄制服务协议版B版
- 2024年个人挂靠各类协议范例版B版
- 二零二四年度法律援助服务合同3篇
- 2024夏季海外学习旅行协议版B版
- 二零二四年度文化娱乐产业内容创作与授权合同2篇
- 跟骨粉碎性骨折护理
- 2024年专项包装委托协议范本一
- 2024年度企业经营与管理咨询合同4篇
- 2024发行公司债券担保合同书
- 人音版初中音乐 九年级上册 中考一轮复习课件
- 主题班会:班风校风主题班会课课件
- 中建污水支管逆作井安全专项施工方案
- 肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血的诊治
- 初中体育《篮球单元计划及体前变向换手运球》教学设计
- 万物之理-爱因斯坦之梦智慧树知到课后章节答案2023年下中国海洋大学
- 项目备案申请表
- 【基于PLC的交通信号灯控制系统设计7000字(论文)】
- 洛洛学专注:用故事帮助容易走神的孩子
- 2.1.2+岩石圈物质循环+第二课时+课件【知识精研提升】高二地理湘教版(2019)选择性必修1
- 化工园区招商政策
评论
0/150
提交评论