建筑通风系统改造施工合同模板

建筑通风系统改造施工合同模板合同编号：__________第一条项目范围及内容（1）拆除现有通风系统设备及附件；（2）根据设计图纸，重新安装新的通风系统设备及附件；（3）对通风系统管道进行改造；（4）通风系统设备及管道的调试和验收。1.2项目施工地点：__________。第二条施工工期2.1本项目施工工期为______天，自双方签订合同之日起计算。2.2施工方如需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。第三条施工质量3.1施工方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，保证本项目施工质量。3.2施工过程中，施工方应严格按照设计图纸、施工方案和技术要求进行施工。3.3项目完工后，施工方应负责组织验收，确保通风系统改造施工满足业主需求及国家和行业相关标准、规范。第四条合同价格4.1本项目合同总价为人民币______元（大写：____________________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、交通费用、税费等。4.2业主支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后______天内，支付合同总价款的______%；（2）项目验收合格后，支付合同总价款的______%；（3）剩余合同价款在质保期满后无质量问题的情况下支付。第五条质保期5.1施工方应对本项目提供的产品及施工质量承担质保责任，质保期为______年，自项目验收合格之日起计算。5.2在质保期内，如本项目出现质量问题，施工方应负责及时修复，并承担修复费用。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按照约定完成施工任务，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的______%。6.3业主如未按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金，违约金为应付款款的______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.验收标准4.质保期服务承诺5.施工资质证明6.材料合格证7.施工人员名单8.付款凭证9.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工，未经业主批准延长期工期。2.施工方未按设计图纸、施工方案和技术要求施工，导致施工质量不符合约定。3.施工方在质保期内，未按约定及时修复质量问题。4.业主未按约定时间支付合同价款，或拒绝支付逾期付款。5.业主未按约定提供施工条件，导致施工进度延误。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供施工条件和支付合同价款。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照约定进行施工。3.施工工期：指合同约定的施工开始之日起至工程竣工交付之日止的时间。4.质保期：指合同约定的施工方对工程质量承担保证责任的期限。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前沟通，制定合理的施工计划，确保施工顺利进行。2.施工质量问题：严格按照设计图纸和施工方案施工，发现问题及时整改。3.付款纠纷：双方按照合同约定履行付款义务，提供相应的付款凭证。4.质保期内维修：施工方应在质保期内负责维修，确保工程正常使用。5.合同纠纷：友好协商解决，协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑物通风系统改造施工。2.施工方为业主提供设计图纸、施工方案。3.双方约