建设工程合同赔偿协议

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总价：__________第二条赔偿范围2.1乙方在工程建设过程中，如因自身原因导致工程质量不符合合同约定标准，乙方应承担相应的修复、返工等费用，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程造价的____%（具体比例双方协商确定）。2.2乙方如违反合同约定的工期，应按日向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价____%/365天×逾期天数。2.3乙方在工程建设过程中，如因违法行为导致工程被有关部门查处，乙方应承担全部罚款、赔偿等费用，并承担相应法律责任。2.4乙方如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，应依法承担相应责任。2.5因不可抗力因素导致工程损失的，双方按实际情况协商赔偿。第三条赔偿程序3.1乙方在发生赔偿事项后，应立即通知甲方，并按照甲方要求采取措施，防止损失扩大。3.2甲方应在收到乙方赔偿通知后____日内核实赔偿事项，并与乙方协商赔偿金额。3.3双方应在协商一致的基础上，签订赔偿协议，并按照协议约定的期限履行赔偿义务。3.4乙方在收到赔偿款项后，应将相关赔偿事项的证明材料提交给甲方。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中，应对工程资料、商业秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：泄露信息涉及的金额×____%。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2诉讼费用由败诉方承担。第六条其他约定6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方为建设工程项目的业主，乙方为该项目的施工单位。2.乙方如因自身原因导致工程质量不符合合同约定标准，应承担修复、返工等费用，并向甲方支付违约金。3.乙方如违反合同约定的工期，应按日向甲方支付违约金。4.乙方在工程建设过程中，如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，应依法承担相应责任。5.双方应遵守保密义务，不得向第三方披露工程资料、商业秘密等。6.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照约定向对方支付的金钱。3.管辖权：指法院对某一特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院对案件进行审判，其他法院无权干涉。特殊应用场合：1.工程变更：如果工程项目在施工过程中需要进行变更，比如增加或减少某些工程量，乙方应及时通知甲方，并协商调整工程价款和工期。2.工程延期：由于不可抗力或其他特殊情况（如设计变更、材料供应延迟等），导致工程无法按照约定的工期完成，乙方应提前通知甲方，并协商延长工期。3.工程质量问题：如果工程出现质量问题，乙方应立即停止施工，并及时与甲方沟通，制定修复方案，承担修复费用。4.安全事故：在工程建设过程中，如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取措施，防止事故扩大。5.工程资料保密：乙方在工程建设过程中，可能接触到甲方的商业秘密和工程资料，乙方应严格遵守保密协议，不得泄露给第三方。附件列表：1.