2024年度新能源发电站建筑工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源发电站建筑工程设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3新能源发电站第二条合同范围及内容2.1设计与施工范围2.2工程量清单2.3技术要求与标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式与进度第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期违约责任第五条质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保修期限第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2环保要求6.3安全事故处理第七条变更与解除合同7.1变更条件7.2解除合同条件7.3变更与解除合同的程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任12.3知识产权保护措施第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力导致的合同变更或解除13.3不可抗力后果的处理第十四条其他条款14.1合同的组成部分14.2合同的传递与生效14.3合同的修订与补充14.4合同解除后的处理14.5争议解决后的剩余财产分配14.6法律、法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同约定，负责新能源发电站工程的建设、管理和监督，并支付承包方合同价款的自然人、法人或其他组织。1.2承包方：指根据本合同约定，承担新能源发电站工程的设计、施工、设备供应和安装等工作的自然人、法人或其他组织。1.3新能源发电站：指利用新能源技术（如太阳能、风能、生物质能等）进行发电的设施，包括相应的站址、设备和附属设施。第二条合同范围及内容2.1设计与施工范围：承包方应按照发包方的要求，完成新能源发电站工程的设计、施工、设备供应和安装等工作。具体包括但不限于：工程前期研究、方案设计、施工图设计、设备采购、施工组织、工程验收等。2.2工程量清单：详见附件一，为本合同的组成部分。2.3技术要求与标准：新能源发电站工程的设计、施工和设备供应应符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足发包方提出的技术要求。具体技术要求与标准详见附件二。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价是指承包方完成新能源发电站工程设计和施工等任务，并按照本合同约定提供所有材料、设备和服务所应支付的金额。合同总价详见附件三，为本合同的组成部分。3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素导致合同价款发生变化，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。具体价格调整机制详见附件四。3.3支付方式与进度：发包方应按照本合同约定的支付方式和进度，向承包方支付合同价款。具体支付方式与进度详见附件五。第四条设计与施工期限4.1设计期限：承包方应按照本合同约定的设计期限完成新能源发电站工程的设计工作。具体设计期限详见附件六，为本合同的组成部分。4.2施工期限：承包方应按照本合同约定的施工期限完成新能源发电站工程的施工工作。具体施工期限详见附件七，为本合同的组成部分。4.3延期违约责任：如承包方未能按照本合同约定的设计期限和施工期限完成相关工作，应承担相应的延期违约责任。具体延期违约责任详见附件八。第五条质量与验收5.1质量标准：新能源发电站工程的设计、施工和设备供应应符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足发包方提出的质量要求。具体质量标准详见附件九。5.2验收程序：新能源发电站工程的设计、施工和设备供应完成后，双方应按照本合同约定的验收程序进行验收。具体验收程序详见附件十。5.3质量保修期限：新能源发电站工程的质量保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。具体质量保修期限详见附件十一。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任：承包方应按照国家及行业相关安全生产规定，加强施工现场的安全生产管理，确保工程安全。具体安全生产责任详见附件十二。6.2环保要求：承包方应按照国家及行业相关环保规定，加强施工现场的环境保护，确保工程环保。具体环保要求详见附件十三。6.3安全事故处理：如发生安全事故，双方应按照国家及行业相关安全事故处理规定进行处理。具体安全事故处理详见附件十四。第八条违约责任8.1承包方违约：承包方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成发包方损失的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿发包方因此造成的直接经济损失、按时支付违约金等。8.2发包方违约：发包方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或者造成承包方损失的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿承包方因此造成的直接经济损失、按时支付违约金等。8.3违约赔偿方式：违约方应按照本合同约定的违约赔偿方式，向守约方支付违约金。具体违约赔偿方式详见附件十五。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律：仲裁地点为____，适用法律为____法律。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意对合同进行变更，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。10.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方同意终止合同的，本合同即行终止。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限：保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄密责任：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，泄密方应承担赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：新能源发电站工程的设计、施工和设备供应等成果，除双方另有约定外，知识产权归发包方所有。12.2侵权责任：如承包方的设计、施工和设备供应等行为侵犯第三方知识产权的，由承包方承担侵权责任。12.3知识产权保护措施：双方应共同努力，采取有效措施，保护新能源发电站工程的知识产权。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力导致的合同变更或解除：如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。13.3不可抗力后果的处理：双方应按本合同约定的不可抗力后果处理方式，承担相应的责任。第十四条其他条款14.1合同的组成部分：本合同及其附件是合同的组成部分，具有同等法律效力。14.2合同的传递与生效：本合同一式____份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的修订与补充：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照本合同约定的解除后的处理事项进行处理。14.5争议解决后的剩余财产分配：争议解决后，如存在剩余财产，双方按照本合同约定的方式进行分配。14.6法律、法规规定的其他事项：本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并明确第三方的责权利1.第三方定义：第三方指除甲乙方之外的，与本合同有关联但非合同当事人，参与或协助完成合同约定的部分或全部义务的自然人、法人或其他组织。1.1第三方类型：第三方可以是中介方、咨询方、审核方、技术支持方、分包商等，具体类型根据合同内容和实际情况确定。1.2第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，履行其义务，并对其提供的服务或产品的质量、安全、合法性等承担责任。1.3第三方权利：第三方有权按照合同约定，获取相应的报酬和服务条件。明确第三方介入后的合同修正条款2.第三方介入条件：第三方介入的条件、方式、程序和期限由甲乙双方在合同中具体约定。2.1甲乙双方的义务：甲乙双方应负责第三方介入的协调、管理和监督，并确保第三方按照合同约定履行义务。2.2第三方义务：第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行其介入义务，并接受甲乙双方的监督和管理。第三方责任限额及其与其他各方的划分3.第三方责任限额：第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全、合法性等承担责任，但甲乙双方有权根据合同约定，限制第三方的责任限额。3.1责任限额方式：责任限额可以采用金额限制、责任限制等方式，具体方式由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方与其他方的责任划分：第三方应就其介入的事项向甲乙双方负责，甲乙双方与第三方之间的责任划分应按照合同约定处理。4.第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙双方之间是独立的法律关系，第三方不视为甲乙双方的代理人、雇员或合作伙伴。4.1第三方独立性：第三方应独立履行其义务，并对其行为承担责任。4.2甲乙双方的权益保护：甲乙双方有权根据合同约定，要求第三方承担相应的责任，并有权向第三方追偿。5.第三方介入的变更与终止：第三方介入的条件、方式、程序和期限的变更或终止，应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。5.1变更条件：第三方介入的变更条件由甲乙双方在合同中约定。5.2终止程序：第三方介入的终止程序由甲乙双方在合同中约定。6.第三方介入后的合同修订：第三方介入的条件、方式、程序和期限的变更或终止，应导致合同的相应修订，甲乙双方应按照合同约定的修订程序进行。第三方介入后的争议解决7.第三方介入引起的争议：第三方介入引起的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。7.1仲裁地点：仲裁地点为____，适用法律为____法律。7.2第三方为被告：如第三方为争议的被告，甲乙双方有权根据合同约定，要求第三方承担相应的责任。8.第三方介入后的合同解除：第三方介入引起的合同解除，应按照合同约定的解除条件和程序进行。8.1解除条件：第三方介入引起的合同解除条件由甲乙双方在合同中约定。8.2解除程序：第三方介入引起的合同解除程序由甲乙双方在合同中约定。9.第三方介入后的剩余财产分配：合同解除后，如存在剩余财产，甲乙双方应按照合同约定的方式进行分配。9.1分配原则：剩余财产分配原则由甲乙双方在合同中约定。9.2分配程序：剩余财产分配程序由甲乙双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出新能源发电站建筑工程的设计和施工所需的材料、设备、工作量等详细信息。附件二：技术要求与标准详细阐述新能源发电站工程的设计、施工和设备供应所需遵循的技术要求和标准。附件三：合同总价明确新能源发电站建筑工程设计与施工合同的总价，以及支付方式和进度。附件四：价格调整机制详细说明合同执行过程中，价格调整的条件、方式和程序。附件五：支付方式与进度明确新能源发电站建筑工程设计与施工合同的支付方式和进度。附件六：设计期限详细列出承包方完成新能源发电站工程设计工作的期限。附件七：施工期限详细列出承包方完成新能源发电站工程施工工作的期限。附件八：延期违约责任明确承包方未能按照设计期限和施工期限完成工作的违约责任。附件九：质量标准详细阐述新能源发电站工程的设计、施工和设备供应所需遵循的质量标准。附件十：验收程序明确新能源发电站工程的设计、施工和设备供应完成后的验收程序。附件十一：质量保修期限明确新能源发电站工程的质量保修期限。附件十二：安全生产责任详细列出承包方在施工现场的安全生产责任。附件十三：环保要求详细阐述承包方在施工现场的环境保护要求。附件十四：安全事故处理明确新能源发电站工程安全事故的处理程序和责任划分。附件十五：违约赔偿方式详细说明违约方的赔偿方式和违约金的计算方法。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未能按照设计期限完成设计工作。2.承包方未能按照施工期限完成施工工作。3.承包方提供的材料、设备或服务不符合合同约定的质量标准。4.承包方未按照合同约定支付价款或进度款。5.承包方未按照合同约定履行安全生产和环保责任。6.发包方未按照合同约定支付价款或进度款。7.发包方未按照合同约定提供设计、施工和设备供应所需的条件。8.发包方未按照合同约定履行安全生产和环保责任。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。2.违约方应按照合同约定支付违约金。3.违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同。4.违约方应承担因违约行为导致的第三方索赔责任。示例说明：如承包方未能按照设计期限完成设计工作，属于违约行为。根据附件十五的违约赔偿方式，承包方应按照合同约定支付违约金，并承担因延期导致的发包方损失。如发包方未按照合同约定支付价款或进度款，属于违约行为。根据附件十五的违约赔偿方式，发包方应按照合同约定支付违约金，并承担因延期支付导致的承包方损失。全文完。2024年度新能源发电站建筑工程设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额2.1合同总价2.2付款方式及进度2.3价格调整机制第三条工程设计与施工期限3.1设计期限3.2施工期限3.3延期及违约责任第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检测与验收4.3质量争议的处理第五条施工材料与设备5.1承包方提供的材料与设备5.2发包方提供的材料与设备5.3材料与设备的质量标准第六条施工安全与环境保护6.1施工安全要求6.2环境保护要求6.3安全事故的处理第七条知识产权保护7.1知识产权归属7.2侵权责任第八条保密条款8.1保密信息范围8.2保密期限8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖9.3仲裁委员会第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序第十一条违约责任11.1承包方的违约行为11.2发包方的违约行为11.3违约责任的具体承担第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知与证明12.3不可抗力对合同履行的影响第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的语文版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称：省新能源开发有限公司地址：省市区路号1.2承包方名称及地址承包方全称：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.3工程地点工程地点：省市区新能源发电站施工现场1.4工程内容本合同范围内的新能源发电站建筑工程设计与施工，包括但不限于：（1）建筑工程设计：按照相关法律法规、国家标准和行业规范，完成新能源发电站建筑工程的设计工作，包括施工图设计、施工组织设计等。（2）建筑工程施工：按照设计文件和施工组织设计，完成新能源发电站建筑工程的施工工作，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条合同金额2.1合同总价本合同总价人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括：（1）建筑工程设计费：人民币万元整；（2）建筑工程施工费：人民币万元整；（3）其他费用：人民币万元整。2.2付款方式及进度本合同付款分为三次，具体付款方式及进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价的30%；（2）设计完成后，发包方支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，发包方支付合同总价的40%。2.3价格调整机制本合同不包含价格调整机制。第三条工程设计与施工期限3.1设计期限承包方应按照合同约定，在合同签订后个工作日内完成新能源发电站建筑工程的设计工作。3.2施工期限承包方应按照设计文件和施工组织设计，在合同签订后个月内完成新能源发电站建筑工程的施工工作。3.3延期及违约责任（1）如承包方原因导致设计延期，每延期一天，承包方应支付合同总价0.5%的违约金；（2）如承包方原因导致施工延期，每延期一天，承包方应支付合同总价0.5%的违约金；（3）如发包方原因导致设计或施工延期，发包方应按实际延期天数支付承包方合理的费用。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求（1）符合国家相关法律法规、国家标准和行业规范；（2）满足设计文件和施工组织设计的要求；（3）达到发包方确认的质量标准。4.2质量检测与验收（1）工程验收：工程完成后，由承包方向发包方提出验收申请；（2）发包方组织相关单位进行工程验收，验收合格后签署验收意见；（3）如验收不合格，承包方应按照验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。4.3质量争议的处理如发生工程质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条施工材料与设备5.1承包方提供的材料与设备承包方应按照设计文件和施工组织设计的要求，提供合格的施工材料与设备，并保证其质量。5.2发包方提供的材料与设备发包方应按照设计文件和施工组织设计的要求，提供合格的施工材料与设备，并保证其质量。5.3材料与设备的质量标准施工材料与设备的质量应符合国家相关法律法规、国家标准和行业规范的要求。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全要求承包方应按照国家相关法律法规、国家标准和行业规范，做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。6.2环境保护要求承包方应按照国家相关法律法规、国家标准和行业规范，做好施工现场的环境保护工作，确保施工环境保护。6.3安全事故的处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照国家相关法律法规、国家标准和行业规范的要求进行处理。第八条知识产权保护8.1知识产权归属本合同项目所涉及的设计成果、施工图纸、技术资料等知识产权，归发包方所有。8.2侵权责任如承包方在合同履行过程中侵犯他人的知识产权，由承包方承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密信息范围保密信息范围包括本合同项目的所有设计文件、施工图纸、技术资料、商业秘密等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任如承包方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致；（2）因国家法律法规、政策调整导致合同内容必须变更；（3）因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约严重，导致合同无法履行。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面协议，并由双方盖章确认。第十一条违约责任11.1承包方的违约行为承包方的违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间完成设计或施工；（2）设计或施工质量不符合约定标准；（3）泄露保密信息。11.2发包方的违约行为发包方的违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间支付合同款项；（2）未提供合格的施工材料与设备；（3）非法干预承包方的正常施工。11.3违约责任的具体承担违约责任的具体承担按照合同约定和法律规定执行。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的通知与证明一方因不可抗力导致不能履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.3不可抗力对合同履行的影响如不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。如不可抗力持续发生，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更程序合同变更应书面协议，并由双方盖章确认。13.3合同的终止条件本合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的付款义务履行完毕；（3）双方协商一致终止合同。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。14.2合同的附件本合同附件包括：（1）设计文件；（2）施工图纸；（3）技术资料；（4）其他双方约定的文件。14.3合同的语文版本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为协助甲乙方完成合同约定的工程，提供专业服务、咨询意见、技术支持或物资供应等的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：（1）设计咨询单位；（2）施工监理机构；（3）材料和设备供应商；（4）专业分包商；（5）检测和检验机构；（6）其他经甲乙方同意的第三方。第二条第三方介入的协调与管理2.1甲乙方的义务甲乙方应负责第三方介入的协调与管理，确保第三方按照合同约定履行义务，并保证工程质量和进度。2.2第三方selectionandmanagement甲乙方应选定具有相应资质和能力的第三方，并对其进行合理的管理和监督，确保第三方按照合同约定完成工作。第三条第三方责任限额3.1第三方责任的限制第三方对因其自身原因导致的工程损失或损害，应承担相应的责任。但第三方对发包方和承包方的损失或损害，累计赔偿责任限额不应超过合同总价的10%。3.2第三方责任的免除第三方在下列情况下，不应承担责任：（1）不可抗力；（2）发包方和承包方的违约行为；（3）第三方无法预见或无法避免的情况。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方之间是独立合同关系。第三方应直接向甲乙方履行合同义务，并承担相应的责任。4.2第三方与甲乙方的沟通与协调甲乙方应与第三方保持密切沟通与协调，确保第三方了解甲乙方的要求，并及时解决合同履行过程中的问题。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并按照合同约定的变更程序进行。5.2第三方介入的解除如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方均有权解除与第三方的合同，并按照合同约定的解除程序进行。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约行为第三方的违约行为包括但不限于：（1）未按约定时间完成工作；（2）工作质量不符合合同约定；（3）泄露发包方和承包方的保密信息。6.2第三方违约责任的具体承担第三方违约责任的具体承担按照合同约定和法律规定执行。甲乙方有权要求第三方承担违约金、损害赔偿等责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，甲乙方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告时的处理如第三方作为被告参与争议解决，甲乙方应提供相关证据，证明第三方的违约行为。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行。本合同其他条款对甲乙方、第三方均具有法律约束力。8.2本合同其他条款的变更或解除，不影响甲乙方与第三方之间的合同关系。第九条附件9.1本合同附件包括甲乙方与第三方签订的合同、第三方提供的服务或物资供应文件、第三方资质证明等。9.2附件的变更或解除，应经甲乙方同意，并按照合同约定的变更或解除程序进行。第十条合同的转让10.1未经甲乙方同意，第三方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。10.2甲乙方同意第三方转让的，转让应按照合同约定的变更程序进行。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效本合同自甲乙方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更合同变更应书面协议，并由甲乙方盖章确认。11.3合同的终止本合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的付款义务履行完毕；（3）甲乙方协商一致终止合同。第十二条其他条款12.1甲乙方应与第三方保持沟通，确保第三方了解本合同的全部内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书：本附件是合同当事方的正式协议，包括合同当事方的名称、地址、联系方式、合同编号等基本信息。2.设计文件：本附件包括新能源发电站建筑工程的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。3.施工图纸：本附件包括新能源发电站建筑工程的施工图纸、施工组织设计、施工方案等。4.技术规范和标准