二零二四年工程建设项目施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年工程建设项目施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程建设项目1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程建设项目内容2.2施工范围和工程量2.3工程质量标准第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条施工期限及进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3关键节点及进度要求第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保修期限及责任第六条安全生产及环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施第七条合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更及解除的程序第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算及支付第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签署与备案14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程建设项目本合同项下的工程建设项目是指位于××省××市××区的××工程，包括但不限于：（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）给排水及采暖工程；（4）电气及智能化工程；（5）通风与空调工程；（6）其他与本项目相关的附属工程。1.4施工合同本合同是指甲方作为发包方，乙方作为承包方，双方就本合同项下的工程建设项目达成一致，乙方承担工程的施工任务，并按照合同约定完成工程建设的施工合同。第二条合同标的及范围2.1工程建设项目内容本合同项下的工程建设项目内容包括但不限于：（1）按照合同约定的设计和施工图纸进行施工；（2）按照合同约定的质量标准进行施工；（3）按照合同约定的进度和工期进行施工；（4）完成工程建设的相关报批、验收等工作。2.2施工范围和工程量乙方应按照合同约定的施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程量与图纸和清单相符。2.3工程质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价为本项目的施工图纸和工程量清单所确定的工程总价。3.2价格调整机制合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，可能导致工程造价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3付款方式及进度（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。（2）进度付款：工程进度达到合同约定的阶段，乙方提交相关资料，甲方进行审核并支付相应进度款。（3）竣工付款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。第四条施工期限及进度4.1施工开始日期本合同项下的工程施工自合同签订之日起计算。4.2施工结束日期本合同项下的工程施工应按照合同约定的工期完成，具体施工结束日期见合同附件。4.3关键节点及进度要求乙方应按照合同约定的关键节点和进度要求进行施工，确保工程按时完成。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。5.2验收程序及标准工程验收分为初步验收和竣工验收两个阶段，具体验收程序和标准见合同附件。5.3质量保修期限及责任乙方应对本合同项下的工程质量负责，并在合同约定的质量保修期限内承担保修责任。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场安全。6.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场人员的人身安全。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止环境污染。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及责任（1）甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工付款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式见合同附件。（2）甲方未按约定时间提供施工图纸、施工场地、材料设备等导致乙方无法正常施工的，应承担相应的违约责任。（3）乙方未按约定时间完成工程或未经甲方同意擅自变更设计的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式见合同附件。（4）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、修补等责任，并支付相应的违约金。8.2赔偿金额计算及支付赔偿金额的计算和支付按照合同约定的违约金计算方式和支付程序进行。第九条争议解决方式9.1争议解决途径双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。10.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式见合同附件。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如双方在争议解决方式上没有特别约定，按照第十条的约定处理。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部施工任务；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件本合同的附件包括合同图纸、工程量清单、技术规范、验收标准等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同签署地点本合同于中华人民共和国××省××市××区签署。14.3合同备案程序合同签署后，双方应按照法律规定将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项下工程建设项目的一方或多方。第三方包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不仅限于：（1）设计咨询；（2）监理监督；（3）材料和设备的供应；（4）施工分包；（5）工程验收；（6）其他与本合同项目相关的服务。第二条第三方选择的条件和程序2.1第三方选择条件甲方和乙方应选择具有相应资质、良好信誉和较强能力的第三方单位进行合作。2.2第三方选择程序（1）甲方和乙方根据项目需求，共同确定第三方的选择标准和流程；（2）甲方和乙方按照确定的标准和流程，共同选择第三方；（3）甲方和乙方与选定的第三方签订相关合同，明确双方的权利和义务。第三条第三方合同的履行和管理3.1第三方合同的履行第三方应按照合同约定，履行其职责和义务，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方合同的管理甲方和乙方应共同监督第三方合同的履行，确保第三方按照合同约定完成工作。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的类型、介入范围和合同约定等因素确定。具体责任限额在第三方合同中约定。4.2第三方责任限额的支付（1）第三方因自身原因导致工程损失的，应按照合同约定承担赔偿责任；（2）第三方因违约行为导致工程损失的，应按照合同约定承担违约责任；（3）第三方因违法行为导致工程损失的，应承担相应的法律责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲方和乙方是独立的法律主体，第三方对甲方和乙方承担的责任以其在第三方合同中的约定为准。5.2第三方与甲乙方之间的沟通与协调第六条第三方介入对合同履行的影响6.1第三方介入不影响本合同的履行。本合同的履行由甲方和乙方按照合同约定承担责任。6.2第三方介入不影响甲方和乙方之间的权利义务关系。甲方和乙方的权利义务关系按照本合同约定执行。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约行为及责任第三方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任在第三方合同中约定。8.2第三方违约的赔偿第三方因违约行为导致甲方和乙方损失的，应按照合同约定承担赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方保密内容第三方在合同履行过程中获悉的甲方和乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2第三方保密期限第三方保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。10.3第三方违约保密条款违反保密条款的第三方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式见合同附件。第十一条第三方介入的法律适用及争议解决11.1第三方介入的法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2第三方介入的争议解决方式如双方在争议解决方式上没有特别约定，按照第十条的约定处理。第十二条第三方介入的合同的生效、变更和终止第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程建设项目施工图纸附件2：工程量清单附件3：技术规范附件4：验收标准附件5：安全防护措施方案附件6：环保措施方案附件7：合同变更协议附件8：合同解除协议附件9：第三方合同范本附件10：违约金计算公式附件11：保密协议附件12：争议解决机构名录附件13：支付凭证模板附件14：工程验收报告说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工付款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件10。示例：如果甲方未能在合同约定的时间内支付预付款，甲方应向乙方支付合同总价5%的违约金。2.甲方未按约定时间提供施工图纸、施工场地、材料设备等导致乙方无法正常施工的，应承担相应的违约责任。示例：如果甲方未能在合同约定的时间内提供施工图纸，导致乙方无法正常施工，甲方应承担因延误施工所产生的额外费用。3.乙方未按约定时间完成工程或未经甲方同意擅自变更设计的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件10。示例：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程，乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。4.乙方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、修补等责任，并支付相应的违约金。示例：如果乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担返工费用，并支付合同总价1%的