2024年度建筑劳务分包合同：某工程项目劳务分包服务

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑劳务分包合同：某工程项目劳务分包服务1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3工程项目的名称和地点1.4劳务分包的定义和范围第二条劳务分包服务内容2.1乙方应提供的劳务服务项目2.2乙方应遵守的技术规范和标准2.3乙方应承担的工程量和质量要求第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及其确定方式3.2支付条款和时间表3.3乙方完成工作的进度与付款的关系第四条工期及延期4.1合同约定的工期4.2乙方原因导致的工期延误4.3甲方原因导致的工期延误第五条乙方的义务和责任5.1乙方应遵守的法律法规5.2乙方应保证的工程安全5.3乙方应承担的违约责任第六条甲方的义务和责任6.1甲方应提供的条件和支持6.2甲方应支付的费用和时间6.3甲方应承担的违约责任第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序第八条争议解决8.1双方协商解决8.2第三方调解8.3仲裁或诉讼第九条保密条款9.1双方对合同内容的保密义务9.2保密信息的范围和期限第十条不可抗力10.1不可抗力的定义和范围10.2不可抗力事件的后果和处理第十一条法律适用和争议解决11.1合同适用的法律法规11.2争议解决的地点和法院第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除后的权利和义务处理第十三条其他条款13.1双方约定的其他补充条款13.2对合同附件的说明和补充第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：某工程项目管理有限公司，地址：市区路号。1.2乙方名称：建筑劳务有限公司，地址：市区路号。1.3工程项目名称：某大型综合体建设项目，地点：市区路号。1.4劳务分包定义：乙方按照甲方的要求，在工程项目中提供指定的建筑劳务服务，包括但不限于模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑等。第二条劳务分包服务内容2.1乙方应提供的劳务服务项目：根据工程项目的需求，乙方应提供包括但不限于模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑等建筑劳务服务。2.2乙方应遵守的技术规范和标准：乙方应严格遵守国家及行业相关技术规范和标准，确保工程质量符合要求。2.3乙方应承担的工程量和质量要求：乙方应按照甲方的要求，完成指定的工程量，并保证工程质量达到约定的标准。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：经双方协商一致，本合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），包括但不限于乙方提供的劳务服务、材料费用、人员工资等。3.2支付方式：甲方按照乙方完成工程量的实际情况，分期支付合同价款。具体支付方式和时间表详见附件一。3.3乙方完成工作的进度与付款的关系：乙方完成工程量的多少，将直接影响甲方支付合同价款的进度。第四条工期及延期4.1合同约定的工期：自双方签订合同之日起至工程项目竣工之日止。4.2乙方原因导致的工期延误：乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总价款2%的逾期违约金。4.3甲方原因导致的工期延误：若因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合同总价款1%的逾期违约金。第五条乙方的义务和责任5.1乙方应遵守的法律法规：乙方在履行合同过程中，应严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全。5.2乙方应保证的工程安全：乙方应采取一切必要的安全措施，确保施工过程中的安全，防止事故发生。5.3乙方应承担的违约责任：乙方未按约定完成工程量或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。第六条甲方的义务和责任6.1甲方应提供的条件和支持：甲方应提供乙方施工所需的现场条件和支持，包括但不限于现场办公设施、施工图纸、施工许可证等。6.2甲方应支付的费用和时间：甲方应按照约定的时间和方式，支付乙方合同价款，逾期支付的，应支付乙方逾期违约金。6.3甲方应承担的违约责任：甲方未按约定提供施工条件或未按时支付合同价款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除的条件和程序：合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。第八条争议解决8.1双方协商解决：合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。8.2第三方调解：如双方协商不成，可向合同约定的第三方调解机构申请调解。8.3仲裁或诉讼：如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方对合同内容的保密义务：双方应对合同的内容、签订过程及与合同有关的其他信息予以保密。9.2保密信息的范围和期限：保密信息范围包括合同条款、工程图纸、技术资料等，保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。第十条不可抗力10.1不可抗力的定义和范围：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的后果和处理：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决问题。若不可抗力持续时间超过三个月，双方均有权解除合同。第十一条法律适用和争议解决11.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国法律，法律法规另有规定的，从其规定。11.2争议解决的地点和法院：争议解决的地点为合同签订地人民法院，双方也可约定在其他有管辖权的人民法院解决。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件：合同约定的工程竣工验收合格后，本合同终止。12.3合同解除后的权利和义务处理：合同解除后，乙方应立即停止施工，甲方应支付乙方至解除之日止的工程价款。第十三条其他条款13.1双方约定的其他补充条款：双方可根据工程实际情况，在合同履行过程中签订书面补充协议，作为本合同的组成部分。13.2对合同附件的说明和补充：附件一为本合同的支付时间表，附件二为本合同的工程量清单。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：（甲方盖章）14.2乙方签字盖章：（乙方盖章）14.3签字盖章日期：年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入的定义和范围1.1第三方介入的定义：本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方外，其他参与工程项目的各方，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于与甲乙方有合同关系的单位或个人，以及其他对工程项目有监督、管理、提供服务或材料的单位或个人。第二章第三方介入后的权利和义务2.1甲乙方的权利和义务：在第三方介入的情况下，甲乙方仍应按照本合同的约定履行各自的义务，并有权依据本合同向第三方提出权利要求。2.2第三方的权利和义务：第三方介入后，应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行其职责，并承担相应的义务。第三章第三方介入的协调和管理3.2第三方介入的管理：甲乙方应建立健全第三方介入的管理制度，包括但不限于第三方选定、考核、监督等。第四章第三方责任限额的明确4.1第三方责任限额的定义：第三方责任限额是指第三方在介入工程项目中，因其过错导致合同违约或侵权时，应承担的责任范围和金额限制。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应由甲乙方在合同中明确约定，并可根据工程项目的实际情况进行调整。4.3第三方责任限额的调整：第三方责任限额的调整应由甲乙方协商一致，并签订书面调整协议。第五章第三方介入的争议解决5.1第三方介入的争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的第三方调解机构申请调解；调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.2第三方介入的争议解决地点和法院：争议解决的地点为合同签订地人民法院，双方也可约定在其他有管辖权的人民法院解决。第六章第三方介入的其他事项6.1第三方介入的保密义务：第三方介入各方应对介入工程的有关信息予以保密，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。6.2第三方介入的不可抗力：第三方介入各方应承担因不可抗力导致的违约责任。6.3第三方介入的解除和终止：第三方介入的解除和终止应按照本合同第十四条的约定执行。第七章附件7.1第三方介入的具体名单和职责：附件一为本合同第三方介入的具体名单和职责分配。7.2第三方介入的责任限额证明：附件二为第三方责任限额的证明文件。本附加说明条款与本合同具有同等法律效力，一经签字盖章，即为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：支付时间表详细列出甲方应支付给乙方的合同价款支付时间表，包括付款的时间点、付款金额、付款条件等。附件二：工程量清单详细列出乙方应完成的工程量清单，包括工程项目的名称、工程量、工程质量要求等。附件三：技术规范和标准详细列出乙方在施工过程中应遵守的技术规范和标准，包括国家及行业相关规范和标准。附件四：第三方介入清单详细列出所有第三方介入工程项目的单位或个人名单，包括第三方单位的名称、介入的工程项目的名称和职责等。附件五：第三方责任限额证明提供第三方责任限额的证明文件，证明第三方在介入工程项目中应承担的责任范围和金额限制。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按约定完成工程量或工程质量不符合约定的。2.乙方未遵守技术规范和标准导致工程质量问题的。3.乙方未按约定时间完成工程的。4.甲方未按约定时间支付合同价款的。5.甲方未提供乙方施工所需的条件的。6.甲方未履行合同中约定的其他义务的。责任认定标准：1.乙方未按约定完成工程量或工程质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。2.乙方未遵守技术规范和标准导致工程质量问题的，乙方应承担修复工程、赔偿损失等责任。3.乙方未按约定时间完成工程的，乙方应支付甲方合同总价款2%的逾期违约金。4.甲方未按约定时间支付合同价款的，甲方应支付乙方合同总价款1%的逾期违约金。5.甲方未