2024年度建筑工程施工合同（含质量标准）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同（含质量标准）本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量验收5.工期要求5.1施工期限5.2工期延误5.3工期提前6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1争议方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.合同的履行和验收12.1合同履行12.2工程验收13.其他条款13.1不可抗力13.2保密条款13.3法律适用14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3工程量清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度建筑工程施工项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：根据附件工程图纸，本项目包括主体建筑、配套设施等，总建筑面积为平方米1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第二条合同主体第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款3.4进度付款：承包人按合同约定的工程进度完成相应工程后，发包人按合同约定的比例支付进度款3.5竣工结算：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求4.2质量监督：双方共同参与工程质量的监督与检查，确保工程质量4.3质量验收：工程竣工后，发包人组织验收，承包人应按照合同约定的时间、程序和标准进行自检，并配合发包人完成验收工作第五条工期要求5.1施工期限：承包人应按照合同约定的工期完成工程，工期为个月5.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应按合同约定承担相应的违约责任5.3工期提前：如因承包人原因导致工期提前，发包人不得因此减少合同价款第六条施工材料与设备6.1材料供应：承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量6.2设备供应：承包人负责采购施工所需设备，并保证设备质量6.3材料质量：承包人应按照合同约定的标准提供材料，发包人有权对材料进行检验，如发现不合格材料，承包人应予以更换第八条变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更，并以书面形式确认8.2合同解除：如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同，并按照合同约定处理后续事宜第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2发包人违约：发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第十条争议解决10.1争议方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地10.3仲裁费用：仲裁费用按照双方协商确定的比例承担第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更：合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式确认11.3合同终止：合同期满或者双方协商一致终止合同的，合同即告终止第十二条合同的履行和验收12.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务12.2工程验收：工程竣工后，发包人应组织验收，承包人应按照合同约定的时间、程序和标准进行自检，并配合发包人完成验收工作第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任13.2保密条款：双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律第十四条附件14.1工程图纸：为本合同的组成部分，具体内容见附件14.2技术说明书：为本合同的组成部分，具体内容见附件14.3工程量清单：为本合同的组成部分，具体内容见附件14.4其他相关文件：为本合同的组成部分，具体内容见附件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的参与合同执行过程的各方，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入程序2.1甲乙双方应与第三方协商一致，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供必要的技术资料、施工图纸等相关信息。2.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供相应的服务，并对其提供的服务质量负责。第三条第三方责任3.1第三方应严格按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求履行其职责。3.2第三方对其提供的产品或服务质量负责，并承担相应的法律责任。3.3第三方应接受甲乙双方的监督和检查，确保其提供的产品或服务符合合同要求。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其在合同执行过程中造成的一切损失承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同总价款的%。4.2第三方责任限额的确定，应由甲乙双方在合同中明确约定，并经第三方确认。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。5.2第三方对甲乙双方的权利义务，不具有对等性，第三方不享有甲乙双方的权利，也不承担甲乙双方的义务。第六条第三方介入的变更和解除6.1合同执行过程中，如第三方未能按照合同约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方进行整改或解除合同。6.2第三方如因特殊情况需解除合同，应提前个工作日通知甲乙双方，并按照合同约定处理后续事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲乙双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲乙双方的争议，不影响甲乙双方之间的合同关系。第八条第三方介入的其他条款8.1不可抗力：因不可抗力导致第三方无法履行其职责的，第三方不承担责任。8.2保密条款：第三方在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和技术秘密，应予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。8.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。第九条附件9.1第三方相关文件：为本合同的组成部分，具体内容见附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：包含工程整体布局、结构设计、细部构造等图纸，需符合国家相关标准和规范。附件2：技术说明书附件3：工程量清单详细要求：列明工程各项工程量及其价格，作为工程进度付款和竣工结算的依据。附件4：材料供应清单附件5：设备供应清单附件6：第三方服务协议详细要求：明确第三方的服务内容、职责、权利和义务，以及违约责任等条款。附件7：质量检验报告详细要求：第三方提供的工程质量检验报告，用于工程验收和质量监督。附件8：安全评估报告详细要求：第三方提供的工程安全评估报告，用于施工安全监督和管理。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定：示例说明：如果承包人未能按照合同约定时间完成工程，属于工期延误，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金或赔偿损失。2.发包人违约行为及责任认定：示例说明：如果发包人未能按照合同约定时间支付进度款，属于违约行为，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金或赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定：示例说明：如果第三方未能按照合同约定提供服务，如材料供应商未能按时提供材料，属于违约行为，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金或赔偿损失。4.质量不符合约定：示例说明：如果工程质量不符合合同约定的质量标准，承包人应承担返工、修复等责任，并支付因此产生的费用。5.安全事故：示例说明：如因承包人原因导致安全事故，承包人应承担事故处理费用，并支付因此导致的损失。6.合同变更：示例说明：如合同双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，明确变更事项和双方的权利义务。全文完。2024年度建筑工程施工合同（含质量标准）2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款3.5支付条件第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程延期4.4延期费用第五条工程质量标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期5.4质量争议的处理第六条乙方义务6.1施工准备6.2施工组织6.3施工人员管理6.4材料和设备供应6.5工程保险第七条甲方义务7.1施工现场准备7.2施工许可及手续办理7.3现场安全管理7.4协调关系7.5工程变更第八条丙方义务（如有）8.1技术支持8.2设计变更8.3工程监督8.4质量控制8.5工程验收第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约（如有）9.4违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除和终止后的处理第十二条合同的转让12.1转让的条件12.2转让的通知12.3转让后的责任第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4附件14.5合同的生效、修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：_____________，地址：_____________1.2乙方名称：_____________，地址：_____________1.3丙方名称：_____________，地址：_____________（如有）第二条工程概况2.1工程名称：_____________2.2工程地点：_____________2.3工程规模：_____________2.4工程内容：包括但不限于_____________2.5工程预算：人民币_____________元第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币_____________元3.2支付方式：银行转账/现金支付3.3进度付款：按照工程进度的_____________%，每_____________个月支付一次3.4最终付款：工程验收合格后，支付剩余的_____________%3.5支付条件：乙方按合同约定完成工程，并提供相关工程资料第四条工程期限4.1开工日期：_____________年_____________月_____________日4.2竣工日期：_____________年_____________月_____________日4.3工程延期：如因不可抗力等因素导致工程延期，各方协商解决4.4延期费用：如有延期，乙方向甲方支付每延期一日_____________元人民币的延期费用第五条工程质量标准5.1质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求5.2验收标准：按照甲方提供的验收标准及国家相关法律法规进行验收5.3质量保证期：工程验收合格后，乙方提供_____________年的质量保证期5.4质量争议的处理：如发生质量争议，双方协商解决，或提交_____________仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼第六条乙方义务6.1施工准备：乙方应按照合同约定，提前做好施工前的准备工作6.2施工组织：乙方应合理安排施工人员、材料和设备，确保工程顺利进行6.3施工人员管理：乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训，确保施工安全6.4材料和设备供应：乙方应保证施工所需材料和设备的质量和供应6.5工程保险：乙方应按合同约定办理工程保险，并将保险单据提交甲方备案第八条丙方义务（如有）8.1技术支持：丙方应提供专业技术支持，确保工程质量8.2设计变更：如工程需要进行设计变更，丙方应负责办理相关手续8.3工程监督：丙方应对工程施工进行监督，确保工程按质、按量、按期完成8.4质量控制：丙方应负责工程质量的控制，确保工程质量符合合同要求8.5工程验收：丙方应参加工程验收，对工程质量进行评估第九条违约责任9.1甲方违约：如甲方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的_____________%9.2乙方违约：如乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_____________%9.3丙方违约（如有）：如丙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，违约金为合同总价的_____________%9.4违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力10.3诉讼：如选择诉讼，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的解除和终止11.1合同解除的条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商解除合同11.2合同终止的条件：工程验收合格，乙方完成合同约定的义务11.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，妥善处理与工程有关的剩余物资和工程资料第十二条合同的转让12.1转让的条件：经甲方、乙方、丙方（如有）同意，且受让人符合合同规定的资格条件12.2转让的通知：转让方应提前_____________天通知其他合同方12.3转让后的责任：转让后，受让人取代转让方的合同地位，享有转让方的权利和承担转让方的义务第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律13.2争议解决：如发生合同争议，按照本合同第十条的约定解决第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方14.2知识产权保护：双方应对工程中的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决14.4附件：本合同附件包括_____________，均为合同不可分割的一部分14.5合同的生效、修改和补充：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和补充应采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方责任：第三方介入后，应按照甲乙方的约定和合同要求，履行相应的义务和责任。1.3第三方权利：第三方在履行合同义务过程中，享有合同约定的权利。第二条第三方介入的条件和方式a)甲乙双方书面同意第三方介入；b)第三方具备履行合同所需的专业技术或资源；c)第三方与甲乙双方达成一致的介入协议。a)作为中介方，协助甲乙双方完成合同义务；b)提供专业技术支持，确保工程质量；c)参与工程监督和管理，确保工程顺利进行。第三条第三方义务3.1第三方应按照甲乙方的约定和合同要求，履行相应的义务和责任。3.2第三方应确保其履行义务的过程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.3第三方应接受甲乙方的监督和管理，确保工程质量、进度和安全。第四条第三方责任限额4.1第三方对因其自身原因导致的工程质量问题、进度延误或安全事故等承担有限责任。4.2第三方责任限额：第三方对甲乙方的赔偿责任限额为其介入合同的报酬总额。4.3如果第三方因故意或重大过失导致合同违约，第三方应承担无限责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。5.2第三方对甲乙方的义务和责任，不免除甲乙双方应承担的合同义务和责任。5.3第三方介入合同，不影响甲乙双方的权利和义务。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止的条件：a)合同约定的介入期限届满；b)甲乙双方书面同意第三方退出；c)第三方因自身原因不能继续履行义务。6.2第三方介入终止后，应按照甲乙方的要求，妥善处理与工程有关的剩余物资和工程资料。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金。7.2如果第三方因故意或重大过失导致合同违约，第三方应承担无限责任。7.3第三方违约处理不影响甲乙双方之间的