2024年度某房地产开发商与某建筑设计院关于绿色建筑设计的合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度某房地产开发商与某建筑设计院关于绿色建筑设计的合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称及地址1.2乙方（建筑设计院）名称及地址第二条合同标的2.1设计服务内容2.2设计成果交付第三条设计费用与支付3.1设计费用金额3.2支付方式和时间第四条设计周期与进度4.1设计周期4.2设计进度计划第五条设计质量标准5.1设计符合的相关规范和标准5.2乙方对设计质量的承诺第六条知识产权6.1设计成果的知识产权归属6.2甲方对设计成果的使用权第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限第八条违约责任8.1乙方未按期交付设计成果的责任8.2甲方未按时支付设计费用的责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的权利义务处理第十二条签署与生效12.1合同签署地点和时间12.2合同生效条件第十三条其他约定13.1甲方提供的资料和条件13.2乙方设计团队的人员组成第十四条附件14.1设计任务书14.2设计费用明细表14.3设计成果交付时间表第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称：某房地产开发有限公司1.1甲方（房地产开发商）地址：某市某区某路某号1.2乙方（建筑设计院）名称：某建筑设计研究院有限公司1.2乙方（建筑设计院）地址：某市某区某路某号第二条合同标的2.1设计服务内容：乙方为甲方提供绿色建筑设计服务，包括但不限于概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及相关的设计咨询、设计配合等全过程设计服务。2.2设计成果交付：乙方应按照合同约定的时间节点交付设计成果，具体包括但不限于设计说明书、设计图纸、设计计算书、设计模型等。第三条设计费用与支付3.1设计费用金额：经双方协商一致，甲方应支付乙方设计费共计人民币万元整（大写：人民币玖拾捌万元整），详见附件《设计费用明细表》。3.2支付方式和时间：甲方应按照双方约定的时间和方式向乙方支付设计费用，具体支付方式及时间详见附件《设计费用支付时间表》。第四条设计周期与进度4.1设计周期：本设计项目自合同签订之日起至设计成果交付之日止，设计周期共计个月。4.2设计进度计划：乙方应按照甲方提供的项目进度要求，制定详细的设计进度计划，并报甲方批准。乙方应严格按照经甲方批准的设计进度计划执行，确保设计成果的按时交付。第五条设计质量标准5.1设计符合的相关规范和标准：乙方应按照国家及地方的相关法律法规、规范和标准进行设计，并确保设计成果符合甲方提出的绿色建筑设计要求。5.2乙方对设计质量的承诺：乙方承诺其提供的设计成果符合合同约定的质量标准，并对其提供的设计成果的准确性和适用性承担责任。第六条知识产权6.1设计成果的知识产权归属：除非双方另有约定，乙方完成的设计成果的知识产权归乙方所有。甲方如需使用设计成果，应遵守相关的知识产权法律法规，并尊重乙方的知识产权。6.2甲方对设计成果的使用权：甲方在遵守国家相关法律法规及乙方知识产权的前提下，享有设计成果的使用权，包括但不限于施工、推广、展示等。第七条保密条款7.1保密信息范围：本合同签订后，双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等保密信息。7.2保密期限：双方对保密信息的保密义务自双方签署本合同之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。第八条违约责任8.1乙方未按期交付设计成果的责任：如乙方未按照合同约定的时间节点交付设计成果，乙方应按逾期交付部分的设计费的千分之五向甲方支付违约金。若乙方逾期交付设计成果超过三个月，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付逾期交付部分设计费的双倍作为违约金。8.2甲方未按时支付设计费用的责任：如甲方未按照附件《设计费用支付时间表》约定的时间向乙方支付设计费用，甲方应按逾期支付部分的设计费的千分之五向乙方支付违约金。若甲方逾期支付设计费用超过三个月，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付逾期支付部分设计费的双倍作为违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件：本合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要变更合同的，双方可协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。10.2合同解除条件：任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，对方有权解除本合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止后的权利义务。第十一条合同的终止（1）双方履行完毕本合同全部义务；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法、依约终止本合同。11.2合同终止后的权利义务处理：合同终止后，乙方应将设计成果及相关资料全部交付甲方，并保证甲方能够合法、正常地使用设计成果。乙方对甲方提供的任何资料、信息、样本等承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。第十二条签署与生效12.1合同签署地点和时间：本合同于年月日，在某市某区某路某号签署。12.2合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十三条其他约定13.1甲方提供的资料和条件：甲方应按照乙方设计需求，提供完整、真实、有效的项目相关资料，包括但不限于项目批准文件、场地条件、使用功能要求、技术经济指标等。13.2乙方设计团队的人员组成：乙方应根据本项目的设计需求，组建专业的设计团队，并确保设计团队成员具备相应的资质和经验。设计团队的主要成员名单详见附件《设计团队人员名单》。第十四条附件14.1设计任务书：详细描述设计项目的目标、功能、规模、标准等内容。14.2设计费用明细表：详细列明设计费用的构成、金额等信息。14.3设计成果交付时间表：详细规定设计成果的交付时间节点。14.4设计团队人员名单：列明乙方设计团队的主要成员的姓名、职务、资质等信息。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：除甲方和乙方之外的，与本合同项目实施过程中产生关联的个体或组织，包括但不限于监理方、施工方、材料供应商、政府监管机构等。1.2第三方范围：第三方是指本合同项目实施过程中，除甲方和乙方之外的所有参与方，包括但不限于中介机构、评估机构、检测机构、咨询服务提供商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：当甲方或乙方认为项目需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由、范围和期限。经对方同意后，第三方方可介入项目。（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方与甲方或乙方无利益冲突；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲方和乙方的合法权益。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的义务，并对其提供的产品或服务的质量、安全、合规性等承担责任。3.2第三方权益：第三方享有按合同约定获得支付的权利，以及依法维护自身合法权益的权利。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调：甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保项目顺利进行。甲乙双方应监督第三方按合同约定履行义务，确保项目质量、安全、进度等满足合同要求。4.2第三方管理：甲乙双方应加强对第三方的管理，包括但不限于对其工作人员的管理、对其提供的产品或服务的质量控制、对其履约行为的监督等。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。5.2第三方纠纷解决：第三方与甲方或乙方发生的纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条第三方责任限额6.1责任限额：第三方对甲方或乙方承担的责任限额，按照双方与第三方签订的具体合同约定执行。如甲乙双方与第三方未就责任限额进行约定，第三方对甲方或乙方承担的责任限额为第三方从本项目获得的全部报酬。6.2责任限额的确定：甲乙双方与第三方签订合同时，应明确约定第三方对甲方或乙方承担的责任限额。如甲乙双方与第三方未能就责任限额达成一致，双方应协商确定合理的责任限额。第七条第三方退出与替代7.1第三方退出：第三方因故需退出项目，应提前书面通知甲乙双方。甲乙双方应协商确定第三方的退出对项目的影响及解决方案。7.2第三方替代：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权依法依规寻找替代方。替代方的选择应满足本合同关于第三方的相关要求。第八条甲方和乙方的义务8.1甲方义务：甲方应按照合同约定履行支付义务，提供真实、准确、完整的项目相关资料，并监督乙方按合同约定履行义务。8.2乙方义务：乙方应按照合同约定履行设计义务，确保设计成果的质量，并按照甲乙双方的要求，协调第三方按合同约定履行义务。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行。本合同其他条款对甲方、乙方和第三方的权利义务继续有效。9.2本合同的修改、补充或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。任何未经甲乙双方同意的第三方修改、补充或解除，均无效。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一条附件11.1本合同的附件，包括但不限于设计任务书、设计费用明细表、设计成果交付时间表、第三方合同等，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条签署与生效12.1合同签署地点和时间：本合同于年月日，在某市某区某路某第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计任务书设计任务书应详细描述设计项目的目标、功能、规模、标准等内容，包括但不限于项目背景、设计要求、设计范围、设计标准、设计深度等。附件2：设计费用明细表设计费用明细表应详细列明设计费用的构成、金额等信息，包括但不限于设计咨询费、设计施工图费、设计配合费等。附件3：设计成果交付时间表设计成果交付时间表应详细规定设计成果的交付时间节点，包括但不限于初步设计成果交付时间、施工图设计成果交付时间等。附件4：第三方合同第三方合同应详细规定第三方介入项目的职责、义务、权利、报酬等信息，包括但不限于第三方的工作内容、工作标准、报酬方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付设计费用；2.乙方未按约定时间交付设计成果；3.第三方未按约定履行义务；4.甲方未提供真实、准确、完整的项目相关资料；5.乙方未按照甲方的要求协调第三方；6.设计成果不符合约定的质量标准。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付设计费用，应按逾期支付部分的设计费的千分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按约定时间交付设计成果，应按逾期交付部分的设计费的千分之五向甲方支付违约金。3.第三方未按约定履行义务，乙方应承担连带责任。4.甲方未提供真实、准确、完整的项目相关资料，应承担相应责任。5.乙方未按照甲方的要求协调第三方，应承担相应责任。6.设计成果不符合约定的质量标准，乙方应承担修复责任或重新设计的责任。示例说明：假设甲方未按约定时间支付设计费用，乙方据此提出违约金要求。甲方在收到乙方书面通知后，应在一个月内支付违约金，否则乙方有权解除合同。解除合同后，甲方应支付乙方因违约所产生的损失赔偿。全文完。2024年度某房地产开发商与某建筑设计院关于绿色建筑设计的合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称及地址1.2乙方（建筑设计院）名称及地址第二条合同范围与目标2.1设计范围2.2设计目标第三条合同期限3.1开始日期3.2结束日期第四条设计费用与支付方式4.1设计费用4.2支付方式第五条设计要求与标准5.1绿色建筑设计要求5.2绿色建筑标准第六条设计与修改6.1设计成果提交6.2设计修改与反馈第七条知识产权与版权7.1设计成果的知识产权7.2设计成果的版权第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条强制性规定11.1适用法律法规11.2强制性规定第十二条合同的变更与终止12.1合同变更12.2合同终止第十三条一般条款13.1通知13.2完整协议13.3第三方受益13.4法律适用13.5争议解决第十四条签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称：某房地产开发有限公司1.1.1甲方地址：某市某区某路某号1.2乙方（建筑设计院）名称：某建筑设计研究院1.2.1乙方地址：某市某区某路某号第二条合同范围与目标2.1设计范围：本次合同涉及的绿色建筑设计范围包括但不限于建筑外观、室内布局、能源利用、环保材料应用、水资源利用、生态系统融合等方面。2.2设计目标：根据甲方提供的项目需求，乙方需提供符合绿色建筑标准、节能环保、舒适宜人的建筑设计方案，并确保设计方案的实施可行性和经济性。第三条合同期限3.1开始日期：本合同自双方代表签字之日起生效。3.2结束日期：本合同设计任务完成，甲方对设计方案满意并签署验收合格证书之日起终止。第四条设计费用与支付方式4.1设计费用：双方协商一致，甲方应支付乙方设计费用共计人民币【】元整（大写：【】元整），如需额外服务，费用另行商定。4.2支付方式：甲方分期按乙方的实际工作进度支付设计费用。具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议予以明确。第五条设计要求与标准5.1绿色建筑设计要求：乙方应按照国家及地方绿色建筑相关政策、标准和甲方提供的项目需求，进行绿色建筑设计。5.2绿色建筑标准：本设计方案应符合《绿色建筑评价标准》（GB/T503782019）等相关国家和行业标准。第六条设计与修改6.1设计成果提交：乙方应在合同约定的时间内向甲方提交完整的设计成果，包括但不限于设计说明书、施工图纸、效果图等。6.2设计修改与反馈：甲方对设计方案有修改意见或需求时，应书面通知乙方，乙方根据甲方的意见进行修改。修改后的设计方案应重新提交给甲方审查，直至甲方满意。第八条知识产权与版权8.1设计成果的知识产权：乙方保证设计成果不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。8.2设计成果的版权：设计成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露设计成果。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自双方签署本合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十条违约责任10.1甲方违约责任：甲方未按约定支付设计费用，应支付乙方违约金，违约金为未支付设计费用的10%。10.2乙方违约责任：乙方未按约定时间提交设计成果或设计成果不符合约定要求的，应支付甲方违约金，违约金为合同总额的10%。第十一条争议解决11.1适用法律法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决地点：双方同意选择【】市作为争议解决的地点。第十二条合同的变更与终止12.1合同变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方代表签字生效。12.2合同终止：合同终止条件如下：12.2.1双方协商一致解除本合同；12.2.2甲方违反合同规定，乙方无法继续履行合同；12.2.3乙方因不可抗力无法继续履行合同；12.2.4法律、法规、政策变化导致本合同无法继续履行。第十三条一般条款13.1通知：双方应以书面形式互相通知合同履行过程中的重要事项。13.2完整协议：本合同及附件为本合同的完整协议，取代了之前所有的书面或口头协议。13.3第三方受益：本合同的履行过程中，除双方外，无其他第三方受益人。13.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.5争议解决：如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条签署14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：14.3合同生效日期：【】年【】月【】日。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入的相关事项进行如下修正：第一条第三方概念界定1.1第三方：指本合同履行过程中，除甲方和乙方之外，参与或协助完成合同义务的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、咨询方、施工方、监理方等。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入方式：第三方介入本合同履行，应取得甲乙双方的书面同意。2.2第三方介入条件：2.2.1第三方应具备履行合同所需的专业资质和能力；2.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；2.2.3第三方不得违反本合同的任何条款。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：3.1.1按照甲乙双方的约定，独立完成合同义务；3.1.2获得甲乙双方约定的报酬和费用；3.1.3享有对自己完成的工作成果的知识产权（如有）。3.2第三方义务：3.2.1遵守国家法律法规和行业标准，不得违法乱纪；3.2.2按照甲乙双方的约定履行合同义务，保证工作质量；3.2.3保密甲乙双方的商业秘密和技术秘密；3.2.4不得擅自将合同义务转包或分包给其他方。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙双方的损失赔偿责任限额：第三方因履行合同造成甲乙双方损失的，其赔偿责任限额不超过人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2第三方对甲乙双方的违约金责任限额：第三方违反合同约定，应支付的违约金不超过人民币【】元整（大写：【】元整）。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方：第三方应直接与甲方沟通，协调履行合同事宜。5.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的设计要求和技术标准履行合同义务。第六条第三方介入后的合同变更6.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应书面签署变更协议，并经双方代表签字生效。第七条第三方退出7.1第三方因故不能继续履行合同义务，应提前【】天通知甲乙双方。7.2第三方退出后，甲乙双方应重新协商确定合同履行事宜。第八条第三方违约处理8.1第三方违约：如第三方未按约定履行合同义务，甲方有权终止合同，并要求第三方承担违约责任。8.2第三方侵权：如第三方侵犯甲乙双方合法权益，甲方有权依法追究第三方的法律责任。第九条第三方保险9.1第三方应为其履行合同过程中可能造成的一切损失购买相应的保险，并保证保险效力至合同履行完毕之日止。第十条第三方信息披露10.1第三方应如实向甲乙双方披露其履行合同所需的专业资质、业绩情况、人员配置等信息。第十一条第三方与合同其他方的划分说明11.1第三方与甲乙双方：第三方独立承担合同义务，甲乙双方不承担第三方履行合同过程中产生的任何损失和责任。11.2第三方与施工方、监理方等：各方的权利义务和责任划分按照合同约定执行，互不承担对方的违约责任和损失。第十二条第三方介入后的争议解决12.1适用法律法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决地点：双方同意选择【】市作为争议解决的地点。本修正条款与原合同具有同等法律效力，一经签署，即成为合同不可分割的一部分。如有冲突，以本修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：设计范围详细说明附件三：绿色建筑标准规范附件四：设计费用支付时间表附件五：设计成果提交时间表附件六：设计修改反馈流程附件七：知识产权与版权保护声明附件八：保密协议附件九：违约金计算公式附件十：争议解决方式选择协议附件十一：第三方介入协议附件十二：设计成果验收标准附件十三：设计成果质量保证书附件十四：合同履行过程中所需的其他文件和资料附件一：合同主体资质证明本附件应包含甲方和乙方的主体资质证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等，以证明甲乙双方具有签订和履行合同的合法资格。附件二：设计范围详细说明本附件详细描述设计范围包括但不限于建筑外观、室内布局、能源利用、环保材料应用、水资源利用、生态系统融合等方面的具体内容和要求。附件三：绿色建筑标准规范本附件应包含绿色建筑的国家和地方标准规范，包括但不限于《绿色建筑评价标准》（GB/T503782019）等，以明确设计方案应符合的标准。附件四：设计费用支付时间表本附件详细规定设计费用的支付时间节点和支付金额，包括但不限于设计启动费、中期进度款、设计完成后的尾款等。附件五：设计成果提交时间表本附件详细规定设计成果的提交时间节点，包括但不限于初步设计成果、施工图设计成果、效果图等。附件六：设计修改反馈流程本附件详细描述甲方对设计方案提出修改意见或需求后，乙方进行修改的流程，包括但不限于修改的次数、修改的期限、修改后的成果提交等。附件七：知识产权与版权保护声明本附件明确设计成果的知识产权和版权保护条款，包括但不限于乙方对设计成果的知识产权保护承诺、甲方对设计成果的版权声明等。附件八：保密协议本附件详细规定甲乙双方的保密义务和保密内容，包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。附件九：违约金计算公式本附件提供违约金的计算公式，包括但不限于违约金的比例、计算基数等。附件十：争议解决方式选择协议本附件明确甲乙双方在发生争议时选择的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十一：第三方介入协议本附件详细规定第三方介入合同履行过程中的相关事项，包括但不限于第三方的权利义务、责任限额、违约处理等。附件十二：设计成果验收标准本附件明确设计成果验收的标准和流程，包括但不限于验收的条件、验收的程序、验收的主体等。附件十三：设计成果质量保证书本附件由乙方出具，保证设计成果的质量，包括但不限于设计成果的准确性、完整性、可靠性等。附件十四：合同履行过程中所需的其他文件和资料本附件包含合同履行过程中可能需要的其他文件和资料，具体内容由甲乙双方根据实际情况商定。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付设计费用。2.乙方未按约定时间提交设计成果。3.乙方设计成果不符合约定要求。4.第三方未按约定履行合同义务。5.第三方侵犯甲乙双方合法权益。6.甲乙双方未履行保密协议约定的义务。7.甲乙双方未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未按约定支付设计费用，应支付乙方违约金，违约金为未支付设计费用的10%。2.乙方未按约定时间提交设计成果，应支付甲方违约金，违约金为合同总额的10%。3.乙方设计成果不符合约定要求，甲方有权要求乙方进行修改，直至满足约定要求。4.第三方未按约定履行合同义务，甲方有权终止合同，并要求第三方承担违约责任。5.第三方侵犯甲乙双方合法权益，甲方有权依法追究第三方的法律责任。6.甲乙双方未履行保密协议约定的义务，违约方应承担相应的法律责任。7.甲乙双方未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。全文完。2024年度某房地产开发商与某建筑设计院关于绿色建筑设计的合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称及地址1.2乙方（建筑设计院）名称及地址第二条合同范围与目标2.1设计范围2.2设计目标第三条设计内容3.1绿色建筑设计方案3.2绿色建筑施工图3.3绿色建筑设计说明书第四条设计进度与时间安排4.1设计阶段划分4.2各阶段设计成果提交时间第五条设计费用与支付方式5.1设计费用总额5.2费用支付分期及时间5.3费用支付方式第六条乙方义务与责任6.1乙方应提供的服务与支持6.2乙方对设计质量的责任6.3乙方对设计资料的保护与保密第七条甲方义务与责任7.1甲方提供的资料与信息7.2甲方对乙方工作的配合与支持7.3甲方对设计费用的支付第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1乙方违约责任9.2甲方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点与适用法律第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件第十二条其他约定12.1知识产权归属12.2信息与资料的共享12.3合作推广与宣传第十三条附则13.1合同附件13.2合同修改与补充第十四条合同签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称：某房地产有限公司1.1甲方地址：某市某区某路某号1.2乙方（建筑设计院）名称：某建筑设计研究有限公司1.2乙方地址：某市某区某路某号第二条合同范围与目标2.1设计范围：本次合作涉及某房地产开发商2024年度所有绿色建筑设计项目，包括但不限于概念设计、方案设计、施工图设计、绿色建筑评估等。2.2设计目标：根据甲方项目需求，乙方需提供符合绿色建筑标准、节能环保、可持续发展的设计方案，并在设计过程中充分考虑甲方预算、功能需求及当地环境特点。第三条设计内容3.1绿色建筑设计方案：乙方应提供完整的绿色建筑设计方案，包括建筑形态、空间布局、材料选择、景观配置等，以确保建筑与环境的和谐共生。3.2绿色建筑施工图：乙方根据设计方案，提供详细、准确的施工图纸，包括建筑、结构、给排水、电气等各专业图纸，以保证施工过程中的顺利进行。3.3绿色建筑设计说明书：乙方应提供绿色建筑设计说明书，详细阐述设计理念、绿色技术应用、环保材料选择等内容，以便甲方及施工方充分了解并执行。第四条设计进度与时间安排4.1设计阶段划分：本次设计分为概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段。4.2各阶段设计成果提交时间：4.2.1概念设计阶段：自合同签订之日起20个工作日内提交概念设计方案；4.2.2方案设计阶段：自概念设计方案确认之日起20个工作日内提交方案设计成果；4.2.3施工图设计阶段：自方案设计成果确认之日起40个工作日内提交施工图纸。第五条设计费用与支付方式5.1设计费用总额：根据甲方项目规模、难度及乙方设计经验，经双方协商，乙方设计费用为人民币万元整。5.2费用支付分期及时间：5.2.1合同签订之日起5个工作日内，甲方支付设计费用的30%；5.2.2概念设计方案确认后，甲方支付设计费用的30%；5.2.3方案设计成果确认后，甲方支付设计费用的20%；5.2.4施工图纸提交并经甲方确认后，甲方支付设计费用的10%。5.3费用支付方式：通过银行转账方式支付。第六条乙方义务与责任6.1乙方应提供的服务与支持：6.1.1按照约定时间提交各阶段设计成果；6.1.2针对甲方提出的合理修改意见，及时进行调整并反馈；6.1.3协助甲方进行项目报批、验收等相关工作。6.2乙方对设计质量的责任：乙方保证设计成果符合国家及地方相关法规、标准要求，并对因设计原因造成的工程质量问题承担相应责任。6.3乙方对设计资料的保护与保密：乙方应对在合作过程中获取的甲方资料、信息予以保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：8.1.1合同履行过程中，因国家政策调整、甲方项目需求变更等原因，导致合同内容需要调整时，双方可协商一致变更合同；8.1.2合同变更应采用书面形式，并由双方代表签字确认。8.2合同解除条件：8.2.1甲乙双方协商一致解除合同；8.2.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可提出解除合同；8.2.3乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同；8.2.4合同解除后，乙方应按照甲方要求退还已支付的设计费用，并承担因此给甲方造成的损失。第九条违约责任9.1乙方违约责任：9.1.1乙方未按照约定时间提交设计成果，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，计算方式为：逾期部分设计费用的1%乘以逾期天数；9.1.2乙方设计成果不符合约定标准，甲方有权要求乙方重新设计，并有权要求乙方支付因此产生的费用；9.1.3乙方泄露甲方资料、信息，应承担相应法律责任。9.2甲方违约责任：9.2.1甲方未按照约定时间支付设计费用，乙方有权拒绝提交设计成果，并有权要求甲方支付逾期违约金，计算方式为：逾期部分设计费用的1%乘以逾期天数；9.2.2甲方提供的资料、信息不真实、准确，导致设计工作无法正常进行，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决地点与适用法律：本合同争议的解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同履行期限：自合同生效之日起至合同约定的设计义务履行完毕之日止。11.3合同终止条件：合同约定的设计义务履行完毕，双方权利义务终止。第十二条其他约定12.1知识产权归属：双方同意，乙方在设计过程中形成的知识产权归乙方所有，甲方如需使用乙方设计成果，应按照双方约定支付相应费用。12.2信息与资料的共享：双方在合同履行过程中获取的对方信息、资料，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3合作推广与宣传：双方同意，在合同约定的范围内，可相互宣传合作事项，提高双方知名度。第十三条附则13.1合同附件：本合同附件包括甲乙双方营业执照复印件、资质证书复印件、设计费用明细表等。13.2合同修改与补充：本合同如需修改或补充，应采用书面形式，并由甲乙双方代表签字确认，修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：14.3合同签署日期：年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所述第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围：包括但不限于咨询顾问、检测机构、施工单位、材料供应商、金融机构、政府部门等。第二条第三方介入情形2.1第三方介入情形包括但不限于：2.1.1甲方根据合同约定，委托第三方进行项目评估、检测、施工等工作；2.1.2乙方根据合同约定，需要第三方提供技术支持、材料供应等服务；2.1.3项目实施过程中，政府部门、监管机构等对项目进行审查、监督、协调等工作。第三条第三方责任3.1第三方责任限定：第三方介入本项目时，应独立承担其行为所产生的法律责任，甲方和乙方不承担第三方行为所导致的任何损失和费用。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供合格的服务、产品或支持，并保证其服务、产品或支持符合相关法规、标准和质量要求。第四条第三方选择与审批4.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。4.2第三方审批：甲方和乙方应对第三方提供的服务、产品或支持进行审查，确保其符合合同约定和质量要求。第五条第三方支付与结算5.1第三方费用：甲方和乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。5.2第三方结算：甲方和乙方应与第三方明确结算方式、时间等事项，并按照约定进行支付和结算。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按照合同约定或甲乙双方的要求提供服务、产品或支持，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方纠纷解决：如甲方和乙方与第三方发生纠纷，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第七条第三方权益保护7.1第三方权益：甲方和乙方应尊重第三方的知识产权、商业秘密等合法权益，未经第三方同意，不得向第三方披露其相关信息。7.2第三方投诉处理：如第三方对本合同履行过程中产生的争议提出投诉，甲方和乙方应认真调查，并采取措施予以妥善处理。第八条甲方和乙方的义务8.1甲方义务：甲方应按照合同约定，向乙方支付设计费用，并提供真实、准确的项目资料和信息。8.2乙方义务：乙方应按照合同约定，提供合格的设计成果，并确保设计成果符合相关法规、标准和质量要求。第九条第三方责任限额9.1第三方责任限额：如第三方因违约、侵权等行为导致甲方和乙方损失的，第三方的责任限额应根据合同约定或甲乙双方协商确定。9.2第三方责任保险：甲方和乙方可以要求第三方提供责任保险，以降低因第三方行为导致的损失风险。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：如第三方原因导致合同无法履行，甲乙双方有权协商解除合同，并按照合同约定或甲乙双方协商确定解除后的责任承担。第十一条争议解决11.1争议解决方式：如因第三方介入导致合同履行过程中发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决地点与适用法律：本合同争议的解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十二条其他约定12.1知识产权归属：第三方介入本项目所形成的知识产权归属第三方，甲方和乙方使用第三方服务、产品或支持时，应遵守相关知识产权法律法规。12.2信息与资料共享：甲乙双方与第三方之间应遵循信息保密原则，未经对方同意，不得向第三方披露与本项目相关的信息、资料。12.3合作推广与宣传：甲乙双方与第三方之间的合作推广与宣传，应另行签订协议，明确各方权益。第十三条附则13.1合同附件：本合同附