永电施工合同模板

永电施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方在永电项目（以下简称“本项目”）中进行的施工活动，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：永电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目工期：__________

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方的要求，在项目地点进行永电项目的施工活动。

2.2乙方应保证施工质量，符合国家及行业相关标准。

2.3乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成施工任务。

2.4乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规、行业规定和甲方制定的规章制度。

三、工程款支付

3.1甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

3.2甲方在支付工程款前，应要求乙方提交相应的施工进度报告、验收报告及发票等凭证。

3.3乙方应保证提交的凭证真实、有效。

3.4合同履行期间，如遇不可抗力因素导致工程延期，甲方可根据实际情况调整工程款支付计划。

四、工程验收

4.1乙方完成施工任务后，应向甲方提交竣工验收申请。

4.2甲方在收到乙方提交的竣工验收申请后，应在规定的时间内组织验收。

4.3验收合格后，甲方应签署验收报告。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的__________%计算。

5.2乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按未完成施工任务价值的__________%计算。

5.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

附件：

1.项目施工图纸

2.施工组织设计

3.甲方提供的其他相关资料

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障永电项目（以下简称“本项目”）的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为施工单位，并引入第三方（以下简称“第三方”）作为监理单位，共同参与本项目的施工与监督管理。现甲乙双方及第三方就本项目施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：永电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目工期：__________

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方的要求，在项目地点进行永电项目的施工活动。

2.2乙方应保证施工质量，符合国家及行业相关标准。

2.3乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规、行业规定和甲方制定的规章制度。

2.4乙方应接受第三方的监督管理，确保施工质量、进度和安全。

三、第三方监理

3.1第三方作为监理单位，负责对乙方施工活动进行全程监督管理。

3.2第三方有权对乙方施工过程中的设计、施工、材料等方面提出整改意见，并要求乙方整改。

3.3第三方应定期向甲方报告施工进度、质量、安全等情况，确保甲方对项目的全面掌控。

四、工程款支付

4.1甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

4.2甲方在支付工程款前，应要求乙方提交相应的施工进度报告、验收报告及发票等凭证。

4.3甲方有权根据第三方监理报告及验收情况，调整工程款支付计划。

五、工程验收

5.1乙方完成施工任务后，应向甲方提交竣工验收申请。

5.2甲方在收到乙方提交的竣工验收申请后，应在规定的时间内组织验收。

5.3第三方作为监理单位，有权参与验收工作，并提出验收意见。

六、甲方的权利与义务

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工质量、进度、安全等进行监督。

6.2甲方有权根据第三方监理报告，调整工程款支付计划。

6.3甲方有权要求乙方对施工过程中的违规行为进行整改。

6.4甲方有权要求乙方对施工过程中的安全事故进行处理。

七、乙方的权利与义务

7.1乙方有权按照合同约定，获得工程款。

7.2乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工质量、进度和安全。

7.3乙方应接受第三方监理的监督管理，并及时整改其提出的整改意见。

八、违约责任

8.1乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按未完成施工任务价值的__________%计算。

8.2乙方在施工过程中出现安全事故，应承担相应的赔偿责任。

8.3乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、第三方权利与义务

9.1第三方有权对乙方施工活动进行全程监督管理，并提出整改意见。

9.2第三方有权参与竣工验收工作，并提出验收意见。

9.3第三方应定期向甲方报告施工进度、质量、安全等情况。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方及第三方另行签订补充协议。

第三方介入的意义和目的：

1.提高施工质量，确保项目顺利进行。

2.强化监督管理，降低项目风险。

3.保障甲方权益，实现项目预期目标。

甲方为主导的目的和意义：

1.充分发挥甲方在项目中的主导地位，确保项目顺利进行。

2.通过第三方监理，对乙方施工活动进行有效监督，保障甲方权益。

3.提高施工质量，降低项目风险，实现甲方预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为实施太阳能光伏发电项目（以下简称“本项目”），特委托乙方（以下简称“乙方”）作为项目承建单位，并引入第三方（以下简称“第三方”）作为项目管理顾问，共同参与本项目的建设与运营。鉴于乙方在光伏行业具有丰富经验，为确保项目顺利进行，双方就本项目的合作事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：太阳能光伏发电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目工期：__________

二、乙方承建

2.1乙方同意按照甲方的要求，在项目地点进行太阳能光伏发电项目的建设活动。

2.2乙方应保证建设质量，符合国家及行业相关标准。

2.3乙方应按照甲方提供的项目设计方案和施工图纸进行施工。

2.4乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规、行业规定和甲方制定的规章制度。

三、第三方项目管理顾问

3.1第三方作为项目管理顾问，负责对乙方施工活动进行全程技术指导和咨询服务。

3.2第三方有权对乙方施工过程中的设计、施工、材料等方面提出建议，乙方应予以采纳。

3.3第三方应定期向甲方汇报项目进度、质量、成本控制等情况。

四、工程款支付

4.1甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

4.2甲方在支付工程款前，应要求乙方提交相应的施工进度报告、验收报告及发票等凭证。

4.3甲方有权根据第三方项目管理顾问的报告，调整工程款支付计划。

五、工程验收

5.1乙方完成施工任务后，应向甲方提交竣工验收申请。

5.2甲方在收到乙方提交的竣工验收申请后，应在规定的时间内组织验收。

5.3第三方项目管理顾问有权参与验收工作，并提出验收意见。

六、乙方的权利与义务

6.1乙方有权按照合同约定，获得工程款。

6.2乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的项目资料和技术支持。

6.3乙方有权要求甲方在项目施工过程中，对施工质量、进度、安全等问题给予必要的协助。

6.4乙方有权要求甲方在项目运营阶段，提供必要的运营维护支持。

七、甲方的权利与义务

7.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工质量、进度、安全等进行监督。

7.2甲方有权根据第三方项目管理顾问的报告，调整工程款支付计划。

7.3甲方有权要求乙方对施工过程中的违规行为进行整改。

七、违约责任

7.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的__________%计算。

7.2甲方未提供必要的项目资料和技术支持，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应的赔偿责任。

7.3甲方违反合同约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方及第三方另行签订补充协议。

乙方为