新版个人承包合同范例

新版个人承包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“发包方”）：

鉴于甲方具备承包相关工程的资质和能力，乙方需要将某工程项目承包给甲方施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程投资：__________

6.工程期限：自本合同签订之日起__________个工作日内完成。

二、承包方式

1.甲方以__________方式承包本工程。

2.甲方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量、安全、环保。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币__________元。

2.甲方应按照以下方式支付合同价款：

（1）工程开工前，乙方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方向乙方提交进度款申请，乙方应在__________个工作日内支付进度款；

（3）工程竣工后，甲方提交竣工结算报告，乙方应在__________个工作日内支付剩余合同价款。

四、工程进度及验收

1.甲方应按照合同约定的工期完成工程。

2.工程竣工后，甲方应向乙方提交竣工报告，乙方应在__________个工作日内组织验收。

3.验收合格后，甲方应按照乙方要求进行保修。

五、工程质量及责任

1.甲方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。

2.若因甲方施工原因导致工程质量问题，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方损失。

六、安全生产及文明施工

1.甲方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全生产。

2.甲方应遵守文明施工规定，保护施工现场环境，确保工程顺利进行。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定完成工程，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.乙方未按合同约定支付款项，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工合同

3.甲方施工资质证书

4.甲方安全生产许可证

5.甲方相关施工人员资格证书

6.甲方其他相关证明材料

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同编号：__________。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“发包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方具备承包相关工程的资质和能力，乙方需要将某工程项目承包给甲方施工，为保障工程质量、进度和安全，特邀请丙方担任本工程的监理工作。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程投资：__________

6.工程期限：自本合同签订之日起__________个工作日内完成。

二、承包方式

1.甲方以__________方式承包本工程。

2.甲方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量、安全、环保。

三、监理方职责与权利

1.监理方应按照国家有关法律法规和行业标准，对工程实施全过程监理。

2.监理方有权对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行检查，并提出整改意见。

3.监理方有权对违反合同约定和法律法规的行为进行制止和纠正。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币__________元。

2.甲方应按照以下方式支付合同价款：

（1）工程开工前，乙方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方向乙方提交进度款申请，乙方应在__________个工作日内支付进度款；

（3）工程竣工后，甲方提交竣工结算报告，乙方应在__________个工作日内支付剩余合同价款。

五、工程进度及验收

1.甲方应按照合同约定的工期完成工程。

2.工程竣工后，甲方应向乙方提交竣工报告，乙方应在__________个工作日内组织验收。

六、工程质量及责任

1.甲方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。

2.若因甲方施工原因导致工程质量问题，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方损失。

七、安全生产及文明施工

1.甲方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全生产。

2.甲方应遵守文明施工规定，保护施工现场环境，确保工程顺利进行。

八、违约责任及限制条款

1.甲方未按合同约定完成工程，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.乙方未按合同约定支付款项，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

3.乙方不得擅自调整工程范围、变更设计、延长工期，如需调整，应经甲方同意。

4.乙方不得因自身原因导致工程停工、窝工，如发生此类情况，乙方应承担全部责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、第三方介入的意义和目的

1.本合同引入丙方作为监理方，旨在确保工程质量和安全，维护甲方的合法权益。

2.丙方作为第三方监理机构，能够客观、公正地监督工程实施，降低工程质量风险。

十一、甲方为主导的目的和意义

1.本合同以甲方权益为主导，旨在保障甲方在工程承包过程中的利益，确保工程顺利进行。

2.通过增加甲方的权利条款和利益条款，甲方能够更好地维护自身权益，降低工程风险。

本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。合同编号：__________。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“开发商”）：

甲方（以下简称“施工单位”）：

丁方（以下简称“监理公司”）：

鉴于乙方作为开发商需要将某住宅项目开发建设，乙方拟聘请甲方作为施工单位进行项目施工，为确保施工质量和工程进度，特聘请丁方作为监理公司对施工过程进行监理。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就项目施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目内容：__________

4.项目规模：__________

5.项目总投资：__________

6.项目工期：自本合同签订之日起__________个月。

二、施工单位职责与权利

1.甲方应根据项目设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权根据项目进度和实际施工情况调整施工计划。

三、监理公司职责与权利

1.丁方应按照国家有关法律法规和行业标准，对施工过程进行全过程监理。

2.丁方有权对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行检查，并提出整改意见。

3.丁方有权对违反合同约定和法律法规的行为进行制止和纠正。

四、合同价款及支付方式

1.本项目合同价款为人民币__________元。

2.甲方应按照以下方式支付合同价款：

（1）工程开工前，乙方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方向乙方提交进度款申请，乙方应在__________个工作日内支付进度款；

（3）工程竣工后，甲方提交竣工结算报告，乙方应在__________个工作日内支付剩余合同价款。

五、项目进度及验收

1.甲方应按照合同约定的工期完成项目施工。

2.项目竣工后，甲方应向乙方提交竣工验收报告，乙方应在__________个工作日内组织验收。

六、工程质量及责任

1.甲方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。

2.若因甲方施工原因导致工程质量问题，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方损失。

七、违约责任及限制条款

1.甲方未按合同约定完成项目施工，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.乙方未按合同约定支付款项，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的__________%。

3.乙方不得擅自调整项目范围、变更设计、延长工期，如需调整，应经甲方同意。

4.乙方不得因自身原因导致项目停工、窝工，如发生此类情况，乙方应承担全部责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、乙方为主导的目的和意义

1.本合同以乙方权益为主导，旨在保障开发商在项目开发过程中的利益，确保项目顺利进行。

2.通过