建筑工程补充合同样式

合同编号：__________地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行相关建设工作，经双方友好协商，特订立本补充合同，以明确双方的权利义务。一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______二、合同工期2.1合同总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应当按照国家相关标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程安全。3.2乙方应当接受甲方及相关部门的检查、监督和检验，对检验不合格的部分进行整改。四、工程价款及支付4.1工程价款为人民币_______元（大写：_______元整）。4.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式和时间如下：（1）甲方支付工程预付款人民币_______元（大写：_______元整），自合同签订之日起_______日内支付；（2）甲方按照工程进度支付工程进度款，每完成一项工程节点，甲方支付相应款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程价款。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，乙方应当按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。5.3甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权拒绝继续施工，并追究甲方的违约责任。六、争议解决6.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有工程价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，明确双方的权利、义务和责任。3.合同中的工程规模、工程内容、工程预算等关键条款应详细明确，以免产生歧义。4.合同价款的支付方式和时间应严格按照约定执行，确保工程进度和质量。5.双方应按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，确保工程的安全和质量。解决办法：1.双方应友好协商，通过沟通、协商解决合同履行过程中的争议。2.如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定，提供证据和配合审理。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、安全等方面的规定。3.安全生产法：是指调整安全生产关系的法律规范总称，包括安全生产的组织、管理、监督等方面的规定。4.合同履行：是指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。5.违约责任：是指合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定的，应当承担的法律责任。6.司法途径：是指通过法院诉讼的方式解决合同争议的途径。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为施工单位，工程为公共设施建设项目。2.甲方为房地产开发公司，乙方为建筑公司，工程为住宅小区建设项目。3.甲方为企事业单位，乙方为装修公司，工程为办公楼装修项目。4.甲方为个人，乙方为家装公司，工程为个人住宅装修项目。针对每个特殊的场合增加的合同补充条款：1.甲方为政府机关，乙方为施工单位，工程为公共设施建设项目：补充条款一：乙方应严格按照政府相关规定进行施工，确保工程安全、合规。补充条款二：工程验收合格后，乙方应将所有工程资料交给甲方，以便甲方进行档案管理。2.甲方为房地产开发公司，乙方为建筑公司，工程为住宅小区建设项目：补充条款一：乙方应按照甲方提供的建筑规划和设计图纸进行施工，确保住宅小区的质量、美观。补充条款二：工程验收合格后，乙方应负责一定期限的售后服务，如发现质量问题，及时进行整改。3.甲方为企事业单位，乙方为装修公司，工程为办公楼装修项目：补充条款一：乙方应考虑到甲方单位的实际需求，合理设计办公空间，提高办公效率。补充条款二：乙方应在装修过程中，尽量减少对甲方正常办公的影响。4.甲方为个人，乙方为家装公司，工程为个人住宅装修项目：补充条款一：乙方应充分了解甲方的个人喜好和需求，为甲方提供个性化的装修方案。补充条款二：乙方应确保装修过程中的材料质量，