专业土墙工程承包合同

合同编号：__________专业土墙工程承包合同第一条工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，完成专业土墙工程的施工，包括但不限于土墙的规划设计、材料采购、施工建设、验收合格等全部工作。第二条工程承包范围及要求2.1承包范围：乙方承担本合同第一条所述的专业土墙工程的全部工作。2.2工程要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准完成施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。第三条工程工期3.1工程计划工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量及验收4.1工程质量：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。第五条工程价款及支付5.1工程总价款：本工程总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整），币种为人民币。5.2支付方式：（1）自本合同签订之日起_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为进度款；（3）工程验收合格并办理完毕竣工结算后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。第六条乙方的义务及责任6.1乙方的义务：（1）按照约定的工期完成工程；（2）确保工程质量、安全、环保等满足甲方的要求；（3）协助甲方办理工程验收等相关手续；（4）按照本合同约定支付工程价款及其他费用。6.2乙方的责任：（1）如因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应的法律责任；（2）如乙方未按照约定工期完成工程，乙方应承担相应的违约责任；（3）如乙方未按照约定支付工程价款及其他费用，乙方应承担相应的违约责任。第七条甲方的义务及责任7.1甲方的义务：（1）按照本合同约定支付工程价款及其他费用；（2）协助乙方办理工程验收等相关手续；（3）提供施工所需的相关资料、场地、设备等；（4）对乙方施工过程中的问题给予及时的指导和解决。7.2甲方的责任：（1）如因甲方原因导致工程质量问题、安全事故等，甲方应承担相应的法律责任；（2）如甲方未按照约定支付工程价款及其他费用，甲方应承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1如乙方未按照约定工期完成工程，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×_______%。8.2如乙方未按照约定支付工程价款及其他费用，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付金额×逾期天数×_______%。8.3如甲方未按照约定支付工程价款及其他费用，甲方应按照乙方要求支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付金额×逾期天数×_______%。8.4如一方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本注意事项：1.合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方应严格按照法律法规和行业标准进行履行。2.明确合同中的工程概述、工程范围、工程工期、工程质量、工程价款等关键条款，确保双方的权益。3.注意合同中的违约责任条款，如工期延误、工程质量问题等，明确违约金的计算方式和责任承担。5.确保合同中的工程价款支付方式和时间等约定明确，避免因支付问题导致的纠纷。6.在合同中约定解决争议的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.平等原则：合同双方在签订合同时，地位平等，不存在命令与服从的关系。2.自愿原则：合同的签订是基于双方的真实意愿，没有强迫或欺骗等因素。3.公平原则：合同的内容应公平合理，确保双方的权益得到平衡。4.诚实信用原则：合同双方应遵守诚实守信的原则，不得有欺诈、误导等行为。5.违约金：当一方违反合同约定时，按照合同约定的比例计算出的金额，作为违约责任的一种形式。6.友好协商：双方在出现争议时，通过相互沟通、协商，以和平方式解决问题。7.仲裁：通过第三方仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律效力的裁决。8.诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出具有法律效力的判决。特殊应用场合：1.甲方为政府机关或公共事业单位，乙方为私营企业或个人。补充条款：考虑到甲方为政府机关或公共事业单位的特殊性质，乙方应遵守相关法律法规和政策要求，确保工程的合法合规。2.甲方为房地产开发商，乙方为土墙工程专业分包商。补充条款：考虑到甲方为房地产开发商的特殊性质，乙方应按照甲方的项目进度和要求进行施工，确保工程质量与进度符合甲方的开发计划。3.甲方为个人业主，乙方为家庭农场或农村合作社。补充条款：考虑到甲方为个人业主的特殊性质，乙方应根据甲方的个人需求和农场特点，提供个性化的土墙工程服务。4.工程位于自然保护区或生态环境敏感区域。补充条款：考虑到工程所在区域的环境保护要求，乙方应采取相应的环保措施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。5.工程涉及历史文化遗址保护。补充条款：考虑到工程所在地的历史文化价值，乙方应在施工过程中严格遵守相关保护规定，确保工程对历史文化遗址的保护不受影响。附件列表：1.工程设计图纸和技术specifications2.土墙工程的施工方案