建筑施工水电工承包合同

合同编号：__________建筑施工水电工承包合同2.承包人具备水电工承包资质，愿意承担上述水电安装工程；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条工程内容1.1承包人应按甲方的要求，负责项目的水电安装工程，包括（具体工程内容见附件一）。1.2承包人应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。第二条合同价格2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，详见附件二。2.2甲方支付承包人工程款的进度及支付方式详见附件三。第三条工期3.1承包人应按甲方要求，于____年____月____日前完成水电安装工程。3.2如有特殊情况导致工期延误，承包人应提前通知甲方，并协商解决办法。第四条质量保证4.1承包人应对其施工的水电安装工程质量负责，保证工程质量符合国家相关标准和规范。4.2工程验收合格后，承包人应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算，为期____年。第五条安全生产5.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规和甲方施工现场管理制度，加强施工现场的安全管理。5.2承包人应对其施工现场的安全生产负责，确保施工过程中不发生安全事故。第六条违约责任6.1承包人如未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。6.2甲方如未按约定支付工程款，应向承包人支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订建筑施工水电工承包合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。合同中应明确工程内容、合同价格、工期、质量保证、安全生产等关键条款。2.工程质量：承包人应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。若工程质量不符合要求，甲方有权要求承包人进行整改或重新施工。3.工期延误：如承包人因特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决办法。甲方有权根据实际情况要求承包人支付违约金。4.安全生产：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和甲方施工现场管理制度，加强施工现场的安全管理。若发生安全事故，承包人应承担相应责任。5.合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自义务。如发生争议，通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.建筑施工项目：指建筑施工过程中所涉及的各类工程，包括土建、安装、装修等。2.水电工承包商：指具备水电工承包资质，负责水电安装工程的承包商。3.工程质量：指工程项目的质量标准，包括工程结构、设备安装、施工工艺等方面。4.国家相关标准和规范：指国家有关部门制定的关于建筑工程质量、安全、环保等方面的标准和规范。5.工期延误：指承包人未按合同约定完成工程的时间。6.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。7.安全生产：指在建筑施工过程中，对施工现场进行安全管理和控制，以防止事故发生，确保人员安全。8.安全事故：指在建筑施工过程中，因违反安全生产规定导致的意外事件，如人员伤亡、设备损坏等。9.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如甲方在施工过程中提出变更要求，承包人应根据实际情况及时调整施工计划。双方应就工程变更导致的费用及工期调整进行协商，并签订书面补充协议。2.不可抗力：如施工过程中遇到不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等），导致工程无法正常进行，双方应协商解决办法。根据实际情况，甲方可以适当延长工期，并视情况减免承包人责任。3.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。验收合格的，支付剩余工程款。如验收不合格，承包人应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。4.质保期：工程验收合格后，承包人应承担一定的质保期责任。质保期内，如工程出现质量问题，承包人应及时予以修复，所产生的费用由承包人承担。5.安全生产管理：双方应共同加强施工现场的安全生产管理，严格执行国家安全生产法律法规和甲方施工现场管理制度。如承包人违反安全生产规定，导致安全事故的发生，承包人应承担全部责任。附件列表：1