2024年度购房定金合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度购房定金合同本合同目录一览第一条合同主体1.1购房人信息1.2开发商信息第二条定金金额与支付2.1定金金额2.2支付时间与方式第三条定金的作用与效力3.1定金作为购房款项的组成部分3.2定金退还条件及流程第四条购房事项的确认4.1购房人应提供的资料4.2开发商的义务与责任第五条合同的变更与解除5.1合同变更条件5.2合同解除条件及后果第六条违约责任6.1购房人的违约责任6.2开发商的违约责任第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条隐私保护8.1购房人与开发商之间的隐私保护第九条通知与送达9.1通知方式9.2送达地址与联系方式第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决方式第十一条附件11.1购房人身份证复印件11.2房产证复印件第十二条其他约定12.1双方的其他约定第十三条合同的生效13.1合同生效的条件13.2合同生效的时间第十四条合同的份数14.1合同份数及保存方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1购房人信息1.1.1购房人姓名：_______1.1.2购房人身份证号码：_______1.1.3购房人联系方式：_______1.2开发商信息1.2.1开发商名称：_______1.2.2开发商注册地址：_______1.2.3开发商联系方式：_______第二条定金金额与支付2.1定金金额2.1.1本合同定金金额为人民币_______元整。2.2支付时间与方式2.2.1购房人应在本合同签订之日起_______日内，将定金支付至开发商指定的账户。2.2.2购房人支付定金时，应注明付款用途为“购房定金”，以便于开发商核对。第三条定金的作用与效力3.1定金作为购房款项的组成部分3.1.1定金支付后，购房人应按照合同约定的时间和金额支付剩余购房款项。3.2定金退还条件及流程3.2.1在本合同签订后，如购房人因个人原因要求解除合同，开发商应在收到购房人书面解除通知之日起_______日内，退还已支付的定金。3.2.2如开发商未按约定时间退还定金，应当按照定金金额的_______%支付逾期违约金。第四条购房事项的确认4.1购房人应提供的资料4.1.1购房人应向开发商提供有效的身份证明文件、户籍证明等相关资料。4.2开发商的义务与责任4.2.1开发商应向购房人提供本项目宣传资料、购房合同等相关文件，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。第五条合同的变更与解除5.1合同变更条件5.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除条件及后果5.2.1在本合同签订后，如购房人因个人原因要求解除合同，应向开发商支付合同总价款的_______%作为违约金。5.2.2如开发商未按约定时间交付房屋，购房人有权解除合同，并要求开发商支付合同总价款的_______%作为违约金。第六条违约责任6.1购房人的违约责任6.1.1购房人未按约定时间支付定金或购房款项的，应向开发商支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×_______%。6.2开发商的违约责任6.2.1开发商未按约定时间退还定金的，应向购房人支付逾期违约金，违约金计算方式为：定金金额×逾期天数×_______%。第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条隐私保护8.1购房人与开发商之间的隐私保护8.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方个人信息予以保密，不得向任何第三方泄露、披露或利用。8.1.2双方仅在履行合同义务、办理相关手续及法律法规规定的范围内使用对方提供的个人信息。第九条通知与送达9.1通知方式9.1.1双方相互通知时，应以书面形式进行，通知发出方应保留通知发送的证据。9.1.2双方应确保通知送达对方指定的联系方式。9.2送达地址与联系方式9.2.1购房人和开发商的送达地址和联系方式如下：地址：_______联系方式：_______第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条附件11.1购房人身份证复印件11.2房产证复印件11.3本项目宣传资料11.4购房合同第十二条其他约定12.1双方的其他约定12.1.1双方在合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的生效13.1合同生效的条件13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同生效的时间13.2.1本合同自_______年_______月_______日起生效。第十四条合同的份数14.1合同份数及保存方式14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.1.2双方应妥善保管本合同，如合同遗失或损毁，应及时通知对方，并按原合同内容重新打印或复印。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、金融机构等。1.2第三方范围1.2.1第三方介入本合同履行过程的，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利义务。1.2.2甲乙方应确保第三方具备履行合同的能力和资质，并承担因第三方原因导致合同不能履行或产生损失的责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、理由及预期效果。2.1.2甲乙方应在第三方介入前，与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。2.2第三方介入条件2.2.1第三方介入应符合国家法律法规、行业规范及本合同的约定。2.2.2第三方介入不得影响甲乙方的合法权益，不得增加甲乙方的合同义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定3.1.1甲乙方与第三方签订的书面协议中，应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。3.1.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合国家法律法规、行业规范及本合同的约定。3.2第三方超过责任限额的责任3.2.1若第三方超过责任限额造成甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。3.2.2甲乙方应提供相关证据，证明第三方超过责任限额的行为导致了损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定4.1.1第三方介入本合同履行过程的，不代表成为甲乙方的合作伙伴或代理人。4.1.2第三方与甲乙方的关系，以书面协议为准。4.2第三方与甲乙方的权益划分4.2.1第三方介入产生的权益，归甲乙方共有。4.2.2第三方承担的义务和责任，由甲乙方承担。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更5.1.1甲乙方如需变更第三方，应提前书面通知对方，并说明变更的理由及预期效果。5.1.2甲乙方与新第三方签订书面协议后，应将变更情况通知对方。5.2第三方介入的解除5.2.1甲乙方如需解除第三方介入，应提前书面通知对方，并说明解除的理由。5.2.2解除第三方介入的，甲乙方应与第三方办理相关手续，确保合同履行不受影响。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约责任6.1.1第三方未按约定履行义务的，应承担违约责任。6.1.2第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。6.2甲乙方违约责任6.2.1甲乙方未按约定履行义务，导致第三方违约的，应承担违约责任。6.2.2甲乙方未按约定履行义务，导致第三方违约并造成损失的，甲乙方有权向第三方追偿。第七条争议解决7.1双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条法律适用与争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的份数与保存9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。9.2双方应妥善保管本合同，如合同遗失或损毁，应及时通知对方，并按原合同内容重新打印或复印。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：购房人身份证复印件附件二：房产证复印件附件三：本项目宣传资料附件四：购房合同附件五：第三方资质证明文件附件六：第三方服务协议附件七：付款凭证附件八：收据附件九：房屋交付确认书附件十：装修标准确认书附件十一：补充协议附件的详细要求和说明：附件一：购房人身份证复印件要求：清晰、完整，需包括身份证的正反面。说明：用于证明购房人的身份信息。附件二：房产证复印件要求：清晰、完整，需包括房产证的封面和所有内页。说明：用于证明房屋的所有权归属。附件三：本项目宣传资料要求：包括项目的介绍、规划、设计、配套设施等详细信息。说明：用于帮助购房人了解项目情况。附件四：购房合同要求：清晰、完整，不含任何涂改痕迹。说明：本合同的主要内容，用于明确甲乙双方的权益和义务。附件五：第三方资质证明文件要求：清晰、有效，需包括第三方的主体资格证明、资质证书等。说明：用于证明第三方的合法经营资格和服务能力。附件六：第三方服务协议要求：清晰、完整，明确双方的权利义务和违约责任。说明：用于规范甲乙方与第三方之间的合作关系。附件七：付款凭证要求：清晰、有效，包括银行转账记录、现金收据等。说明：用于证明付款的真实性和时间。附件八：收据要求：清晰、完整，包含收款人、收款金额、时间等信息。说明：用于证明甲乙双方之间的收款事项。附件九：房屋交付确认书要求：清晰、完整，包含交付日期、房屋状况等信息。说明：用于确认房屋交付的时间和状态。附件十：装修标准确认书要求：清晰、完整，包含装修标准、材料品牌、施工工艺等信息。说明：用于确认装修标准和施工要求。附件十一：补充协议要求：清晰、完整，不含任何涂改痕迹。说明：用于补充和修改主合同中未明确的事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙方未按约定时间支付定金或购房款项。2.甲乙方未按约定提供个人信息、文件或材料。3.开发商未按约定时间退还定金。4.开发商未按约定交付房屋或装修。5.第三方未按约定提供服务或履行义务。6.任何一方违反合同的其他条款。违约责任认定标准：1.违约金计算：违约金=违约金额×逾期天数×违约金利率。2.违约金利率：一般为合同总金额的_______%。3.违约金支付时间：违约方应在收到对方书面通知后_______日内支付违约金。4.损失赔偿计算：损失赔偿=实际损失金额+预期利益损失。示例说明：若甲乙方未按约定时间支付购房款项，开发商有权按违约金计算公式收取违约金。例如，若购房款项为100万元，逾期天数为30天，违约金利率为5%，则违约金为100万元×30天×5%=15,000元。若开发商未按约定时间退还定金，购房人有权按违约金计算公式收取违约金。例如，若定金为10万元，逾期天数为60天，违约金利率为5%，则违约金为10万元×60天×5%=3,000元。全文完。2024年度购房定金合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（购房人）1.2乙方（开发商）1.3定金第二条：定金金额与支付2.1定金金额2.2支付时间及方式第三条：房屋基本情况3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋户型第四条：购房优惠及定金抵扣4.1优惠条件4.2定金抵扣方式第五条：定金退还及扣除5.1未达成购房协议的退还定金5.2购房人违约扣除定金5.3开发商违约退还定金第六条：合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条：争议解决方式7.1双方协商解决7.2提交仲裁机构仲裁7.3向人民法院提起诉讼第八条：合同的生效、修改与终止8.1合同生效条件8.2合同修改条件8.3合同终止条件第九条：甲方权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务第十条：乙方权利与义务10.1乙方权利10.2乙方义务第十一条：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条：法律法规与政策12.1遵守法律法规12.2政策变化对合同的影响第十三条：其他约定13.1双方约定的其他事项13.2附件第十四条：合同的签署与备案14.1合同签署地点及时间14.2合同备案程序第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（购房人）：指本合同约定的购买乙方房屋的个人或单位。1.2乙方（开发商）：指本合同约定的出售房屋给甲方的房地产开发企业。1.3定金：指甲方按照本合同约定，向乙方支付的购买房屋的预付款。第二条：定金金额与支付2.1定金金额：甲方在本合同签订之日起五个工作日内向乙方支付人民币万元整作为定金。2.2支付时间及方式：甲方应按照本合同约定，通过银行转账方式将定金支付给乙方。第三条：房屋基本情况3.1房屋位置：本合同约定的房屋位于市区路号，房屋具体位置以乙方提供的《房屋所有权证》载明的位置为准。3.2房屋面积：本合同约定的房屋建筑面积为平方米，其中套内建筑面积为平方米，共有分摊面积为平方米。3.3房屋户型：本合同约定的房屋户型为室厅卫，具体户型结构以乙方提供的《房屋设计图纸》为准。第四条：购房优惠及定金抵扣4.1优惠条件：甲方在本合同签订之日起七个工作日内支付定金，可以享受乙方提供的购房优惠，具体优惠事项见附件一。4.2定金抵扣方式：甲方支付的定金可以抵扣购房款，抵扣方式及抵扣金额见附件二。第五条：定金退还及扣除5.1未达成购房协议的退还定金：如双方在本合同签订后，未能就购房事项达成一致，甲方有权要求乙方无息退还已支付的定金。5.2购房人违约扣除定金：甲方在签订本合同后，无正当理由拒绝履行合同约定的购房义务，乙方有权扣除定金作为违约金。5.3开发商违约退还定金：如乙方在签订本合同后，未能按照约定向甲方交付房屋，或者交付的房屋不符合本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方无息退还已支付的定金。第六条：合同的变更与解除6.1合同变更条件：本合同签订后，如甲方需要变更合同内容，应当与乙方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除条件：本合同签订后，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方可以解除本合同。第八条：合同的生效、修改与终止8.1合同生效条件：本合同自甲方签字或盖章，乙方签字或盖章之日起生效。8.2合同修改条件：本合同签订后，如双方需要修改合同内容，应当签订书面修改协议，经双方签字或盖章确认后生效。8.3合同终止条件：本合同签订后，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方可以协商终止合同。第九条：甲方权利与义务9.1甲方权利：（1）按照本合同约定，要求乙方交付符合合同约定的房屋；（2）按照本合同约定，享受乙方提供的购房优惠；（3）按照本合同约定，要求乙方退还已支付的定金；（4）按照本合同约定，要求乙方承担违约责任。9.2甲方义务：（1）按照本合同约定，支付定金及购房款；（2）按照本合同约定，履行购房义务；（3）按照本合同约定，维护乙方的合法权益。第十条：乙方权利与义务10.1乙方权利：（1）按照本合同约定，要求甲方支付定金及购房款；（2）按照本合同约定，要求甲方履行购房义务；（3）按照本合同约定，享受甲方支付的定金及购房款；（4）按照本合同约定，要求甲方承担违约责任。10.2乙方义务：（1）按照本合同约定，向甲方交付符合合同约定的房屋；（2）按照本合同约定，提供购房优惠；（3）按照本合同约定，退还甲方已支付的定金；（4）按照本合同约定，承担违约责任。第十一条：保密条款11.1保密内容：本合同签订后，双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限：本合同签订后，双方对对方的保密信息承担保密义务，直至本合同终止之日起两年。11.3违约责任：如一方违反本合同的保密义务，泄露对方的保密信息，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条：法律法规与政策12.1遵守法律法规：双方在履行本合同过程中，应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，履行合同义务。12.2政策变化对合同的影响：如因政府政策调整，导致本合同无法履行，双方应协商变更或解除本合同。第十三条：其他约定13.1双方约定的其他事项：本合同签订后，双方还可以就其他事项进行约定，并签订书面补充协议。13.2附件：本合同的附件包括《房屋所有权证》、《房屋设计图纸》、购房优惠方案等。第十四条：合同的签署与备案14.1合同签署地点及时间：本合同于年月日在市区路号签署。14.2合同备案程序：本合同签订后，双方应当按照中华人民共和国相关法律法规的规定，向房地产管理部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲方和乙方之外的参与方，包括但不限于中介机构、金融服务机构、政府部门等。1.2第三方介入：指第三方在甲方和乙方的合同履行过程中提供服务或参与协调，以协助双方完成合同约定的义务。第二条：第三方服务的范围与内容2.1第三方服务范围：第三方根据本合同的约定，可以为甲方和乙方提供包括但不限于咨询、协调、金融服务、产权过户等服务。2.2第三方服务内容：第三方应按照甲乙双方的约定，协助完成房屋交易过程中的相关手续，并提供专业的服务。第三条：第三方的责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照本合同的约定，提供专业的服务，并确保服务的合法性、准确性和及时性。3.2第三方义务：第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规，保护甲乙双方的合法权益，并保密双方的商业秘密。第四条：第三方介入的程序与方式4.1第三方介入程序：甲方和乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前书面通知对方，并协商确定第三方的服务内容和服务费用。4.2第三方介入方式：第三方介入可以通过甲方和乙方协商确定的方式进行，包括但不限于现场协助、提供专业咨询等。第五条：第三方服务费用的支付与退还5.1第三方服务费用：甲方和乙方应按照本合同的约定，向第三方支付服务费用。服务费用的金额、支付方式和支付时间由甲方和乙方协商确定。5.2第三方服务费用退还：如第三方未能按照约定提供服务，或者提供的服务不符合甲乙双方的约定，第三方应无条件退还已收取的服务费用。第六条：第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方在提供服务过程中，如因其原因导致甲方或乙方遭受损失，第三方的责任限额为人民币万元整。6.2第三方责任限额的确定：甲方和乙方可以根据本合同的履行情况，协商确定第三方的责任限额。第七条：第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方：第三方在提供服务过程中，应遵循甲方的指示和要求，并保护甲方的合法权益。7.2第三方与乙方：第三方在提供服务过程中，应遵循乙方的指示和要求，并保护乙方的合法权益。7.3第三方与甲方、乙方之间的关系：第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由本合同和第三方与甲方、乙方之间签订的书面协议确定。第八条：第三方介入后的合同变更与解除8.1合同变更：如甲方和乙方因第三方介入而需要变更本合同的内容，应当签订书面变更协议，经双方签字或盖章确认后生效。8.2合同解除：如第三方未能按照约定提供服务，或者提供的服务不符合甲乙双方的约定，甲方和乙方可以协商解除与第三方的服务协议。第九条：第三方介入后的争议解决方式9.1双方协商解决：甲方、乙方和第三方之间如发生争议，应通过协商解决。9.2提交仲裁机构仲裁：如协商解决不成，任何一方可以向仲裁机构申请仲裁。9.3向人民法院提起诉讼：如仲裁不成，任何一方可以向人民法院提起诉讼。第十条：第三方介入后的合同的签署与备案10.1合同签署地点及时间：第三方介入后的合同于年月日在市区路号签署。10.2合同备案程序：第三方介入后的合同签订后，甲方、乙方和第三方应当按照中华人民共和国相关法律法规的规定，向房地产管理部门备案。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《房屋所有权证》附件二：《房屋设计图纸》附件三：购房优惠方案附件四：《房屋买卖合同》附件五：定金支付凭证附件六：购房款支付凭证附件七：第三方服务协议附件八：房屋交付确认书附件九：质量保证书附件十：物业服务合同附件十一：装修标准及材料清单附件十二：家具、家电清单附件十三：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件一：《房屋所有权证》本附件应由乙方提供，证明房屋的所有权归属及房屋的基本情况。附件二：《房屋设计图纸》本附件应由乙方提供，详细说明房屋的户型、结构、尺寸等设计信息。附件三：购房优惠方案本附件应详细列明乙方提供的购房优惠条件，包括但不限于价格优惠、赠送物品等。附件四：《房屋买卖合同》本附件为本合同的正式文件，应由甲方、乙方和第三方共同签署。附件五：定金支付凭证本附件为甲方支付定金的凭证，应由乙方出具。附件六：购房款支付凭证本附件为甲方支付购房款的凭证，应由乙方出具。附件七：第三方服务协议本附件为甲方、乙方与第三方之间的服务协议，详细列明第三方的服务内容、服务费用及违约责任等。附件八：房屋交付确认书本附件应在房屋交付时由甲方、乙方签署，确认房屋的交付情况。附件九：质量保证书本附件应由乙方提供，承诺房屋的质量标准及保修期限。附件十：物业服务合同本附件应由甲方、乙方签署，明确物业服务的范围、费用及违约责任等。附件十一：装修标准及材料清单本附件应详细列明房屋装修的标准、材料品牌、型号等。附件十二：家具、家电清单本附件应详细列明随房屋交付的家具、家电的名称、型号、数量等。附件十三：合同履行过程中的其他重要文件本附件应包括合同履行过程中产生的其他重要文件，包括但不限于补充协议、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照本合同约定支付定金或购房款。2.乙方未按照本合同约定交付不符合质量标准的房屋。3.乙方未按照本合同约定提供购房优惠。4.第三方未按照本合同约定提供服务或提供的服务不符合约定。违约责任认定标准：1.甲方未按照本合同约定支付定金或购房款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按照本合同约定交付不符合质量标准的房屋的，乙方应承担违约责任，包括但不限于退还已支付的购房款、支付违约金等。3.乙方未按照本合同约定提供购房优惠的，乙方应按照约定补足优惠金额。4.第三方未按照本合同约定提供服务或提供的服务不符合约定的，第三方应承担违约责任，包括但不限于退还已支付的服务费用、支付违约金等。简要示例说明：如甲方未能在约定时间内支付定金，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金人民币万元整。如乙方交付的房屋不符合质量标准，乙方应承担违约责任，退还已支付的购房款，并支付违约金人民币万元整。如第三方未能按照约定提供服务，第三方应承担违约责任，退还已支付的服务费用，并支付违约金人民币万元整。第三部分：其他补充性说明和解释结束。全文完。2024年度购房定金合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（购房人）1.2乙方（开发商）第二条定金金额2.1定金金额确定2.2定金支付时间第三条定金退还条件3.1合同解除条件3.2违约责任第四条房屋基本情况4.1房屋位置4.2房屋面积4.3房屋户型第五条购房优惠5.1优惠条件5.2优惠方式第六条交付时间及方式6.1交付时间6.2交付方式第七条产权办理7.1产权办理时间7.2产权办理费用第八条配套设施8.1配套设施情况8.2配套设施交付时间第九条物业管理9.1物业管理公司9.2物业管理费用第十条合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2仲裁解决第十二条合同的生效12.1合同生效时间12.2合同生效条件第十三条其他约定13.1双方的其他约定第十四条合同的附件14.1附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（购房人）：甲方姓名：_______，身份证号码：_______，联系电话：_______，通讯地址：_______。1.2乙方（开发商）：乙方名称：_______，营业执照号：_______，注册地址：_______，联系电话：_______。第二条定金金额2.1定金金额确定：甲乙双方约定，甲方支付的定金金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2定金支付时间：甲方应在本合同签订之日起七个工作日内，将定金支付给乙方。第三条定金退还条件3.1合同解除条件：如甲方因个人原因需解除本合同时，应书面通知乙方，经乙方同意后，定金不予退还。3.2违约责任：如甲方违约，乙方有权扣除定金作为违约金；如乙方违约，甲方有权要求乙方双倍返还定金。第四条房屋基本情况4.1房屋位置：乙方所销售的房屋位于_______，具体地址为_______。4.2房屋面积：房屋建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米。4.3房屋户型：房屋户型为_______室_______厅_______卫，具体布局和面积分配见附件一。第五条购房优惠5.1优惠条件：5.2优惠方式：乙方提供的优惠方式为：_______。第六条交付时间及方式6.1交付时间：双方约定房屋的交付时间为_______年_______月_______日。6.2交付方式：房屋交付时，乙方应提供完整的产权证明及使用说明书，并确保房屋质量符合国家相关标准。第七条产权办理7.1产权办理时间：自房屋交付之日起，甲方应按照乙方的指导办理产权登记手续。7.2产权办理费用：产权办理过程中产生的一切费用由甲方承担，具体费用标准以实际发生为准。第八条配套设施8.1配套设施情况：房屋配套设施包括：_______。8.2配套设施交付时间：配套设施的交付时间与房屋交付时间相同。第九条物业管理9.1物业管理公司：本房屋的物业管理公司为：_______。9.2物业管理费用：物业管理费用为每平方米每月_______元，具体费用以物业管理公司实际收费为准。第十条合同的变更与解除10.1变更条件：合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件：合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条争议解决方式11.1协商解决：甲乙双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2仲裁解决：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效12.1合同生效时间：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同生效条件：本合同在甲乙双方履行完毕合同约定的全部义务后失效。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：甲乙双方另有约定的，可以从本条款中补充。第十四条合同的附件14.1附件内容：附件内容包括房屋平面图、户型说明书、付款凭证等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型：第三方包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、金融机构等。第二条第三方介入的条件和方式2.1介入条件：本合同履行过程中，如涉及专业领域或特定服务，需第三方介入时，甲乙双方应共同协商确定第三方。2.2介入方式：第三方介入时，应与甲乙双方签订书面协议，明确第三方职责、权利和义务。第三条第三方责任限额3.1责任限额：第三方应对其提供的服务承担责任，但责任限额应符合行业标准和合同约定。3.2责任承担：第三方因履行合同造成甲方损失的，乙方应承担连带责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方应向甲方提供真实、准确的服务信息，并按照合同约定履行义务。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求和相关约定，提供专业服务，并保证服务质量。4.3第三方与甲乙双方：第三方应保持独立性，不代表甲乙任何一方，但其服务应符合甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入后的合同履行5.1合同修改：第三方介入后，如需修改合同条款，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同履行：第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定和第三方提供的服务，履行合同义务。第六条第三方收费6.1收费标准：第三方的收费标准应符合行业标准和合同约定。6.2收费支付：甲方应按照合同约定和第三方提供的服务，支付相关费用。第七条第三方违约处理7.1违约处理：第三方如违反合同约定，甲乙双方有权要求其承担违约责任。7.2违约责任：第三方违约导致甲方损失的，乙方应承担连带责任。第八条第三方退出8.1退出条件：第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前通知甲乙双方。8.2退出程序：第三方退出时，应与甲乙双方办理相关手续，并承担退出后的责任。第九条第三方权益保护9.1权益保护：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除合同。9.2损害赔偿：如甲乙双方损害第三方合法权益，应承担相应的损害赔偿责任。第十条第三方信息保密10.1信息保密：第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、个人隐私等信息予以保密。10.2保密期限：保密期限自合同履行完毕之日起计算，期限为_______年。第十一条争议解决11.1争议解决：第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。11.2诉讼途径：如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1生效条件：本附加条款自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。12.2变更条件：本附加条款的变更，需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3解除条件：本附加条款的解除，需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：甲乙双方另有约定的，可以从本条款中补充。第十四条