




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程设计施工合同协议书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3工程变更价款3.4工程结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3质量标准第六条承包人责任6.1工程质量6.2安全生产6.3材料供应6.4工程验收第七条发包人责任7.1提供施工场地7.2支付合同价款7.3办理相关手续7.4配合施工第八条合同的解除与终止8.1解除条件8.2终止条件8.3解除或终止后的处理第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条知识产权保护13.1知识产权归属13.2侵权责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同份数14.4附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称:1.1.2住所:1.1.3法定代表人:1.1.4联系人及联系方式:1.2承包人1.2.1名称:1.2.2住所:1.2.3法定代表人:1.2.4联系人及联系方式:第二条工程概况2.1工程名称:2.2工程地点:2.3工程规模:2.4工程内容:第三条合同价格3.1合同总价:3.1.1币种:3.1.2金额:3.1.3支付方式:3.2付款方式:3.2.1预付款:3.2.2进度付款:3.2.3竣工付款:3.2.4质量保证金:3.3工程变更价款:3.3.1变更范围:3.3.2变更价格计算方式:3.3.3变更审批程序:3.4工程结算:3.4.1结算时间:3.4.2结算方式:3.4.3结算金额:第四条合同工期4.1开工日期:4.2竣工日期:4.3工期延误:4.3.1延误原因:4.3.2延误责任:4.3.3延误期间的处理:第五条设计与施工要求5.1设计要求:5.1.1设计文件:5.1.2设计深度:5.1.3设计审批:5.2施工要求:5.2.1施工标准:5.2.2施工工艺:5.2.3施工质量:5.3质量标准:5.3.1工程质量:5.3.2材料质量:5.3.3施工安全:第六条承包人责任6.1工程质量:6.1.1质量保证:6.1.2质量检验:6.1.3质量问题处理:6.2安全生产:6.2.1安全生产管理:6.2.2安全事故处理:6.2.3安全生产培训:6.3材料供应:6.3.1材料质量:6.3.2材料供应时间:6.3.3材料供应数量:6.4工程验收:6.4.1验收标准:6.4.2验收程序:6.4.3验收时间:第八条合同的解除与终止8.1解除条件:8.1.1发包人解除合同的条件:8.1.2承包人解除合同的条件:8.1.3解除合同的程序:8.2终止条件:8.2.1合同自然终止条件:8.2.2合同提前终止条件:8.2.3终止合同的程序:8.3解除或终止后的处理:8.3.1解除或终止后的工程交接:8.3.2解除或终止后的价款结算:8.3.3解除或终止后的责任承担:第九条违约责任9.1发包人违约:9.1.1违约行为:9.1.2违约责任:9.1.3违约赔偿:9.2承包人违约:9.2.1违约行为:9.2.2违约责任:9.2.3违约赔偿:9.3违约赔偿的计算方式:9.3.1直接损失:9.3.2间接损失:9.3.3违约金计算:第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1协商解决:10.1.2调解解决:10.1.3仲裁解决:10.2仲裁或诉讼:10.2.1仲裁委员会:10.2.2诉讼管辖法院:10.2.3仲裁或诉讼费用:第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件:11.1.1签字盖章:11.1.2政府批准:11.1.3其他条件:11.2合同修改:11.2.1修改程序:11.2.2修改协议:11.2.3修改后的合同生效:11.3合同解除:11.3.1解除条件:11.3.2解除程序:11.3.3解除后的处理:第十二条保密条款12.1保密内容:12.1.1技术信息:12.1.2商业信息:12.1.3其他保密信息:12.2保密期限:12.2.1起始日期:12.2.2终止日期:12.2.3延长保密期限的条件:12.3泄露后果:12.3.1违约责任:12.3.2赔偿金额:12.3.3其他后果:第十三条知识产权保护13.1知识产权归属:13.1.1设计文件:13.1.2施工方法:13.1.3其他知识产权:13.2侵权责任:13.2.1侵权行为:13.2.2侵权责任承担:13.2.3侵权纠纷解决:第十四条其他条款14.1不可抗力:14.1.1不可抗力的定义:14.1.2不可抗力的通知:14.1.3不可抗力的后果处理:14.2法律适用:14.2.1合同适用的法律:14.2.2法律变更的影响:14.2.3法律解释:14.3合同份数:14.3.1合同副本份数:14.3.2副本效力:14.3.3副本保管:14.4附件:14.4.1附件名称:14.4.2附件内容:14.4.3附件效力:第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义:在本合同中,第三方指的是除发包人和承包人之外的其他个人或实体,包括但不限于中介方、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方责任:第三方介入后,应根据其角色和职责承担相应的法律责任。第三方对发包人和承包人承担的责任不应超过其授权范围和合同约定。2.第三方介入程序2.1第三方选择:发包人和承包人在选择第三方时,应确保其具备相应的资质、经验和良好信誉。2.2第三方委托:发包人和承包人应与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。2.3第三方协调:发包人和承包人应负责协调第三方的工作,确保其顺利进行。3.第三方责任限额3.1第三方责任限制:第三方对发包人和承包人的责任限额应在其授权范围和合同约定内。3.2第三方责任保险:第三方应根据合同要求购买相应的责任保险,以保障发包人和承包人的利益。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与发包人的关系:第三方应遵守发包人的指示和要求,确保工程质量和进度。4.2第三方与承包人的关系:第三方应按照承包人的要求提供相应的服务,确保工程顺利进行。4.3第三方与工程的关系:第三方应对工程的质量和安全负责,并承担相应的设计、施工等责任。5.第三方违约处理5.1第三方违约行为:第三方未按照合同约定履行义务,或存在违法行为。5.2第三方违约责任:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.3第三方违约处理程序:发包人和承包人应与第三方协商解决违约问题,如协商无果,可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。6.第三方退出机制6.1第三方退出条件:第三方因故不能继续履行合同义务时。6.2第三方退出程序:第三方应提前通知发包人和承包人,并办理相关手续。6.3第三方退出后的处理:发包人和承包人应与第三方协商解决退出后的相关问题,包括结算、责任承担等。7.第三方评价与监督7.1第三方评价:发包人和承包人应定期对第三方进行评价,如有需要,可要求第三方进行改进。7.2第三方监督:发包人和承包人应对第三方的工作进行监督,确保其按照合同约定履行义务。8.第三方介入对合同其他条款的影响8.1合同价格:第三方介入不影响合同总价,但如第三方引起额外费用,应按合同约定进行结算。8.2合同工期:第三方介入不影响合同工期,但如第三方原因导致工期延误,应按合同约定进行处理。8.3合同质量:第三方应保证工程质量,如出现质量问题,应按合同约定进行处理。9.第三方介入后的合同变更9.1合同变更条件:因第三方介入导致合同内容发生变更。9.2合同变更程序:发包人和承包人应协商一致,签订变更协议。9.3合同变更后的效力:变更后的合同对发包人、承包人和第三方均具有法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:施工方案和施工图纸附件三:合同价款明细表附件四:工程进度计划附件五:质量标准和要求附件六:安全生产管理制度附件七:材料供应清单附件八:设备供应清单附件九:技术交底记录附件十:工程验收标准和方法附件十一:违约金计算公式附件十二:争议解决方式说明附件十三:保密协议附件十四:知识产权保护协议附件十五:第三方服务协议1.工程设计图纸:应包括平面图、立面图、剖面图、细部图等,标明工程的具体设计要求和技术参数。2.施工方案和施工图纸:应包括施工工艺、施工步骤、施工要点等,标明施工过程中的各项要求和技术参数。3.合同价款明细表:详细列明合同总价及其构成,包括工程款、材料款、设备款、人工费等。4.工程进度计划:标明工程的开工日期、竣工日期及各个关键节点的完成时间。5.质量标准和要求:详细列明工程的质量要求,包括材料质量、施工质量、验收标准等。6.安全生产管理制度:包括安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全事故应急预案等。7.材料供应清单:列明材料名称、规格、型号、数量、质量要求等。8.设备供应清单:列明设备名称、型号、数量、质量要求等。9.技术交底记录:记录双方在技术方面的交流和确认情况。10.工程验收标准和方法:详细列明工程验收的标准和方法,包括验收程序、验收人员、验收结果的处理等。11.违约金计算公式:明确违约金的计算方式,包括计算基数、计算比例等。12.争议解决方式说明:详细说明争议解决的途径,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。13.保密协议:明确保密内容、保密期限、泄露后果等。14.知识产权保护协议:明确知识产权的归属、侵权责任等。15.第三方服务协议:明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人违约:未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款;未按约定提供施工场地、材料或设备;未按约定办理相关手续,导致工程延误;未按约定履行合同其他义务。2.承包人违约:未按设计图纸、施工方案施工;工程质量不符合约定标准;工期延误,未按进度计划完成工程;未按约定提供材料、设备或服务。3.第三方违约:未按委托协议提供服务;服务质量不符合约定标准;工期延误,未按进度计划完成工作;未按约定支付费用。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算公式计算。2.赔偿损失:根据违约行为导致的实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.工期延误:按照合同约定的工期延误处理方式计算违约金或赔偿损失。4.质量问题:根据合同约定的质量标准进行检测,不符合标准的需整改并承担相应责任。示例说明:如果发包人未按约定时间支付预付款,承包人可以要求发包人支付违约金,违约金计算按照附件十一中的公式进行。如果承包人未按设计图纸施工,发包人可以要求承包人整改并承担相应的赔偿责任。如果第三方未按委托协议提供服务,发包人和承包人可以要求第三方支付违约金或赔偿损失。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同协议书1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建筑工程1.4设计施工第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误第五条设计要求5.1设计标准5.2设计文件5.3设计变更第六条施工要求6.1施工标准6.2施工方案6.3施工质量第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八条质量管理8.1质量监督8.2质量检测8.3质量问题处理第九条安全施工9.1安全生产9.2安全事故处理9.3环境保护第十条合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更费用第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条争议解决13.1争议方式13.2调解程序13.3诉讼管辖第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同生效第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定,委托承包人进行建筑工程设计施工的一方,具有合同履行能力的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指按照本合同约定,承担建筑工程设计施工任务的一方,具有合同履行能力的法人或其他组织。1.3建筑工程建筑工程是指发包人根据本合同约定,委托承包人设计的建筑工程项目。1.4设计施工设计施工是指承包人根据发包人的要求,进行建筑工程的设计和施工活动。第二条合同范围及内容2.1设计范围设计范围包括建筑工程的总体设计、施工图设计、施工组织设计等相关设计工作。2.2施工范围施工范围包括根据设计文件进行的建筑工程施工、设备安装、调试及验收等工作。2.3工程量清单工程量清单是指本合同附件中列明的,承包人应完成的建筑工程的设计和施工工作的具体项目和数量。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同约定的设计和施工工作后,发包人应支付给承包人的价款总额。3.2价格调整价格调整是指由于市场行情变化等原因,导致合同总价需要调整的情况。具体调整方式和程序见附件。3.3支付方式支付方式是指发包人按照本合同约定,向承包人支付合同价款的方式。具体支付方式和时间见附件。第四条合同工期4.1设计工期设计工期是指承包人根据本合同约定,完成建筑工程设计工作的时间。具体工期见附件。4.2施工工期施工工期是指承包人根据本合同约定,完成建筑工程施工工作的时间。具体工期见附件。4.3工期延误工期延误是指由于承包人的原因,导致工程无法按照合同约定的时间完成的情况。对于工期延误,承包人应承担相应的违约责任。第五条设计要求5.1设计标准设计标准是指承包人进行建筑工程设计时应遵守的国家和地方标准、规范和要求。5.2设计文件设计文件是指承包人按照本合同约定,向发包人提供的建筑工程设计的图纸、说明、计算书等相关资料。5.3设计变更设计变更是指在建筑工程设计过程中,由于发包人要求或其他原因,导致设计内容发生变化的情况。对于设计变更,承包人应根据发包人的要求进行相应的调整。第六条施工要求6.1施工标准施工标准是指承包人进行建筑工程施工时应遵守的国家和地方标准、规范和要求。6.2施工方案施工方案是指承包人根据设计文件和施工标准,制定的建筑工程施工的具体方案。6.3施工质量施工质量是指承包人按照本合同约定,完成建筑工程施工的质量。对于施工质量不符合合同约定的情况,承包人应承担相应的违约责任。第八条质量管理8.1质量监督发包人和承包人应共同建立质量管理机制,对建筑工程的设计和施工质量进行监督和检查。8.2质量检测建筑工程的设计和施工过程中,应按照相关标准进行质量检测。检测不合格的,承包人应立即整改。8.3质量问题处理如发生质量问题,承包人应立即采取措施予以修复,并承担修复费用。如质量问题导致发包人损失的,承包人应承担相应的赔偿责任。第九条安全施工9.1安全生产承包人应按照相关法律法规和标准,采取措施确保建筑工程的安全生产。9.2安全事故处理如发生安全事故,承包人应立即采取措施予以处理,并报告发包人。如安全事故导致发包人损失的,承包人应承担相应的赔偿责任。9.3环境保护承包人应按照相关法律法规和标准,采取措施保护环境,防止污染。第十条合同变更10.1变更条件合同履行过程中,如发包人要求变更合同内容的,双方可协商一致进行变更。10.2变更程序合同变更应采用书面形式,并由双方签字盖章确认。变更后的合同附件为本合同的一部分。10.3变更费用如合同变更导致承包人费用增加的,双方应按照本合同约定的价格调整方式进行费用的调整。第十一条合同解除11.1解除条件合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除事由的,双方可协商解除合同。11.2解除程序合同解除应采用书面形式,并由双方签字盖章确认。11.3解除后果合同解除后,承包人应按照发包人的要求,完成剩余的设计和施工工作。如因解除合同导致发包人损失的,承包人应承担相应的赔偿责任。第十二条违约责任12.1违约行为合同履行过程中,如一方违反本合同的约定,视为违约。12.2违约责任违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。12.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式,双方可在本合同中约定。第十三条争议解决13.1争议方式合同履行过程中,如发生争议,双方可通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.2调解程序如双方同意调解,可向合同签订地的调解组织申请调解。13.3诉讼管辖诉讼管辖地点为合同签订地。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件为本合同的一部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念第三方是指除甲乙方之外的,参与本合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、材料设备供应商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其在合同中的义务,并对其行为负责。15.3第三方权益第三方根据本合同享有的权益,应由甲乙双方予以尊重和保障。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款如本合同履行过程中有第三方介入,甲乙双方应根据实际情况,与第三方签订相应的补充协议,明确第三方的权利和义务。16.2说明第三方介入可能导致合同履行过程中的变更,甲乙双方应根据变更情况,及时调整合同内容。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指甲乙双方根据本合同,对第三方承担的赔偿责任的上限。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的性质、参与合同履行程度等因素,由甲乙双方在补充协议中予以明确。17.3责任限额调整如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应签订书面协议,并进行相应的修改。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务,应由甲乙双方在补充协议中明确。18.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务,应由甲乙双方在补充协议中明确。18.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的权利义务,应由甲乙双方在补充协议中明确。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约行为如第三方违反本合同或补充协议的约定,视为违约。19.2第三方违约责任第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。19.3第三方违约赔偿第三方违约赔偿的具体金额和方式,由甲乙双方在补充协议中约定。第二十条第三方退出20.1第三方退出条件如第三方因故需退出本合同,应提前通知甲乙双方。20.2第三方退出程序第三方退出本合同,应按照甲乙双方约定的程序进行。20.3第三方退出后果第三方退出本合同后,应承担退出前的合同义务,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。第二十一条补充协议21.1补充协议签订甲乙双方与第三方签订的补充协议,应符合本合同的原则和法律法规的要求。21.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力,为本合同的一部分。第二十二条合同变更与第三方22.1合同变更涉及第三方如合同变更涉及第三方,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订相应的补充协议。22.2合同变更第三方同意合同变更需得到第三方的同意,否则甲乙双方不得擅自变更。第二十三条合同解除与第三方23.1合同解除涉及第三方如合同解除涉及第三方,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订相应的补充协议。23.2合同解除第三方同意合同解除需得到第三方的同意,否则甲乙双方不得擅自解除。第二十四条争议解决与第三方24.1争议涉及第三方如合同争议涉及第三方,甲乙双方应与第三方共同协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2第三方作为被告如第三方作为被告参与诉讼,甲乙双方应提供必要的支持和协助。第二十五条甲乙方的权利义务25.1甲方权利义务甲方应按照本合同和补充协议的约定,履行合同义务,并保障乙方的合法权益。25.2乙方权利义务乙方应按照本合同和补充协议的约定,履行合同义务,并保障甲方的合法权益。第二十六条第三方介入的界定26.1第三方界定第三方介入的界定,应由甲乙双方在补充协议中明确。26.2第三方责任划分第三方责任的划分,应由甲乙双方在补充协议中明确。26.3第三方权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益,并按照本合同和补充协议的约定,履行各自的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:建筑工程设计委托书附件二:建筑工程施工图纸附件三:建筑工程施工组织设计附件四:建筑工程材料设备清单附件五:建筑工程质量检测报告附件六:建筑工程安全评估报告附件七:合同价格明细表附件八:付款凭证附件九:设计变更通知单附件十:施工进度计划附件十一:工程验收报告附件十二:违约金计算公式附件十三:争议解决方式说明附件十四:保密协议说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照合同约定支付设计费用或施工款项。2.乙方未按照合同约定完成设计或施工工作。3.第三方未按照合同约定履行其义务。4.任何一方未按照合同约定履行合同义务,导致合同无法履行或造成对方损失。违约责任认定标准:1.违约方应承担因违约导致的具体损失金额。2.违约方应承担因违约导致的间接损失,如延期损失、额外费用等。3.违约方应承担违约金,具体金额和计算方式见附件十二。4.违约方应承担因违约引起的诉讼费用、仲裁费用等相关费用。示例说明:假设甲方未按照合同约定支付设计费用,乙方可以依据合同约定向甲方追讨未支付的设计费用,并有权要求甲方支付违约金及因违约导致的间接损失。具体损失金额和违约金计算方式见附件十二。全文完。2024年度建筑工程设计施工合同协议书2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同范围及工作内容3.1乙方工作范围3.2乙方工作内容3.3丙方工作范围(如有)3.4丙方工作内容(如有)第四条合同期限4.1合同开始日期4.2合同结束日期4.3延长合同期限的条件及方式第五条合同价格5.1合同总价5.2价格调整条件及方式5.3付款方式及进度第六条设计及施工要求6.1设计要求6.2施工要求6.3质量标准第七条乙方的权利和义务7.1乙方权利7.2乙方义务第八条丙方的权利和义务(如有)8.1丙方权利8.2丙方义务第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁机构第十一条违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任11.3丙方违约责任(如有)第十二条合同的变更和终止12.1合同变更条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理事项第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同生效条件13.3合同副本第十四条签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字(如有)14.4签字日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方:X建筑工程有限公司地址:省市区路号1.2乙方名称及地址乙方:X设计咨询有限公司地址:省市区路号1.3丙方名称及地址(如有)丙方:X建筑材料供应有限公司地址:省市区路号第二条工程概述2.1工程名称工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点工程地点:省市区路号2.3工程规模工程规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米2.4工程内容工程内容:包括建筑设计、施工、监理、材料供应等相关工作第三条合同范围及工作内容3.1乙方工作范围乙方工作范围:负责工程的设计工作,包括但不限于施工图纸设计、施工方案制定、设计变更等3.2乙方工作内容乙方工作内容:按照甲方的要求,完成设计工作,并确保设计的合理性、安全性和经济性3.3丙方工作范围(如有)丙方工作范围:负责工程材料的供应工作,包括但不限于材料选型、采购、质量控制等3.4丙方工作内容(如有)丙方工作内容:按照甲方的要求,供应合格的建筑材料,并确保材料的安全性、环保性和经济性第四条合同期限4.1合同开始日期合同开始日期:2024年1月1日4.2合同结束日期合同结束日期:2024年12月31日4.3延长合同期限的条件及方式延长合同期限的条件及方式:双方协商一致,并签订书面延长合同协议第五条合同价格5.1合同总价合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)5.2价格调整条件及方式价格调整条件及方式:合同总价在合同签订后,如遇市场行情变化,双方可协商进行价格调整5.3付款方式及进度付款方式及进度:按照工程进度,分阶段支付乙方设计费和丙方材料费第六条设计及施工要求6.1设计要求设计要求:乙方应按照甲方的要求,完成设计工作,并确保设计的合理性、安全性和经济性6.2施工要求施工要求:乙方应按照设计要求,进行施工,并确保施工的质量、安全性和经济性6.3质量标准质量标准:按照国家标准和相关行业标准进行验收第八条乙方的权利和义务8.1乙方权利乙方权利:1.按照合同约定,获得甲方支付的设计费;2.对设计工作过程中遇到的技术问题,有权向甲方提出咨询和建议;3.对甲方违反合同的行为,有权要求甲方承担违约责任。8.2乙方义务乙方义务:1.按照甲方的要求,完成设计工作,并确保设计的合理性、安全性和经济性;2.保密甲方提供的技术资料和商业秘密;3.协助甲方完成工程的其他相关工作。第九条丙方的权利和义务(如有)9.1丙方权利丙方权利:1.按照合同约定,获得甲方支付的材料费;2.对材料供应过程中遇到的问题,有权向甲方提出咨询和建议;3.对甲方违反合同的行为,有权要求甲方承担违约责任。9.2丙方义务丙方义务:1.按照甲方的要求,供应合格的建筑材料,并确保材料的安全性、环保性和经济性;2.保密甲方提供的技术资料和商业秘密;3.协助甲方完成工程的其他相关工作。第十条保密条款10.1保密内容保密内容:包括但不限于甲方提供的技术资料、商业秘密、工程进度等。10.2保密期限保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违约责任:违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式:双方通过友好协商解决,协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点仲裁地点:省市11.3仲裁机构仲裁机构:省仲裁委员会第十二条合同的变更和终止12.1合同变更条件合同变更条件:双方协商一致,并签订书面变更协议。12.2合同终止条件合同终止条件:1.双方协商一致;2.合同履行完毕;3.法律规定或双方约定的其他终止条件。12.3合同终止后的处理事项合同终止后的处理事项:双方按照合同约定,办理合同终止手续,并解决合同终止后的相关问题。第十三条其他条款13.1法律适用法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同生效条件合同生效条件:自双方签字或盖章之日起生效。13.3合同副本合同副本:本合同一式肆份,甲乙丙三方各执壹份,具有同等法律效力。第十四条签署14.1甲方代表签字甲方代表签字:14.2乙方代表签字乙方代表签字:14.3丙方代表签字(如有)丙方代表签字:14.4签字日期签字日期:2024年1月1日第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的条款15.1第三方介入的定义和范围第三方介入:指在本合同履行过程中,除甲乙双方外,涉及到合同执行、监督、协调等方面的其他方,包括但不限于中介方、监理方、审计方等。15.2第三方介入的条件和方式第三方介入的条件和方式:1.第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议;2.第三方介入应具备相关资质和能力,能够独立承担法律责任;3.第三方介入不得影响甲乙双方的合法权益,不得改变甲乙双方的权利义务关系。第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入后的权利义务分配16.1.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方共同履行合同,第三方有权对合同履行情况进行监督和评估;16.1.2第三方介入后,甲乙双方应按照第三方的要求,提供必要的资料和信息,并配合第三方的工作;16.1.3第三方介入后,甲乙双方应按照第三方的建议和意见,对合同履行情况进行调整和优化。16.2第三方介入后的责任分配16.2.1第三方介入后,甲乙双方应承担自身原有的合同责任,第三方对甲乙双方的行为不承担责任;16.2.2第三方介入后,甲乙双方应按照第三方的要求,履行合同义务,第三方对甲乙双方的履行情况不承担责任;16.2.3第三方介入后,因第三方原因导致合同履行不力的,第三方应承担相应的责任。16.3第三方介入后的费用分配16.3.1第三方介入的费用,包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、咨询费等,由甲乙双方按照合同约定承担;16.3.2第三方介入的费用,应在甲乙双方的合同价款中单独列支,不得影响甲乙双方的其他费用分配。第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的定义和范围第三方责任限额:指第三方在介入合同过程中,因其行为导致合同损失的责任限制额度。17.2第三方责任限额的设定和调整17.2.1第三方责任限额应由甲乙双方协商确定,并在书面协议中明确;17.2.2第三方责任限额的调整,需经甲乙双方协商一致,并签订书面调整协议。17.3第三方责任限额的履行和赔偿17.3.1第三方在介入过程中,因其行为导致合同损失的,应按照书面协议中的责任限额进行赔偿;17.3.2第三方在介入过程中,因其故意或重大过失导致合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 合同范例广联达
- 写劳动合同范本
- 北京自住房合同范本
- 合同范本游乐场
- 合同范本修改格式
- 合作厂房修建合同范本
- 2025年IC卡鉴别机项目发展计划
- 单位分工合同范本
- 创业培训合同范本
- 基地种植合作合同范本
- 2024陕西西安事业单位历年公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 2024年时事政治热点题库200道含完整答案(必刷)
- 《石油化工企业场地地下水污染防治技术指南》(T-CAEPI 39-2021)
- 人大代表身份证明
- 城区排水管网雨污分流改造项目可行性报告
- 充电设施运营管理制度文件范文
- 《幼儿教育评价》课程标准
- 教职工安全教育培训课件
- 2024年山东省春季高考技能考试-汽车专业备考试题库(浓缩500题)
- 复工复产安全培训考试题
- 办公室装修方案计划书模板
评论
0/150
提交评论