涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头3篇_第1页
涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头3篇_第2页
涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头3篇_第3页
涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头3篇_第4页
涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头3篇_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4分包范围2.分包合同价款2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式2.4发票开具3.分包方的义务3.1施工准备3.2施工质量3.3施工安全3.4材料供应4.发包方的义务4.1施工许可4.2现场协调4.3工程变更4.4工程验收5.合同的履行和验收5.1施工进度5.2质量标准5.3安全要求5.4验收程序6.违约责任6.1发包方违约6.2分包方违约6.3不可抗力7.争议解决7.1协商解决7.2调解组织7.3诉讼途径8.合同的解除和终止8.1解除条件8.2终止条件8.3解除和终止后的处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同的修改和补充10.1修改条件10.2补充内容10.3修改和补充的生效11.适用法律和争议解决11.1适用法律11.2争议解决12.其他条款12.1合同的生效12.2合同的保管12.3信息反馈13.附件13.1工程量清单13.2材料供应清单13.3施工图纸14.分包合同签订日期和地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:2024年度港口码头涵洞拓宽劳务分包工程1.2工程地点:位于省市港口码头,具体位置见附件1。1.3工程内容:涵洞拓宽劳务分包工程,包括但不限于土方开挖、基础处理、涵洞结构施工、现场清理等工作。1.4分包范围:详见附件2,分包方应按照发包方的要求完成所有分包工程。2.分包合同价款2.1合同总价:合同总价为人民元整(大写:人民币元整),详见附件3。2.2价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。2.3支付方式:发包方按照工程进度支付分包方工程款,具体支付方式见附件4。2.4发票开具:分包方应向发包方提供合法的税务发票。3.分包方的义务3.1施工准备:分包方应按照合同约定,负责施工前的准备工作,包括人员组织、施工设备准备等。3.2施工质量:分包方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工,保证分包工程的质量和安全。3.3施工安全:分包方应遵守施工现场的安全规定,负责分包工程的安全管理工作。3.4材料供应:分包方应按照发包方的要求,负责分包工程所需材料的供应,并保证材料质量。4.发包方的义务4.1施工许可:发包方应向分包方提供施工所需的各类许可和批准文件。4.2现场协调:发包方应负责现场施工的协调工作,确保分包工程的顺利进行。4.3工程变更:如发包方要求对合同工程进行变更,应提前通知分包方,并按照合同约定进行相应的价款调整。4.4工程验收:发包方应按照合同约定对分包工程进行验收,验收合格的工程支付相应的工程款。5.合同的履行和验收5.1施工进度:分包方应按照合同约定的工期完成分包工程,如因分包方原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。5.2质量标准:分包工程的质量应符合国家相关法律法规和合同约定,如分包工程质量不符合要求,分包方应负责返工和维修。5.3安全要求:分包方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全规定进行施工,保证施工现场的安全。5.4验收程序:工程验收包括但不限于分包方自检、发包方验收、政府相关部门验收等,验收合格的工程支付相应的工程款。6.违约责任6.1发包方违约:如发包方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿分包方的经济损失、工程延期等。6.2分包方违约:如分包方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿发包方的经济损失、工程质量不符合要求等。6.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。8.合同的解除和终止8.1解除条件:合同履行过程中,如一方违约严重,导致合同无法继续履行,对方可以解除合同。8.2终止条件:合同约定的工程完工,并经双方验收合格;或合同约定的其他终止条件满足。8.3解除和终止后的处理:合同解除或终止后,分包方应按照发包方的要求,完成工程收尾工作,并清理施工现场。9.保密条款9.1保密内容:合同履行过程中,双方获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限:从合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。9.3违约责任:泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。10.合同的修改和补充10.1修改条件:合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因,需要对合同进行修改或补充。10.2补充内容:双方协商一致,以书面形式签订补充协议。10.3修改和补充的生效:补充协议经双方签字盖章后生效,与主合同具有同等法律效力。11.适用法律和争议解决11.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.其他条款12.1合同的生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的保管:双方均应妥善保管本合同及其附件。12.3信息反馈:合同履行过程中,双方应保持密切沟通,及时反馈工程进展、协调解决施工中出现的问题。13.附件13.1工程量清单:详见附件5,分包方应按照工程量清单完成分包工程。13.2材料供应清单:详见附件6,分包方应按照材料供应清单采购和管理分包工程所需材料。13.3施工图纸:详见附件7,分包方应按照施工图纸进行施工。14.分包合同签订日期和地点14.1签订日期:见合同封面。14.2签订地点:见合同封面。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同所述第三方,包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门、专业检测机构等,在合同履行过程中介入并提供服务或监督的角色。15.2第三方责任:第三方应按照法律法规及合同约定,履行其职责,确保分包工程的顺利进行。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择:甲乙双方应共同选定第三方,并签订相应的服务协议或合同。16.2第三方义务:第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务,并遵守合同约定的工作范围和职责。16.3第三方费用:第三方提供的服务费用,由甲乙双方协商确定,并承担相应的费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义:第三方责任限额是指第三方因其违约或过失行为,导致甲乙双方损失的程度和范围的限制。17.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额应在甲乙双方与第三方签订的服务协议或合同中明确界定。17.3第三方责任限额的赔偿:第三方在责任限额内承担赔偿责任,超过责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系:第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求履行合同约定的义务。18.2第三方与乙方关系:第三方应认可乙方的施工能力和质量,并按照乙方的要求提供服务。18.3第三方与甲乙方的沟通:第三方应保持与甲乙方的密切沟通,及时反馈工程进展和问题,协调解决施工中的争议。19.第三方违约的处理19.1第三方违约:如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。19.2第三方违约的赔偿:第三方应按照甲乙双方的要求,赔偿因其违约行为导致的损失。19.3第三方违约的处理程序:甲乙双方应与第三方协商解决违约问题,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。20.第三方介入对合同其他条款的影响20.1第三方介入不影响甲乙双方按照合同约定履行各自的义务。20.2第三方介入不影响甲乙双方对分包工程的质量和安全的控制。20.3第三方介入不影响甲乙双方对分包工程款的支付和结算。21.附件21.1第三方服务协议或合同:详见附件8,甲乙双方与第三方签订的服务协议或合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程量清单详细列出涵洞拓宽劳务分包工程的各项工程量,包括土方开挖、基础处理、涵洞结构施工、现场清理等工作量。附件2:材料供应清单详细列出分包工程所需的所有材料名称、数量、规格和质量要求。附件3:施工图纸提供涵洞拓宽劳务分包工程的详细施工图纸,包括结构布局、施工细节等。附件4:支付方式细节详细说明工程款的支付方式,包括支付时间、支付比例、支付条件等。附件5:第三方服务协议或合同明确第三方服务的范围、职责、义务以及违约责任等内容。附件6:工程验收标准详细列出分包工程验收的标准和程序,包括质量要求、安全要求等。附件7:保密协议明确双方在合同履行过程中应保守的秘密信息,以及违约责任等。附件8:补充协议用于记录合同履行过程中双方协商一致的修改或补充内容。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误:分包方未按照合同约定的时间完成分包工程。2.质量不符合要求:分包工程的质量和标准不符合合同约定。3.安全违规:分包方在施工过程中违反安全规定,导致安全事故。4.材料供应不符合要求:分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。5.第三方服务不符合要求:第三方未能按照合同约定履行其职责。违约责任认定标准:1.工期延误:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金。2.质量不符合要求:分包方应负责返工和维修,并承担因此产生的费用。3.安全违规:根据违规严重程度,支付相应的罚款或赔偿金。4.材料供应不符合要求:分包方应负责更换符合要求的材料,并承担因此产生的费用。5.第三方服务不符合要求:第三方应承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例说明:如果分包方未能在合同约定的时间内完成分包工程,属于工期延误的违约行为。根据合同约定的违约金计算方式,分包方应支付违约金作为赔偿。如果分包工程的质量和标准不符合合同约定,属于质量不符合要求的违约行为。分包方应负责返工和维修,并承担因此产生的费用。如果分包方在施工过程中违反安全规定,导致安全事故发生,属于安全违规的违约行为。根据违规严重程度,分包方应支付相应的罚款或赔偿金。全文完。涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2涵洞拓宽工程1.3劳务分包2.劳务分包内容2.1分包工程范围2.2分包工程量2.3分包工程质量标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3延期及违约责任5.劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训及资质5.3劳务人员工资福利6.工程材料及设备6.1材料供应6.2设备使用及维护7.质量控制与验收7.1质量管理体系7.2验收标准及程序7.3质量争议的处理8.安全与环保8.1安全生产管理8.2环保要求及措施8.3安全事故的处理9.违约责任及争议解决9.1违约行为及责任9.2争议解决方式10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用及争议解决13.3合同的签订与备案14.附件14.1合同图纸14.2技术说明书14.3分包工程量清单第一部分:合同如下:1.合同主体及定义甲方:X港口码头发展有限公司乙方:X劳务分包有限公司1.2涵洞拓宽工程指甲方拥有的位于X的港口码头内的涵洞,按照本合同约定的范围和质量标准进行拓宽的工程。1.3劳务分包指乙方按照甲方的要求,提供相应的劳务人员、材料和设备,完成涵洞拓宽工程的行为。2.劳务分包内容2.1分包工程范围包括涵洞拓宽工程的全部施工内容,具体以附件一《合同图纸》为准。2.2分包工程量按照附件二《分包工程量清单》所列的工程量计算。2.3分包工程质量标准按照附件三《技术说明书》的要求执行。3.合同价格及支付3.1合同总价为人民币万元整,具体价格构成以附件四《价格构成表》为准。3.2价格调整按照合同约定的条款和条件进行,包括但不限于材料价格波动、政策调整等因素。3.3支付方式为银行转账,支付时间表见附件五《支付时间表》。3.4甲方按照乙方的实际完成工程量,按照本合同约定的价格和支付时间表进行支付。4.工期及进度4.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止,工期为个月。4.2乙方向甲方提交工程进度计划,甲方对进度计划进行审核并同意后,乙方按照进度计划进行施工。4.3如乙方因自身原因导致工程延期,应按照本合同约定的违约责任进行赔偿。如因不可抗力等不可预见的原因导致工程延期,双方协商解决。5.劳务人员管理5.1乙方根据工程需要,配备相应的劳务人员,并保证劳务人员具备相应的资质和技能。5.2乙方负责对劳务人员进行培训和管理,确保劳务人员遵守安全生产和环保规定。5.3乙方向甲方支付劳务人员工资和福利,并承担相应的税费等费用。6.工程材料及设备6.1乙方负责采购施工所需材料,并保证材料的质量符合本合同约定的标准。6.2乙方负责设备的选型、采购、安装、调试和维护,并保证设备的安全和正常运行。7.质量控制与验收7.1乙方建立质量管理体系,按照本合同约定的质量标准进行施工。7.2工程验收标准及程序按照附件三《技术说明书》的要求执行。7.3如发生质量争议,双方协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.安全与环保8.1乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,严格按照甲方提供的安全生产管理制度和操作规程进行施工。8.2乙方应采取有效措施,防止因施工导致的噪音、粉尘、废水等对周围环境和生态的污染和破坏。8.3如发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行救援和处理,并及时报告甲方。9.违约责任及争议解决9.1乙方未按照约定完成工程或者工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方返工、修复或者赔偿。9.2甲方未按照约定支付价款的,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付违约金。9.3双方对于合同的履行发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同的变更与解除10.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。11.保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以保密。11.2保密期限自本合同签订之日起至工程验收合格之日起终止。12.合同的生效、终止与解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2除非双方另有约定,本合同在工程验收合格之日起终止。12.3如双方协商一致,可以提前解除本合同。13.其他条款13.1不可抗力指不可预见、不可避免、无法克服且对一方或双方造成重大损失的事件。13.2适用法律及争议解决:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的签订与备案:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方应在签订后七日内将合同副本送至相关备案部门进行备案。14.附件14.1合同图纸:详见附件一。14.2技术说明书:详见附件二。14.3分包工程量清单:详见附件三。14.4价格构成表:详见附件四。14.5支付时间表:详见附件五。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方指除甲乙方之外,与本合同工程有关联的其他主体,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入本合同工程时,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定,并承担相应的责任。1.3第三方应按照甲乙方的要求,提供相关服务或产品,并保证服务或产品的质量、安全、环保等符合甲乙方的要求。2.第三方介入的协调与管理2.1甲乙双方应积极与第三方进行沟通、协调,确保工程顺利进行。2.2甲乙双方应对第三方提供的服务或产品进行监督、检查,确保符合合同要求。2.3如第三方未能按照合同要求提供服务或产品,甲乙双方有权要求第三方改正或赔偿。3.第三方责任限额3.1第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任,并承担因未能履行合同而导致的损失。3.2甲乙双方与第三方之间的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3第三方责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、风险、价值等因素确定,并由甲乙双方在合同中予以明确。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同,本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。4.2第三方应与甲乙方分别签订合同,明确各自的权利、义务和责任。4.3甲乙方不承担第三方与第三方客户之间的合同义务和责任。5.第三方违约的处理5.1如第三方违约,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.2甲乙双方有权根据合同约定,解除与第三方的合同,并追究其法律责任。6.第三方权益的保护6.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。6.2甲乙双方不得要求第三方提供不符合法律法规、行业标准及合同约定的服务或产品。6.3甲乙双方不得擅自解除与第三方的合同,如确需解除,应与第三方协商一致,并承担相应的法律责任。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更需甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。7.2第三方介入的解除需甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。8.附件8.1第三方合同:包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等与甲乙方签订的合同。8.2第三方资质证明:第三方提供的与本合同工程相关的资质证明文件。8.3第三方责任限额协议:甲乙双方与第三方签订的责任限额协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同图纸详细描述涵洞拓宽工程的具体设计图纸,包括工程布局、施工细节、材料要求等。附件二:技术说明书详细说明涵洞拓宽工程的技术要求、施工标准、材料规格等。附件三:分包工程量清单列出涵洞拓宽工程的所有分包工程量,包括工程量名称、数量、单位等。附件四:价格构成表详细列出合同总价以及各项费用的构成,包括劳务费、材料费、设备费等。附件五:支付时间表明确支付价款的时间节点和金额,以及支付的条件和方式。附件六:第三方合同包括与监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等签订的合同。附件七:第三方资质证明提供第三方的资质证明文件,以证明其具备本合同工程所需的服务或产品提供能力。附件八:第三方责任限额协议明确甲乙双方与第三方签订的责任限额协议,规定第三方的责任限额。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定。2.甲方未按照约定支付价款。3.第三方未能按照合同要求提供服务或产品。4.甲乙双方未履行合同约定的保密义务。5.甲乙双方擅自解除与第三方的合同。违约责任认定标准:1.对于乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合情况,甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿。2.对于甲方未按照约定支付价款,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付违约金。3.对于第三方未能按照合同要求提供服务或产品,甲乙双方有权要求第三方改正或赔偿。4.对于甲乙双方未履行保密义务,泄露对方商业秘密和机密信息,泄露方应承担违约责任。5.对于甲乙双方擅自解除与第三方的合同,应承担相应的法律责任。全文完。涵洞拓宽劳务分包合同2024年度港口码头2本合同目录一览一、定义与解释1.1涵洞拓宽劳务1.2港口码头1.3年度二、分包范围与内容2.1分包范围2.2分包内容三、分包价格与支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间四、分包方的义务与责任4.1分包方的义务4.2分包方的责任五、总包方的义务与责任5.1总包方的义务5.2总包方的责任六、合同的履行与验收6.1合同的履行6.2验收标准与方法七、合同的变更与解除7.1合同的变更7.2合同的解除八、违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任九、争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决地点与适用法律十、合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件十一、保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款十二、合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知十三、附件13.1附件列表13.2附件的效力十四、其他条款14.1不可抗力14.2法律适用与争议解决14.3合同的签订地点与日期第一部分:合同如下:一、定义与解释1.1涵洞拓宽劳务:指分包方根据总包方的要求,对港口码头的涵洞进行拓宽的相关工作,包括但不限于施工设计、材料采购、施工、验收等环节。1.2港口码头:指本合同约定的需要进行涵洞拓宽劳务的地点,具体地点由双方在合同附件中明确。1.3年度:指本合同约定的合同履行期限,具体时间段由双方在合同附件中明确。二、分包范围与内容2.1分包范围:分包方应按照总包方的要求,完成港口码头涵洞拓宽的施工任务,并提供相应的施工图纸和技术资料。2.2分包内容:分包方应完成的涵洞拓宽劳务的具体工作内容,包括但不限于施工方案的制定、材料的采购与安装、施工过程中的质量控制与安全管理、工程的验收等。三、分包价格与支付3.1分包价格:双方根据分包工作的范围、内容、工程量等因素,在合同附件中明确分包价格。3.2支付方式:总包方根据分包方完成的工程进度,按照约定的比例分期支付分包价格。3.3支付时间:总包方应在验收合格后的一定工作日内,支付分包价格的尾款。四、分包方的义务与责任4.1分包方的义务:分包方应按照合同约定,完成分包工作,并保证分包工作的质量、安全、进度等满足总包方的要求。4.2分包方的责任:分包方应对分包工作中的质量问题、安全事故等承担责任,并承担因分包方原因造成的总包方的损失。五、总包方的义务与责任5.1总包方的义务:总包方应按照合同约定,及时提供分包工作所需的条件,包括施工图纸、技术资料、施工场地等。5.2总包方的责任:总包方应对分包工作的整体质量、安全、进度等承担责任,并承担因总包方原因造成的分包方的损失。六、合同的履行与验收6.1合同的履行:双方应严格按照合同约定的条款和附件中的内容,履行各自的义务。6.2验收标准与方法:分包工作完成后,总包方应组织验收,验收标准和方法按照双方约定的标准进行。八、违约责任8.1分包方的违约责任:分包方未能按照合同约定完成分包工作,或分包工作的质量、安全、进度等不符合约定,应承担违约责任,具体违约责任由双方在合同附件中约定。8.2总包方的违约责任:总包方未能按照合同约定履行其义务,或导致分包工作无法正常进行,应承担违约责任,具体违约责任由双方在合同附件中约定。九、争议解决9.1争议的解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点与适用法律:争议解决的地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。十、合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件:合同履行完毕,双方的权利义务全部履行完毕后终止。10.3合同的解除条件:在合同履行过程中,发生不可抗力或其他双方约定的事由,使合同无法继续履行,双方可以协商解除合同。十一、保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。11.2保密期限:自合同签订之日起算,至合同终止或解除之日起两年。11.3违约保密条款:任何一方违反保密条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。十二、合同的转让12.1合同转让的条件:双方同意,合同不得转让给第三方。12.2合同转让的通知:如双方同意转让合同,应书面通知对方,并经对方同意。十三、附件13.1附件列表:包括合同图纸、技术资料、施工方案等。13.2附件的效力:附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。十四、其他条款14.1不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式见第九条。14.3合同的签订地点与日期:合同签订地点为市,签订日期为2024年1月1日。第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方:指在本合同履行过程中,除甲乙双方外,参与合同履行或与合同履行有关联的各方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方、材料供应商等。二、第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入的条件:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同附件中明确第三方介入的条件和范围。2.2第三方介入的程序:第三方介入应遵循甲乙双方协商确定的程序,包括但不限于第三方selection、协商签订合同、明确责任与义务等。三、第三方责任与义务3.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行其在合同中的义务,并对其行为产生的后果承担责任。3.2第三方义务:第三方应遵守相关法律法规,严格按照合同约定进行工作,并保证工作的质量、安全、进度等满足甲乙双方的要求。四、第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的管理和监督,按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方的关系:第三方应接受乙方的指导和监督,按照乙方的要求履行合同义务。4.3第三方与分包方、材料供应商等的关系:第三方应与其合作方签订相应的合同,明确各自的权利和义务。五、第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应在合同附件中明确,包括但不限于第三方赔偿金额、赔偿范围等。5.2第三方责任限额的调整:甲乙双方可以根据合同履行情况,协商调整第三方责任限额。六、第三方介入对合同其他条款的影响6.1合同价格与支付:第三方介入不影响合同价格和支付条款,甲乙双方应按照原合同约定进行支付。6.2合同履行与验收:第三方介入不影响合同履行和验收条款,第三方应按照合同约定完成工作,并接受甲乙双方的验收。七、第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更:甲乙双方可以根据合同履行情况,协商变更第三方介入的条件和范围。7.2第三方介入的解除:甲乙双方可以根据合同履行情况,协商解除第三方介入。八、第三方违约责任8.1第三方违约:第三方未能按照合同约定履行其义务,应承担违约责任,具体违约责任由甲乙双方在合同附件中约定。8.2第三方违约的赔偿:第三方违约造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。九、争议解决9.1第三方争议:第三方与甲乙双方之间发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方争议的解决地点与适用法律:争议解决的地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。十、合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件:合同履行完毕,甲乙双方的权利义务全部履行完毕后终止。10.3合同的解除条件:在合同履行过程中,发生不可抗力或其他甲乙双方约定的事由,使合同无法继续履行,甲乙双方可以协商解除合同。十一、保密条款11.1保密内容:甲乙双方及第三方在合同履行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。11.2保密期限:自合同签订之日起算,至合同终止或解除之日起两年。11.3违约保密条款:任何一方或第三方违反保密条款,应承担违约责任,赔偿因此遭受的损失。十二、合同的转让12.1合同转让的条件:甲乙双方同意,合同不得转让给第三方。12.2合同转让的通知:如甲乙双方同意转让合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论