基坑支护施工合同：建筑工程篇

基坑支护施工合同：建筑工程篇合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行基坑支护施工，为确保双方合法权益，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于基坑支护、土方开挖、排水降水等施工内容。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更情况，否则不予调整。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。3.2施工方应按照合同约定的时间节点向业主提交工程进度报告，并接受业主的检查和监督。3.3施工方应保证施工过程中的人员安全和工程质量，对因施工原因造成的损失承担责任。3.4业主应按照合同约定支付合同价款，包括但不限于预付款、进度款和尾款。3.5业主应协助施工方办理与工程相关的审批、验收等手续。第四条工期4.1本工程合同工期为______天。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向业主支付违约金。4.3业主如因自身原因导致工程延期，应承担由此增加的费用，并支付施工方合理利润。第五条质量标准5.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。5.2施工方应按照施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。5.3工程验收合格后，施工方应承担保修责任，保修期限按照国家规定和本合同约定执行。第六条合同价款的支付6.1业主应向施工方支付合同总价款的30%作为预付款，合同签订后____日内支付。6.2业主应按照施工方提交的进度报告和实际完成的工程量，向施工方支付合同总价款的60%。6.3工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余的10%合同价款。第七条违约责任7.1施工方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金。7.2业主如未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金。7.3双方如因履行合同发生纠纷，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.进度报告5.工程量清单6.材料合格证明7.设备检验报告8.审批文件9.验收报告10.保修证书二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.业主未按照合同约定支付价款，视为违约。3.施工方未按照施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，视为违约。4.工程验收不合格，视为施工方违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行基坑支护施工的当事人。2.乙方：指承担基坑支护施工的当事人。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期：指合同约定的完成工程所需时间。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.保修责任：指施工方在保修期限内对工程质量问题承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商确定延期原因，根据合同约定承担相应责任。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，确保符合合同要求。3.付款纠纷：查阅合同条款，按照约定履行付款义务。4.合同履行争议：协商解决，无法解决的，依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工过程中，需要进行