金融行业数据中心：机房施工合同

金融行业数据中心：机房施工合同合同编号：__________鉴于甲方为金融行业数据中心的建设需要，拟进行机房施工，为确保施工质量和进度，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：金融行业数据中心机房施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于机房土建工程、装修工程、电气工程、通风工程、消防工程、安防工程等。二、双方权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照合同约定提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款项，配合乙方完成施工。2.1.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理化建议。2.1.4甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、消防验收等。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照合同约定完成施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。2.2.2乙方应按照合同约定承担工程款，不得以任何理由拖延工程进度。2.2.3乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。2.2.4乙方应做好施工场地的环境保护工作，防止污染和损害。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商予以调整。四、工程进度4.1工程进度计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.2工程延期：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：延期天数×日违约金金额（人民币）：________元。五、质量保证5.1工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行质量保修，保修期限为：________年。六、合同的解除和终止6.1合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。6.2合同终止：合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即告终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工进度计划3.工程质量保修协议4.材料供应合同5.施工安全协议6.环境保护协议7.工程款项支付凭证8.违约金计算公式9.工程验收报告10.质量保修证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，导致工程延期。2.乙方施工质量不符合国家相关法律法规和行业标准。3.乙方未按照合同约定支付工程款项。4.乙方未按照合同约定提供施工场地，影响施工进度。5.乙方未按照合同约定协助乙方办理相关施工手续。6.乙方未按照合同约定进行环境保护，造成环境污染。三、法律名词及解释：1.甲方：指金融行业数据中心机房施工项目的业主。2.乙方：指承担机房施工任务的施工单位。3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规和行业标准的情况。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，应及时与甲方沟通，制定合理的延期计划，并报甲方审批。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，应及时整改，并承担相应的赔偿责任。3.工程款项支付：如甲方未按约定支付工程款项，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法申请仲裁或起诉。4.施工手续办理：如甲方未按约定协助乙方办理施工手续，乙方可以催告甲方办理，如甲方仍不办理，乙方可以依法申请仲裁或起诉。五、所有应用场景：