2024年度数据中心综合布线系统设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心综合布线系统设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3数据中心综合布线系统的定义第二条设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容2.3材料与设备要求第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4发票开具第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量保证与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3保修期限第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3泄露后果第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力通知第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的附件12.1设计方案与施工图纸12.2材料与设备清单12.3验收标准与要求第十三条其他约定13.1环境保护与安全13.2信息与沟通13.3培训与技术支持第十四条法律适用与争议解决14.1合同适用法律14.2争议解决方式14.3司法管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：X科技有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称为：X建筑设计研究院有限公司乙方地址：省市区路号1.3数据中心综合布线系统的定义数据中心综合布线系统是指为数据中心内部各种通信设备、服务器、存储设备、网络设备等提供稳定、高效、安全数据传输通道的系统，包括但不限于电缆、光缆、交换机、路由器等设备及相应的配件和附属设施。第二条设计与施工内容2.1设计内容乙方应根据甲方的实际需求，提供数据中心综合布线系统的设计方案，包括系统布局、设备选型、电缆走向、性能参数等，并负责设计方案的修改和完善。2.2施工内容乙方根据设计方案负责数据中心的综合布线系统的施工，包括但不限于电缆布线、光纤布线、设备安装、系统调试等，并确保施工质量和进度。2.3材料与设备要求乙方应按照设计方案所确定的材料和设备品牌、型号、性能参数等进行采购和施工，确保材料和设备的质量。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价为基础总价，金额为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。3.2支付方式甲方支付乙方的款项采用按工程进度分阶段支付的方式。3.3进度付款甲方根据乙方的工程进度，按照合同约定的比例支付相应的款项。3.4发票开具乙方应向甲方开具国家税务总局规定的正规发票。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后的20个工作日内完成设计方案，并提交甲方审批。4.2施工期限乙方应在设计方案审批通过后的40个工作日内完成施工。4.3延期条款如因乙方原因导致设计或施工延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的0.5%。第五条质量保证与验收5.1质量标准乙方应保证其所提供的材料和设备符合国家及行业相关标准，并保证施工质量。5.2验收程序甲方应组织专业人员进行验收，乙方应予以配合。验收合格后，双方签署验收报告。5.3保修期限乙方应对所提供的材料和设备承担一年的质保责任。第六条保密条款6.1保密内容双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。6.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。第八条违约责任8.1甲方违约甲方如未按合同约定支付款项、提供场地、履行相关手续等，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的1%。8.2乙方违约乙方如未按合同约定完成设计、施工、交付货物等，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的1%。8.3违约赔偿除违约金外，乙方还应赔偿甲方因违约所造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及政府行为（如政策调整、强制停工等）。10.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致乙方不能履行或部分履行合同，乙方不承担违约责任。10.3不可抗力通知一方因不可抗力事件不能履行或部分履行合同时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的期限届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）不可抗力事件导致合同无法履行。11.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。第十二条合同的附件12.1设计方案与施工图纸附件一：数据中心综合布线系统设计方案附件二：数据中心综合布线系统施工图纸12.2材料与设备清单附件三：数据中心综合布线系统材料与设备清单12.3验收标准与要求附件四：数据中心综合布线系统验收标准与要求第十三条其他约定13.1环境保护与安全乙方在施工过程中应遵守国家及地方环保法规，确保施工安全。13.2信息与沟通双方应保持密切的信息沟通与协调，确保合同顺利履行。13.3培训与技术支持乙方应对甲方人员进行技术培训，确保甲方人员能熟练操作和维护综合布线系统。第十四条法律适用与争议解决14.1合同适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.3司法管辖本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地的人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的合同之外的第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、验收方、保修方等。1.2第三方介入的条件（1）甲方或乙方根据合同约定，要求第三方提供专业服务；（2）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方进行监督、管理或协调；（3）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方进行质量鉴定、性能检测等；（4）其他根据本合同约定或经双方协商一致的情况。第二条第三方介入的方式2.1甲方或乙方可以单独或共同邀请第三方介入，并与第三方签订相应的协议或合同。2.2第三方介入时，应向甲方和乙方出示其资质证明和相关授权文件。2.3第三方介入时，应遵守本合同的约定，按照甲乙方的要求提供服务，并接受甲乙方的监督和管理。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入后，其提供的服务或产品质量、性能、效果等，由第三方承担责任。（1）第三方提供的服务或产品质量不符合约定，导致甲方或乙方损失的，由第三方承担赔偿责任；（2）第三方未按照约定提供服务，导致甲方或乙方损失的，由第三方承担赔偿责任；（3）第三方介入的行为违反法律法规或本合同约定，导致甲方或乙方损失的，由第三方承担赔偿责任。第四条第三方介入后的权益保障4.1甲方和乙方应按照合同约定支付第三方提供的服务或产品费用。4.2甲方和乙方应按照合同约定履行与第三方的合同义务，包括但不限于支付服务费用、提供工作条件等。4.3甲方和乙方应保护第三方的知识产权和商业秘密，不得泄露第三方的技术和商业秘密。第五条第三方介入后的争议解决5.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.3本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第六条第三方责任限额6.1第三方介入后的责任限额，由甲方和乙方在签订第三方合同时约定。6.2责任限额可以采用固定金额、按比例分担等方式确定。6.3甲方和乙方应按照合同约定履行赔偿责任，并保留向第三方追偿的权利。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方介入本合同后，应独立承担责任，与甲方和乙方之间不存在任何法律关系。7.2甲方和乙方与第三方之间的合同，不影响甲方和乙方之间的合同关系。7.3第三方介入本合同，不得影响甲方和乙方之间的权利义务关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：数据中心综合布线系统设计方案详细要求：设计方案应包括系统布局、设备选型、电缆走向、性能参数等内容，并应符合国家及行业相关标准。附件二：数据中心综合布线系统施工图纸详细要求：施工图纸应详细表示出布线系统的布局、设备安装位置、电缆布线走向等信息，并应清晰、准确。附件三：数据中心综合布线系统材料与设备清单详细要求：清单应列明所有材料和设备的品牌、型号、性能参数等信息，并应准确无误。附件四：数据中心综合布线系统验收标准与要求详细要求：验收标准应包括材料和设备的标准、施工质量标准、系统性能测试标准等内容。附件五：第三方服务协议或合同详细要求：协议或合同应明确双方的权利义务、服务内容、责任限额等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定支付款项、提供场地、履行相关手续等。2.乙方未按合同约定完成设计、施工、交付货物等。3.第三方提供的服务或产品质量不符合约定，或未按约定提供服务。违约责任认定标准：1.甲方违约：甲方应承担违约金，违约金金额为合同总价的1%。2.乙方违约：乙方应承担违约金，违约金金额为合同总价的1%。3.第三方违约：第三方应根据其与甲方或乙方的协议或合同承担相应的违约责任。示例说明：如甲方未按合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，并要求甲方支付违约金。违约金计算方式为：设计费用的10%作为违约金。如乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方式为：施工费用的5%作为违约金。如第三方提供的服务不符合合同约定，甲方或乙方有权要求第三方支付违约金。违约金计算方式为：服务费用的10%作为违约金。全文完。2024年度数据中心综合布线系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围2.3设计施工标准3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款5.质量保证5.1设计质量5.2施工质量5.3质量验收6.合同的履行与验收6.1合同履行6.2验收程序6.3验收标准7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同解除后的义务11.一般条款11.1合同的生效11.2合同的解除11.3合同的终止12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同的转让13.2不可抗力13.3附件14.合同附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3材料清单14.4其他技术文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________乙方：__________1.2合同标的本合同标的为2024年度数据中心综合布线系统的设计与施工。1.3术语解释（1）综合布线系统：指用于数据中心内部及内部设备之间，实现数据、语音、图像等多种信息传输的电缆、连接器、配线架、交换设备等设施的总称。（2）设计与施工：指根据甲方提供的需求，乙方进行综合布线系统的设计，并按照设计方案进行施工。第二条设计与施工范围2.1设计范围乙方应根据甲方的需求，提供综合布线系统的设计方案，包括布线路径、设备选型、技术参数等。2.2施工范围乙方按照设计方案进行综合布线系统的施工，包括电缆敷设、连接器安装、配线架设置等。2.3设计施工标准乙方应按照国家标准《综合布线系统工程设计规范》和《综合布线系统工程施工及验收规范》进行设计与施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的设计与施工费用共计人民币__________元（大写：_________________________元整）。3.2支付方式甲方支付乙方的款项，可采用银行转账、支票等方式。3.3价格调整合同执行过程中，如遇材料价格上涨等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交综合布线系统的设计方案。4.2施工期限乙方根据设计方案进行施工，施工期限为____个月。4.3延期条款（1）如乙方原因导致施工延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同金额的千分之二的违约金。（2）如甲方原因导致施工延期，双方应协商解决。第五条质量保证5.1设计质量乙方提供的综合布线系统设计方案，应保证系统稳定、可靠、安全，并满足甲方的使用需求。5.2施工质量乙方应按照设计方案和施工标准进行施工，确保综合布线系统的质量。5.3质量验收（1）甲方应在施工完成后，对综合布线系统进行验收。（2）乙方应配合甲方进行验收，并提供必要的技术支持。第六条合同的履行与验收6.1合同履行（1）乙方应按照合同约定，完成综合布线系统的设计与施工。（2）甲方应按照合同约定，支付乙方的设计施工费用。6.2验收程序（1）甲方应在施工完成后，对综合布线系统进行初步验收。（2）乙方应根据甲方提出的验收意见，进行整改。（3）甲方再次对整改后的综合布线系统进行验收。6.3验收标准甲乙双方应按照国家标准《综合布线系统工程施工及验收规范》进行验收。第八条违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付设计施工费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工场地、设备、材料等，导致施工延期或无法正常进行，乙方有权要求甲方支付违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成设计方案或施工，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）乙方未按合同约定保证综合布线系统质量，导致系统故障或损失，乙方应承担赔偿责任。8.3违约赔偿违约一方应向守约一方支付合同金额的____%作为违约金。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3法律途径如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与终止10.1合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。10.2合同终止（1）双方同意提前终止合同，应签订书面终止协议。（2）如一方违约导致合同无法履行，对方有权终止合同。10.3合同解除后的义务合同解除后，乙方应按照甲方要求，完成剩余的施工工作。第十一条一般条款11.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的解除一方有权解除合同，如因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同的终止本合同在合同解除、履行完毕或到期失效后终止。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生合同争议，双方应优先通过友好协商解决；如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失。13.3附件本合同的附件包括设计方案、施工图纸、材料清单、技术文件等，与合同具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1设计方案乙方应向甲方提供综合布线系统的设计方案，包括布线路径、设备选型、技术参数等。14.2施工图纸乙方应向甲方提供综合布线系统的施工图纸，包括电缆敷设、连接器安装、配线架设置等。14.3材料清单乙方应向甲方提供综合布线系统所使用的材料清单，包括电缆、连接器、配线架等。14.4其他技术文件乙方应向甲方提供与综合布线系统有关的其他技术文件，包括施工方案、验收标准等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程中的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形（1）如甲方或乙方因履行合同需与第三方合作，包括但不限于材料供应、技术支持等。（2）如甲方或乙方因履行合同需接受第三方的监督、检查或评估。1.3第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方的选择符合本合同的履行要求。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方对甲乙双方的任何承诺、保证和责任，均应限于第三方与甲方或乙方签订的独立合同范围内。2.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行其合同义务，并确保其提供的产品或服务符合合同要求。2.3第三方违约如第三方未能履行其合同义务，导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。第三条第三方支付与结算3.1第三方支付甲方和乙方应按照独立合同的约定，向第三方支付相应的费用。3.2第三方结算甲方和乙方应与第三方协商确定结算方式和时间。第四条第三方权益保护4.1甲方和乙方应确保第三方的合法权益不受损害，包括但不限于合同履行、支付结算等。4.2甲方和乙方应在合同履行过程中，提供必要的协助和支持，以确保第三方的权益得到保障。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能履行其合同义务，甲方和乙方应尝试协商解决。5.2违约处理如协商不成，甲方和乙方有权根据独立合同的约定，采取相应的法律措施。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系，应以本合同及独立合同为准。6.2第三方与甲乙方的权益划分（1）如第三方与甲方有独立合同，甲方应承担独立合同约定的权益与义务。（2）如第三方与乙方有独立合同，乙方应承担独立合同约定的权益与义务。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额定义第三方责任限额，是指第三方对甲方和乙方承担的违约赔偿责任的最高限额。7.2第三方责任限额确定第三方责任限额，应由甲方、乙方和第三方在独立合同中协商确定。7.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方违约导致甲方和乙方损失的情况。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更甲方和乙方如需变更第三方，应签订书面变更协议。8.2第三方介入的解除甲方和乙方如需解除第三方介入，应签订书面解除协议。第九条第三方介入的违约处理9.1第三方介入违约如第三方未能按照独立合同约定履行义务，导致甲方和乙方损失的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。9.2第三方介入违约处理（1）甲方和乙方应尝试协商解决第三方介入的违约问题。（2）如协商不成，甲方和乙方有权根据独立合同的约定，采取相应的法律措施。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入合同解除如第三方与甲方或乙方的独立合同解除，本合同中的第三方介入部分亦相应解除。10.2第三方介入合同解除后的处理（1）甲方和乙方应按照独立合同的约定，处理与第三方的结算事宜。（2）甲方和乙方应确保第三方的合法权益不受损害。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方保密义务第三方应对本合同及独立合同的内容和履行情况予以保密。11.2保密期限第三方的保密义务，自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。11.3违约责任如第三方违反保密义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。第十二条第三方介入的适用法律与争议解决12.1法律适用第三方介入的部分，应适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如发生第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述综合布线系统的设计思路、布局图、设备选型、技术参数等。附件2：施工图纸包括综合布线系统的施工图纸，详细说明电缆敷设、连接器安装、配线架设置等施工细节。附件3：材料清单列出综合布线系统所使用的材料，包括电缆、连接器、配线架等，以及材料的品牌、型号、数量等信息。附件4：技术文件包括施工方案、验收标准、操作手册等与综合布线系统有关的技术文件。附件5：验收报告由甲方、乙方和第三方共同出具的验收报告，确认综合布线系统的设计和施工符合合同要求。附件6：变更协议如合同履行过程中需要变更第三方，甲方和乙方应签订书面变更协议，详细描述变更内容和相关责任。附件7：解除协议如合同履行过程中需要解除第三方介入，甲方和乙方应签订书面解除协议，明确解除范围和责任划分。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：甲方未按合同约定支付设计施工费用示例说明：如甲方在合同签订后一个月内未支付乙方的设计施工费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。违约行为2：甲方未按合同约定提供施工场地、设备、材料等示例说明：如甲方未能在合同约定的时间内提供施工所需的场地、设备、材料等，导致施工延期或无法正常进行，乙方有权要求甲方支付违约金。违约行为3：乙方未按合同约定完成设计方案或施工示例说明：如乙方未能在合同约定的时间内完成设计方案或施工，甲方有权要求乙方支付违约金。违约行为4：乙方未按合同约定保证综合布线系统质量示例说明：如乙方未能保证综合布线系统的质量，导致系统故障或损失，乙方应承担赔偿责任。违约行为5：第三方未能履行其合同义务示例说明：如第三方未能按照独立合同约定履行义务，导致甲方和乙方损失的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。违约行为6：甲方和乙方未按独立合同约定支付第三方费用示例说明：如甲方和乙方未按独立合同约定向第三方支付费用，导致第三方未能正常履行合同义务，甲方和乙方应承担相应责任。违约行为7：甲方和乙方未确保第三方的合法权益得到保障示例说明：如甲方和乙方未按照合同约定提供必要的协助和支持，导致第三方权益受到损害，甲方和乙方应承担相应责任。全文完。2024年度数据中心综合布线系统设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3数据中心综合布线系统的定义第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3材料费用3.4价格调整条款第四条设计及施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3进度调整及延期条款第五条质量标准及验收5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收程序及时间第六条技术支持与服务6.1技术支持内容6.2服务响应时间第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点及适用法律第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的应对及影响第十二条合同附件12.1设计方案及施工图纸12.2材料规格及品牌清单12.3其他相关文件第十三条其他条款13.1税务条款13.2保险条款13.3环境保护条款第十四条合同的签署与份数14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同份数及分发原则第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：_____________，地址：_____________。1.2乙方名称：_____________，地址：_____________。1.3数据中心综合布线系统：指为数据中心提供网络连接、数据传输、语音通讯等功能的布线系统，包括各类线缆、连接器、跳线、配线架、交换机等设备及配件。第二条合同范围及内容2.1设计范围：包括但不限于数据中心综合布线系统的设计方案、施工图纸、技术规范、材料选型、系统配置等。2.2施工范围：包括但不限于数据中心综合布线系统的布线工程、设备安装、调试、测试、培训等。2.3材料供应范围：包括但不限于数据中心综合布线系统所需的所有线缆、连接器、跳线、配线架、交换机等设备及配件。第三条合同价格3.1设计费用：人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提供设计方案及相关文件。3.2施工费用：人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算。3.3材料费用：人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方按照甲方提供的材料清单及品牌要求，按时供应所需材料。3.4价格调整：如遇市场行情波动或政策调整，导致材料价格、人工费用等发生变动，双方可按实际情况协商调整合同价格。第四条设计及施工进度4.1设计进度计划：乙方应在合同签订后____个工作日内完成设计方案及相关文件，并提交甲方审批。4.2施工进度计划：乙方根据设计方案及相关文件，制定施工计划，并在合同签订后____个工作日内提交甲方。4.3进度调整及延期：如遇不可抗力等特殊情况，导致设计或施工进度发生延误，乙方应提前____个工作日向甲方提出延期申请，并经甲方同意后方可延期。第五条质量标准及验收5.1设计质量标准：乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行设计，确保设计方案的科学性、合理性和可行性。5.2施工质量标准：乙方应严格按照设计方案、施工图纸及技术规范进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范。5.3验收程序及时间：甲方应在乙方完成施工后____个工作日内组织验收，乙方应配合甲方完成验收工作。如验收不合格，乙方应在甲方指出的问题后____个工作日内进行整改，并重新提交验收。第六条技术支持与服务6.1技术支持内容：乙方在合同有效期内，为甲方提供数据中心综合布线系统的技术支持，包括设备调试、系统优化、技术咨询等。6.2服务响应时间：乙方接到甲方技术支持请求后，应在____小时内响应，并在____小时内到达现场进行处理。第七条保密条款7.1保密信息范围：本合同及与履行合同相关的所有技术资料、商业信息、谈判记录等。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第八条违约责任8.1甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付设计费用、施工费用或材料费用，应支付乙方逾期付款金额____%的违约金。8.2乙方违约责任：如乙方未按约定时间完成设计方案、施工进度或供应材料，应支付甲方逾期金额____%的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点及适用法律：争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签署。10.3合同终止条件：合同终止需双方协商一致，并签署书面终止协议。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的应对及影响：如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施，减少损失。不可抗力事件持续期间，乙方免于承担违约责任。第十二条合同附件12.1设计方案及施工图纸：详见附件一。12.2材料规格及品牌清单：详见附件二。12.3其他相关文件：详见附件三。第十三条其他条款13.1税务条款：双方应遵守国家税收法律法规，依法纳税。13.2保险条款：乙方应购买施工期间的人身意外伤害保险，并承担因施工导致的所有第三方损失的责任。13.3环境保护条款：乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，确保施工活动不对环境造成污染。第十四条合同的签署与份数14.1合同签署时间：____年__月__日。14.2合同签署地点：_____________。14.3合同份数及分发原则：双方各执一份，副本分别留存。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义：第三方指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、验收方、技术支持方等。1.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于设计审查、施工监督、质量检测、项目验收等环节。第二条第三方选择及职责2.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质和能力。2.2第三方职责：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规，履行其职责，确保项目顺利进行。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用：第三方介入所需费用由甲方承担。3.2支付方式：甲方应按照乙方的合理建议，向第三方支付费用。第四条第三方违约责任4.1第三方违约：如第三方未按约定履行其职责，导致合同无法正常进行，第三方应承担相应违约责任。4.2第三方责任限额：第三方对甲乙双方的违约责任限额为人民币____元整（大写：_______________________元整）。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，确保项目质量、安全、进度等符合甲方要求。5.2第三方与乙方关系：第三方应按照合同约定，协助乙方进行项目实施，并提供必要的技术支持和服务。第六条第三方权利与义务6.1第三方权利：第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务条件。6.2第三方义务：第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责，确保项目顺利进行。第七条第三方退出及替代7.1第三方退出：如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方和乙方应协商确定替代方案。7.2第三方替代：甲方和乙方应共同选择具备相应资质和能力的第三方替代，并重新签订相关合同。第八条第三方引起的争议解决8.1争议解决方式：如第三方引起的争议无法通过协商解决，双方均