二零二四年度建筑工程施工总包合同详细条款与工程量清单2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工总包合同详细条款与工程量清单1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同条款2.1合同的签订与生效2.2合同的履行与验收2.3合同的变更与解除2.4合同的终止与违约第三条工程量清单3.1工程量清单的编制与提交3.2工程量清单的审核与确认3.3工程量的增减与调整第四条工程质量与标准4.1工程质量的要求4.2工程质量的检验与验收4.3工程质量的保障措施第五条工程进度与工期5.1工程进度的计划与安排5.2工期的延误与提前5.3工程进度的监督与协调第六条施工安全与环保6.1施工安全的要求6.2施工安全事故的处理6.3施工现场的环保措施第七条工程价款与支付7.1工程价款的确定7.2工程价款的支付与结算7.3工程价款的调整与纠纷解决第八条材料与设备8.1材料与设备的质量要求8.2材料与设备的供应与验收8.3材料与设备的使用与维护第九条技术支持与配合9.1技术支持的范围与内容9.2技术配合的要求与程序9.3技术问题的解决与沟通第十条保险与担保10.1保险的要求与范围10.2担保的种类与条件10.3保险与担保的解除与终止第十一条争议解决与法律适用11.1争议的解决方式与程序11.2法律适用与管辖第十二条合同的保密与信息12.1保密信息的内容与范围12.2保密信息的保护与泄露处理第十三条合同的附件与补充13.1附件的名称与内容13.2补充协议的签订与生效第十四条合同的修订与替换14.1合同的修订条件与程序14.2合同的替换与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，委托承包人进行工程施工的一方，具体名称如下：（此处填写发包人全称）1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程施工的一方，具体名称如下：（此处填写承包人全称）1.3工程工程是指发包人委托承包人施工的工程项目，具体内容如下：（此处填写工程名称、地点、规模等详细信息）1.4施工期施工期是指本合同约定的工程施工开始日期至工程竣工交付日期，具体如下：（此处填写施工开始日期和竣工交付日期）第二条合同条款2.1合同的签订与生效本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。2.2合同的履行与验收承包人应按照合同约定的工程质量、进度、安全等要求，完成工程施工。发包人应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。工程完成后，双方按照合同约定的验收标准进行验收。2.3合同的变更与解除合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。合同的变更或解除不得影响发包人支付承包人已完成的工程价款。2.4合同的终止与违约合同履行完毕，双方按照约定办理终止手续。一方违约导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第三条工程量清单3.1工程量清单的编制与提交承包人应按照合同约定的工程内容和施工标准，编制工程量清单，并在合同约定的时间内提交给发包人。3.2工程量清单的审核与确认发包人应在收到承包人提交的工程量清单后，按照合同约定的时间进行审核确认。如发包人对工程量清单有异议，应及时通知承包人进行调整。3.3工程量的增减与调整合同履行过程中，如因设计变更等原因导致工程量增减，双方应按照合同约定的程序进行调整。第四条工程质量与标准4.1工程质量的要求承包人应按照合同约定的工程质量标准，完成工程施工。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和的发包人要求。4.2工程质量的检验与验收工程完成后，双方应按照合同约定的验收标准进行验收。验收不合格的工程，承包人应按照合同约定进行整改，直至达到验收标准。4.3工程质量的保障措施承包人应建立健全工程质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。发包人应按照合同约定及时支付工程价款，保障工程质量。第五条工程进度与工期5.1工程进度的计划与安排承包人应根据合同约定的工程内容和施工标准，制定工程进度计划，并报发包人审批。5.2工期的延误与提前如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担违约责任。如因发包人原因导致工期提前，双方应协商确定相应的调整措施。5.3工程进度的监督与协调发包人应按照合同约定对工程施工进度进行监督，如发现工期延误等情况，应及时与承包人沟通，协调解决。第六条施工安全与环保6.1施工安全的要求承包人应按照合同约定的施工安全标准，加强施工现场安全管理，确保施工安全。6.2施工安全事故的处理如发生施工安全事故，承包人应立即启动应急预案，及时报告发包人，并按照合同约定承担相应责任。6.3施工现场的环保措施承包人应按照合同约定的环保要求，加强施工现场环保管理，防止环境污染。第八条材料与设备8.1材料与设备的质量要求承包人应按照合同约定的质量标准采购、运输、储存和使用材料与设备。材料与设备应符合国家相关法律法规、行业标准和的发包人要求。8.2材料与设备的供应与验收承包人应按照合同约定的时间、地点和数量，向施工现场提供材料与设备。发包人应按照合同约定的时间、地点进行验收。8.3材料与设备的使用与维护承包人应妥善使用和维护材料与设备，确保其安全、高效运行。如因承包人原因导致材料与设备损坏，承包人应承担修复或更换的责任。第九条技术支持与配合9.1技术支持的范围与内容承包人应根据发包人的要求，提供与工程施工相关的技术支持，包括施工方案、技术交底、施工图纸等。9.2技术配合的要求与程序发包人应按照合同约定的程序，向承包人提供技术要求、施工标准等相关信息。双方应密切配合，共同解决施工过程中的技术问题。9.3技术问题的解决与沟通如在施工过程中遇到技术问题，承包人应立即向发包人报告，双方共同研究解决方案。必要时，双方可邀请第三方专家参与技术攻关。第十条保险与担保10.1保险的要求与范围承包人应按照合同约定，为工程施工购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。10.2担保的种类与条件如合同约定承包人需提供担保，担保的种类、条件、期限等应按照合同约定的内容执行。10.3保险与担保的解除与终止保险与担保的有效期应覆盖整个合同履行期。合同履行完毕，经双方确认无误后，保险与担保方可解除。第十一条争议解决与法律适用11.1争议的解决方式与程序双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2法律适用与管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同争议的管辖法院。第十二条合同的保密与信息12.1保密信息的内容与范围双方在合同履行过程中获取的保密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密信息的保护与泄露处理双方应严格按照合同约定的保密措施，保护保密信息。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条合同的附件与补充13.1附件的名称与内容本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术标准等。13.2补充协议的签订与生效双方如需对合同内容进行补充或修改，应签订书面补充协议，并经双方签字盖章后生效。第十四条合同的修订与替换14.1合同的修订条件与程序（1）因国家法律法规、行业标准发生变化，影响合同的履行；（2）因工程设计变更、工程量增减等原因，影响合同的履行；（3）双方协商一致，认为有必要修订的其他情形。14.2合同的替换与终止本合同的任何一方不得擅自替换或终止合同。如合同的替换或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围（1）中介方：提供工程招投标、材料设备采购、工程监理等服务的第三方；（2）咨询方：提供工程技术、管理咨询等服务的第三方；（3）审计方：对工程质量、工程量、工程价款等进行审计的第三方；（4）监管方：对工程施工过程进行监督管理的政府机关或行业组织。1.2第三方介入的范围应包括但不限于合同约定的工程质量、进度、安全、环保等方面。第三方介入的具体内容、方式、时间等应由甲乙方协商确定。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的条件、程序和期限。第三方介入的条件包括但不限于：（1）工程关键节点：如工程开工、竣工、验收等关键节点；（2）工程变更：如工程设计变更、工程量增减等；（3）合同履行异常：如合同履行过程中出现重大质量问题、安全事故等。2.2甲乙方应在本合同中约定第三方介入的程序，包括第三方selection、介入时间的确定、介入方式的选取等。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方介入的责任第三方应按照甲乙方的要求，客观、公正地履行介入职责。第三方应独立于甲乙方，不得偏袒任何一方。3.2第三方介入的权益第三方介入的费用、报酬等应由甲乙方协商确定。第三方有权要求甲乙方提供与工程相关的资料、信息等，以便更好地履行介入职责。3.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方应是独立的法律主体，彼此之间不存在隶属或控制关系。第三方应仅承担合同约定的责任，不得对其他各方产生额外负担。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定甲乙方应在本合同中明确第三方的责任限额，包括责任限额的计算方式、支付方式等。4.2第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额不足以弥补损失，甲乙方应协商调整。调整方式包括但不限于增加责任限额、分摊责任等。第五条第三方介入的争议解决5.1第三方介入的争议解决方式如在第三方介入过程中发生争议，甲乙方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2第三方介入的争议解决适用法律第三方介入的争议解决适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同争议的管辖法院。第六条第三方介入的保密与信息6.1保密信息的内容与范围第三方在介入过程中获取的保密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。6.2保密信息的保护与泄露处理第三方应严格按照合同约定的保密措施，保护保密信息。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的附件与补充7.1附件的名称与内容本合同附件包括但不限于第三方介入的具体事项、第三方责任限额等。7.2补充协议的签订与生效甲乙方如需对第三方介入的相关事项进行补充或修改，应签订书面补充协议，并经甲乙双方签字盖章后生效。第八条第三方介入的修订与替换8.1第三方介入的修订条件与程序（1）因国家法律法规、行业标准发生变化，影响合同的履行；（2）因工程设计变更、工程量增减等原因，影响合同的履行；（3）甲乙方协商一致，认为有必要修订的其他情形。8.2第三方介入的替换与终止本合同的任何一方不得擅自替换或终止第三方介入。如第三方介入的替换或终止，应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程项目的各个分部分项工程名称、计量单位、工程数量、单价、合计金额等。附件2：施工图纸包括建筑、结构、水电、暖通等各专业图纸，以及相关说明和标注。附件3：技术标准明确工程质量、材料、设备、施工、验收等各方面的技术要求。附件4：施工组织设计包括施工进度计划、施工方案、安全管理措施、环保措施等。附件5：合同履行计划明确合同履行的时间节点、责任主体、工作内容等。附件6：材料设备供应清单详细列出工程所需材料和设备的名称、规格、数量、单价、供应商等信息。附件7：施工人员名单包括施工管理人员、技术人员、施工人员等。附件8：施工现场平面布置图详细展示施工现场的布局、道路、临时设施等。附件9：工程变更通知单包括设计变更、工程量增减、工期调整等。附件10：工程验收记录包括分部分项工程验收、竣工验收等。附件11：工程结算单包括工程量清单、工程价款、支付记录、结算金额等。附件12：工程质量保证书承包人对工程质量的承诺和保证。附件13：安全生产责任书承包人对施工安全的承诺和保证。附件14：环保责任书承包人对施工现场环保的承诺和保证。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定（1）发包人未按照合同约定的付款期限支付工程款，应按照逾期付款金额的日千分之五向承包人支付违约金。（2）发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，应承担相应的责任。（3）发包人未按照合同约定履行配合义务，如未及时提供施工图纸、技术资料等，应承担相应的责任。2.承包人违约行为及责任认定（1）承包人未按照合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求，应承担返工、整改、赔偿等责任。（2）承包人未按照合同约定的施工进度进行施工，导致工期延误，应承担相应的违约责任。（3）承包人未按照合同约定提供材料、设备、人员等，导致工程无法正常进行，应承担相应的责任。（4）承包人未按照合同约定履行安全生产、环保等义务，导致安全事故、环境污染等，应承担相应的责任。3.第三方违约行为及责任认定（1）第三方未按照合同约定的介入范围和程序进行介入，导致工程无法正常进行，应承担相应的责任。（2）第三方未按照合同约定的保密义务保护保密信息，导致信息泄露，应承担相应的责任。（3）第三方未按照合同约定的责任限额承担责任，应承担相应的责任。全文完。二零二四年度建筑工程施工总包合同详细条款与工程量清单2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程名称1.5工程内容1.6工程量清单第二条合同价格2.1合同总价2.2工程量清单价格2.3价格调整机制2.4付款方式及进度第三条合同履行3.1承包方的义务3.1.1施工准备3.1.2施工质量3.1.3施工安全3.1.4工程进度3.2发包方的义务3.2.1提供施工场地3.2.2提供施工资料3.2.3支付合同价款3.2.4协调相关部门第四条合同变更4.1变更条件4.2变更程序4.3变更价款第五条合同解除5.1解除条件5.2解除程序5.3解除后的责任处理第六条违约责任6.1承包方违约6.2发包方违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3诉讼管辖第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款第十条知识产权保护10.1知识产权归属10.2知识产权保护责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任第十二条税收条款12.1税收承担12.2税收优惠政策第十三条合同附件13.1工程量清单13.2设计文件13.3施工图纸第十四条其他条款14.1合同修改和补充14.2合同解除和终止14.3争议解决和仲裁14.4法律适用和解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点甲方指定的施工地点：1.4工程名称1.5工程内容1.6工程量清单详见附件一：工程量清单。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2工程量清单价格详见附件一：工程量清单。2.3价格调整机制2.4付款方式及进度甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行预付款，待工程验收合格后支付剩余的30%。第三条合同履行3.1承包方的义务乙方应按照合同约定，保质保量完成本项目。3.1.1施工准备乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工准备，确保施工顺利进行。3.1.2施工质量乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规和行业标准。3.1.3施工安全乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中人员安全。3.1.4工程进度乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。3.2发包方的义务甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，并提供施工所需的相关资料和条件。3.2.1提供施工场地甲方应确保施工场地符合施工要求，提供施工所需的临时设施。3.2.2提供施工资料甲方应提供完整的施工图纸、施工方案等技术资料。3.2.3支付合同价款甲方应按照合同约定的付款方式和进度向乙方支付合同价款。3.2.4协调相关部门甲方应负责协调相关部门，确保施工过程中取得必要的许可和批准。第四条合同变更4.1变更条件双方同意，如因设计变更、工程量增减等原因需要变更合同的，应签订变更协议。4.2变更程序变更协议应明确变更的内容、工程量、价款等事项，并经双方签字盖章确认。4.3变更价款变更后的价款按照约定的价格调整机制进行计算。第五条合同解除5.1解除条件双方同意，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，可以解除合同。5.2解除程序解除合同应书面通知对方，并经双方确认。5.3解除后的责任处理解除合同后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程，并承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1承包方违约乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。6.2发包方违约甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据乙方或甲方因违约所造成的实际损失计算，并按照合同约定的付款方式支付。第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并签订变更协议。8.3合同解除条件合同解除应经双方协商一致，并签订解除协议。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。9.2保密期限保密信息自知悉之日起，至合同解除或终止后五年内有效。9.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条知识产权保护10.1知识产权归属本项目产生的知识产权归甲方所有。10.2知识产权保护责任乙方应协助甲方保护知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果遇到不可抗力事件，双方应立即协商，采取措施减轻损失。11.3不可抗力责任由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方不承担违约责任。第十二条税收条款12.1税收承担乙方应按照国家相关法律法规，承担合同履行过程中的税收责任。12.2税收优惠政策双方应依法享受税收优惠政策，如有税收返还或减免，按实际发生金额计算。第十三条合同附件13.1工程量清单详见附件一：工程量清单。13.2设计文件详见附件二：设计文件。13.3施工图纸详见附件三：施工图纸。第十四条其他条款14.1合同修改和补充合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。14.2合同解除和终止合同解除和终止应按照第八条的规定进行。14.3争议解决和仲裁双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4法律适用和解释本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外，参与本项目施工、设计、监理等环节的单位或个人。1.2第三方介入，是指第三方参与本合同项下的工程，包括但不限于施工、设计、监理等活动。第二条第三方选择与委托2.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并签订相关委托协议。2.2甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力，符合国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方责任3.1第三方应按照委托协议的约定，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方如因违约、侵权或其他原因导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方如因施工质量、安全等问题导致工程损失的，应由第三方承担相应的责任。第四条第三方支付4.1甲乙双方应与第三方协商确定支付方式和金额。4.2第三方完成委托事项后，甲乙双方应按照约定支付相应的费用。第五条第三方管理与协调5.1甲乙双方应负责对第三方的管理与协调，确保施工顺利进行。5.2甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全等符合相关要求。第六条第三方违约处理6.1第三方未按照委托协议约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，必要时可寻求法律途径解决。第七条第三方侵权处理7.1第三方如侵犯甲乙双方合法权益的，甲乙双方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的赔偿责任。7.2甲乙双方应采取措施保护自身合法权益，并依法追究第三方的侵权责任。第八条第三方责任限额8.1甲乙双方应与第三方在委托协议中明确责任限额。8.2责任限额应根据第三方的工作性质、风险程度等因素确定。8.3第三方如因故意或重大过失导致合同违约、侵权等问题的，应承担无限责任。第九条第三方保险9.1甲乙双方应要求第三方购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害保险等。9.2保险费用由第三方承担，甲乙双方有权要求第三方提供保险单据。第十条第三方退出10.1第三方如欲退出项目，应提前通知甲乙双方，并按照委托协议的约定办理相关手续。10.2第三方退出项目后，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。第十一条第三方与甲乙方的关系11.1第三方与甲乙方的关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。11.2甲乙双方应与第三方分别签订合同，各自承担相应的权利和义务。第十二条第三方信息披露12.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供与工程相关的必要信息。12.2第三方应保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。第十三条第三方合规13.1第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程活动。13.2第三方应遵守社会公德，不得损害社会公共利益。第十四条第三方评估与监督14.1甲乙双方应定期对第三方进行评估和监督，确保第三方按照合同约定履行义务。14.2甲乙双方有权要求第三方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。第十五条第三方