2024年度景观园林设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度景观园林设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息1.3景观园林项目定义第二条合同范围与内容2.1设计范围与内容2.2施工范围与内容2.3材料供应范围与内容第三条合同价格与支付3.1设计费用3.2施工费用3.3材料费用3.4支付方式与时间第四条设计与施工时间表4.1设计时间表4.2施工时间表4.3延期条款第五条设计要求与标准5.1设计风格与要求5.2设计标准与规范5.3设计修改与确认第六条施工要求与标准6.1施工质量要求6.2施工安全要求6.3施工材料标准6.4施工进度管理第七条质量保证与验收7.1质量保证措施7.2验收标准与流程7.3保修条款第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用调整第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除与终止的程序第十条违约责任与赔偿10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿标准第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3诉讼地点与法院第十二条法律适用与效力12.1法律适用12.2合同效力12.3合同修改与补充第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密义务13.3保密期限第十四条其他条款14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息设计方主体为：××景观园林设计有限公司，营业执照号：××××××××××××××××，地址：××省××市××区××路××号，联系人：××，联系电话：××。1.2施工方主体信息施工方主体为：××景观园林施工有限公司，营业执照号：××××××××××××××××，地址：××省××市××区××路××号，联系人：××，联系电话：××。1.3景观园林项目定义本项目是指位于××省××市××区××路××号的景观园林工程，包括景观设计、园林施工及材料供应等全过程服务。第二条合同范围与内容2.1设计范围与内容设计方负责本项目的设计工作，包括园林风格确定、景观布局规划、植物配置设计、园林建筑及设施设计等，并按照合同约定的时间提交设计成果。2.2施工范围与内容施工方负责本项目的设计施工，包括园林场地整理、地形改造、植物种植、园林建筑及设施施工等，并按照合同约定的时间完成施工。2.3材料供应范围与内容施工方负责提供本项目所需的各类园林建设材料，包括苗木、铺装材料、园林设施等，并保证材料质量符合国家相关标准。第三条合同价格与支付3.1设计费用设计费用为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），乙方在收到设计成果后支付。3.2施工费用施工费用为人民币××万元整（大写：人民币壹佰万元整），乙方在工程验收合格后支付。3.3材料费用材料费用为人民币××万元整（大写：人民币柒拾万元整），乙方在收到材料并验收合格后支付。3.4支付方式与时间乙方应通过银行转账的方式支付合同款项，具体支付时间为合同约定的各阶段完成后的5个工作日内。第四条设计与施工时间表4.1设计时间表设计阶段分为概念设计、方案设计、施工图设计三个阶段，各阶段设计成果提交时间分别为：概念设计阶段×个月，方案设计阶段×个月，施工图设计阶段×个月。4.2施工时间表施工阶段分为场地整理、植物种植、园林建筑施工三个阶段，各阶段施工完成时间分别为：场地整理阶段×个月，植物种植阶段×个月，园林建筑施工阶段×个月。4.3延期条款如因不可抗力因素导致设计或施工延期，双方可协商延长合同履行时间，并据实调整合同费用。第五条设计要求与标准5.1设计风格与要求设计风格为：××风格（如现代、古典等），设计方应充分考虑甲方需求，结合场地条件，完成符合风格要求的设计方案。5.2设计标准与规范设计方应遵循国家及地方相关园林设计规范，确保设计方案的安全、环保、经济、合理。5.3设计修改与确认设计方在完成各阶段设计成果后，应提交给甲方进行审查。甲方如有修改意见，设计方应根据修改意见进行调整，并再次提交审查。设计成果经甲方确认后，方可进入下一阶段。第六条施工要求与标准6.1施工质量要求施工方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和国家相关标准。6.2施工安全要求施工方应制定施工现场安全管理制度，确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。6.3施工材料标准施工方提供的材料应符合国家相关标准，并具备产品质量检验报告。如甲方对材料有特殊要求，施工方应根据要求进行采购。6.4施工进度管理施工方应制定详细的施工进度计划，并定期向甲方报告施工进度。如因施工方原因导致施工进度延误，应按照合同约定承担相应责任。第八条变更与调整8.1变更条件在任何阶段，如果因为甲方需求变更、政策法规调整、不可抗力因素等原因导致合同内容需要变更，双方可以协商一致进行变更。8.2变更程序变更请求方应向另一方提出书面变更请求，说明变更的内容和理由。另一方应在收到变更请求后的10个工作日内回复，同意或不同意变更请求，并说明理由。如双方就变更内容达成一致，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.3变更费用调整因变更导致合同费用的增减，双方应按照变更协议约定的方式进行调整。第九条合同的解除与终止9.1解除条件（1）甲方明确表示不再履行合同；（2）乙方明确表示不再履行合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。9.2终止条件合同履行完成后，合同自然终止。9.3解除与终止的程序合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，完成后续工作，包括设计成果、施工场地、施工材料的清理等。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为包括但不限于：未能按照合同约定的时间、质量、标准完成设计或施工任务；未能按照合同约定的时间支付款项；违反合同约定的保密义务等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿对方因此遭受的损失；支付违约金等。10.3赔偿标准赔偿金额应根据甲方因违约行为所遭受的实际损失确定，具体赔偿标准由双方另行约定。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。11.3诉讼地点与法院如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第十二条法律适用与效力12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的解除或终止条件成就时失效。12.3合同修改与补充本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。第十三条保密条款13.1保密内容包括但不限于：合同内容、设计图纸、施工方案、客户信息等。13.2保密义务双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.3保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起5年止。第十四条其他条款14.1通知与送达任何一方通过书面形式向对方发出的通知，送达对方一个通讯地址，即视为有效送达。14.2合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料清单、费用明细等。14.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，同时提交相关政府部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要其他专业机构、个人或组织参与完成合同约定的部分工作内容。1.2第三方介入的范围包括但不限于：咨询顾问、监理机构、材料供应商、施工分包商、检测机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件、程序及责任。2.2甲乙双方选择第三方时，应进行充分的调查和评估，确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.3甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及违约责任。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定，完成约定的工作内容，并对其工作成果负责。3.2第三方应遵守相关法律法规、行业标准和规范，确保其工作不影响合同的正常履行。3.3第三方应接受甲乙双方的监督和管理，按照甲乙双方的要求提供相关服务。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用应包含在合同总价款中，甲乙双方应在合同中明确第三方的费用支付方式和时间。4.2甲乙双方支付第三方费用时，应要求第三方提供正规发票，并按照合同约定的时间支付。第五条第三方介入的变更与调整5.1如因甲方需求变更、政策法规调整、不可抗力因素等原因导致第三方工作内容变更，甲乙双方应与第三方协商一致进行变更。5.2变更程序、费用调整等事项按照本合同第八条至第十条的约定执行。第六条第三方介入的违约责任与赔偿6.1第三方如未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工作内容，应承担违约责任。6.2第三方如因违约行为导致甲乙双方遭受损失，第三方应按照本合同第十条的约定进行赔偿。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲乙双方之间的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲乙双方选择仲裁解决争议的，按照本合同第十一条的约定执行。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方对在合同履行过程中获知的甲乙双方商业秘密和机密信息承担保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起5年止。第九条第三方介入的其他条款9.1第三方如因工作原因与甲方发生直接合同关系，第三方应通知甲乙双方，并按照甲乙双方的约定处理。9.2本合同附件中应包含第三方介入的相关信息，包括但不限于第三方名称、联系方式、工作内容等。第十条第三方介入的生效条件本合同第三方的介入条款自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，同时提交相关政府部门备案。第十一条第三方责任限额11.1第三方介入的费用、赔偿责任等事项，在甲乙双方与第三方签订的书面协议中明确。11.2甲乙双方应要求第三方购买相应的责任保险，以确保第三方在履行合同过程中的风险可控。11.3第三方责任限额的具体数额，甲乙双方应在合同中约定，并确保该数额能够充分保障合同的履行。本修正条款与原合同具有同等法律效力，甲乙双方应按照本修正条款的约定履行合同。如有未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细描述项目的设计风格、布局、植物配置、园林建筑及设施等，包括设计图纸、效果图、施工图等。附件二：施工图纸包括施工平面图、立面图、剖面图等，详细说明施工过程中的具体要求和操作步骤。附件三：材料清单列出本项目所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：费用明细详细列出合同总价款、设计费用、施工费用、材料费用等各项费用的计算依据和明细。附件五：第三方协议甲乙双方与第三方签订的书面协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及违约责任。附件六：第三方资质证明第三方的营业执照、资质证书、人员资格证书等证明文件。附件七：保险单据第三方购买的责任保险单据，确保第三方在履行合同过程中的风险可控。附件八：验收报告项目验收合格后的验收报告，包括工程质量、安全、进度等方面的评估。附件九：保修条款详细描述保修期限、保修范围、保修程序等保修相关事项。附件十：变更协议合同履行过程中，如发生变更，甲乙双方与第三方签订的书面变更协议。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未能按照约定时间提交设计成果，或设计成果不符合约定的质量标准。示例：设计方未能在合同约定的时间内提交施工图，导致施工进度延误。2.施工方未能按照约定时间完成施工任务，或施工质量不符合约定的标准。示例：施工方未能在合同约定的时间内完成植物种植，导致项目验收不合格。3.第三方未能按照约定时间完成介入工作，或工作成果不符合约定的质量标准。示例：材料供应商未能在合同约定的时间内提供所需材料，导致施工进度延误。4.甲乙双方未能按照约定时间支付合同款项。示例：甲方未能在合同约定的时间内支付设计费用，导致设计方停止工作。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿对方因此遭受的实际损失；支付违约金等。2.违约金的计算方式应在合同中约定，一般为合同总价款的一定比例。3.违约方应按照合同约定的时间履行合同义务，如未能履行，应支付逾期履行违约金。4.违约方在履行合同过程中，如发生重大违约行为，甲乙双方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。全文完。2024年度景观园林设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息1.3景观园林项目定义第二条合同范围及内容2.1设计范围及内容2.2施工范围及内容2.3材料供应范围及内容第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3材料供应费用3.4价格调整机制第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误责任第五条设计要求及标准5.1设计依据和要求5.2设计标准和规范5.3设计成果交付第六条施工要求及标准6.1施工依据和要求6.2施工标准和规范6.3施工质量控制第七条材料供应要求及标准7.1材料供应依据和要求7.2材料标准和质量控制7.3材料交付及验收第八条合同的履行和监督8.1合同履行管理8.2设计变更管理8.3施工变更管理8.4工程验收管理第九条合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序第十条违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3材料供应方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密义务及期限13.3违约泄露的责任第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同解除后的善后处理14.4合同的解释权归属第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息甲方全称：景观设计有限公司甲方地址：市区路号联系人：联系电话：1.2施工方主体信息乙方全称：园林建筑有限公司乙方地址：市区路号联系人：联系电话：1.3景观园林项目定义本项目指的是位于市区的景观园林项目，包括但不限于园林景观设计、园林景观施工及材料供应等相关工作。第二条合同范围及内容2.1设计范围及内容设计范围包括：园林景观整体规划、景观节点设计、植物配置设计、土建结构设计、给排水设计、照明设计等。设计内容应包括但不限于：设计说明书、施工图、效果图、植物配置表、材料表、工程预算等。2.2施工范围及内容施工范围包括：园林景观整体施工、园林绿化施工、土建结构施工、给排水施工、照明施工等。施工内容应包括但不限于：按照设计图纸进行施工、保证施工质量、安全文明施工、工程验收等。2.3材料供应范围及内容材料供应范围包括：园林景观施工所需的各种材料，如苗木、铺装材料、给排水材料、照明设备等。材料供应内容应包括但不限于：材料质量合格证明、材料数量及规格符合设计要求、材料按时供应到施工现场等。第三条合同价格3.1设计费用设计费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），乙方在收到甲方支付的设计费用后，应按照合同约定提供设计服务。3.2施工费用施工费用为人民币万元整（大写：人民币壹佰壹拾万元整），乙方在收到甲方支付的施工费用后，应按照合同约定进行施工。3.3材料供应费用材料供应费用根据实际供应的材料数量及单价进行计算，具体费用在合同履行过程中由双方另行约定。3.4价格调整机制本合同履行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商调整合同价格，具体调整方式由双方另行约定。第四条合同工期4.1设计工期设计工期为个工作日，自合同签订之日起计算。4.2施工工期施工工期为个工作日，自设计图纸确认之日起计算。4.3工期延误责任如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式由双方另行约定。第五条设计要求及标准5.1设计依据和要求乙方应按照甲方提供的项目基础资料及设计要求进行设计，并符合国家及地方相关法规、规范和标准。5.2设计标准和规范乙方应按照《园林景观设计规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关标准和规范进行设计。5.3设计成果交付乙方应在设计工期结束后，向甲方交付完整的设计成果，包括设计说明书、施工图、效果图等。第六条施工要求及标准6.1施工依据和要求乙方应按照甲方提供的项目基础资料及设计图纸进行施工，并符合国家及地方相关法规、规范和标准。6.2施工标准和规范乙方应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《园林景观施工及验收规范》等相关标准和规范进行施工。6.3施工质量控制乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工过程中的质量符合设计要求和相关标准。第八条合同的履行和监督8.1合同履行管理甲方应按照合同约定履行合同义务，提供设计所需的基础资料及相关配合工作。乙方应按照合同约定履行设计、施工及材料供应义务，确保项目顺利进行。8.2设计变更管理如甲方在设计过程中提出变更需求，乙方应根据变更内容及时调整设计方案，并报甲方审批。设计变更导致的费用及工期调整，按双方协商确定的方式处理。8.3施工变更管理如甲方在施工过程中提出变更需求，乙方应根据变更内容及时调整施工方案，并报甲方审批。施工变更导致的费用及工期调整，按双方协商确定的方式处理。8.4工程验收管理工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在施工完成后进行，由甲方组织，乙方配合。最终验收在工程全部完成后进行，由甲方组织，乙方配合。第九条合同的变更和解除9.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，需变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。9.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。9.3变更和解除的程序合同变更或解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十条违约责任10.1设计方违约责任乙方未按照合同约定履行设计义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式按双方约定执行。10.2施工方违约责任乙方未按照合同约定履行施工义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式按双方约定执行。10.3材料供应方违约责任乙方未按照合同约定履行材料供应义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式按双方约定执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如采取诉讼方式解决争议，甲方所在地人民法院具有管辖权。11.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，本合同自然终止。12.3合同解除条件合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密义务及期限双方承担保密义务，保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起两年内。13.3违约泄露的责任如一方违反保密义务泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1合同的附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料供应清单等。14.2合同的修改和补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除后的善后处理合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余施工工作，并承担相应费用。14.4合同的解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方指非合同当事人，但为合同的履行提供必要协助或服务的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于：监理机构、检测机构、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的义务及责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定及相关法律法规，提供必要的协助和服务，确保合同的正常履行。2.2第三方责任第三方应对其提供的协助和服务承担责任，如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙双方应监督第三方按合同约定提供服务，并对第三方的工作进行评价。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙双方可协商一致，解除或变更第三方介入条款。4.2第三方解除甲乙双方经协商一致，可以解除第三方介入，第三方应按照合同约定承担相应责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因违约、侵权或其它原因导致甲方损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额、第三方类型、第三方信用等级等因素确定，具体限额由甲乙双方协商确定。5.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方信用等级发生变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约处理第三方未按照合同约定提供服务或协助，甲乙双方可协商一致，要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿第三方应按照甲乙双方的约定，赔偿因违约导致的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、合同履行延误等。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决如第三方与甲乙双方发生争议，甲乙双方应尝试协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决机构如采取诉讼方式解决争议，甲方所在地人民法院具有管辖权。第八条第三方介入的附加条款8.1第三方资质要求第三方应具备相关的资质、资格和能力，满足合同约定的服务要求。8.2第三方服务标准第三方应按照合同约定的服务标准、规范和期限提供服务。8.3第三方保密义务第三方应对在合同履行过程中获取的甲乙双方的保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起两年内。第九条第三方与其他各方的关系9.1第三方与甲方的关系第三方应按照合同约定向甲方提供服务，甲方应支付第三方服务费用。9.2第三方与乙方的关系第三方应按照合同约定向乙方提供服务，乙方应支付第三方服务费用。9.3第三方