2024版工程款支付保函合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程款支付保函合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1工程款支付保函1.2受益人1.3承包人1.4发包人1.5保函有效期1.6保函金额1.7保函申请1.8保函开具1.9保函撤销1.10保函延期第二条工程款支付保函的申请与开具2.1承包人应按照合同约定向发包人申请工程款支付保函。2.2承包人应向发包人提交相关资料，包括但不限于工程合同、工程进度报告等。2.3发包人应在收到申请后的合理时间内决定是否同意开具保函，并向承包人发出书面通知。2.4发包人同意开具保函后，应按照约定向承包人开具工程款支付保函。第三条工程款支付保函的有效期3.1工程款支付保函的有效期自保函开具之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2承包人应按照合同约定完成工程，并按期通过验收。3.3若工程提前完成，承包人应向发包人申请提前终止保函有效期。第四条工程款支付保函的金额4.1工程款支付保函的金额应根据合同约定的工程总价款的一定比例确定。4.2承包人应按照合同约定向发包人支付工程进度款。4.3发包人应在工程进度款支付完成后相应减少保函金额。第五条工程款支付保函的撤销与退还5.1承包人完成合同约定的工程，并按期通过验收的，发包人应无条件撤销保函，并退还剩余保函金额给承包人。5.2承包人未按期完成工程或未通过验收的，发包人有权根据合同约定扣除相应保函金额作为违约金。第六条工程款支付保函的延期6.1若承包人因故不能按期完成工程，承包人应向发包人申请延期。6.2发包人应在收到延期申请后的合理时间内决定是否同意延期，并向承包人发出书面通知。6.3发包人同意延期的，应按照约定调整保函有效期和金额。第七条保函的保管与使用7.1承包人应妥善保管工程款支付保函，并确保保函在有效期内不被损坏或遗失。7.2承包人不得将工程款支付保函用于其他用途，或将保函转让给第三方。第八条保函的索赔与理赔8.1发包人在保函有效期内发现承包人有违约行为，有权向开具保函的金融机构提出索赔。8.2金融机构在收到索赔后，应按照保函的约定进行审查，并在确认违约行为后支付相应的保函金额。第九条保函的失效与注销9.1工程款支付保函在有效期内被撤销或退还的，即失效并注销。9.2承包人应按照合同约定办理工程竣工验收和保函注销手续。第十条合同的解除与终止10.1在合同约定的条件下，发包人和承包人可以协商解除或终止合同。10.2合同解除或终止后，发包人有权根据实际情况要求承包人支付违约金或赔偿损失。第十一条争议解决11.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的适用法律12.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同的签订日期14.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1工程款支付保函是指由承包人向发包人提交的，由金融机构开具的，承诺在承包人未按合同约定履行工程义务时，由金融机构按照保函约定向发包人支付一定金额的书面保证。1.2受益人是指有权依据保函向金融机构提出索赔的当事人，即本合同中的发包人。1.3承包人是指与发包人签订工程合同，并按照合同约定完成工程义务的当事人。1.4发包人是指委托承包人完成工程，并按照合同约定支付工程价款的当事人。1.5保函有效期是指保函自开具之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止的期限。1.6保函金额是指保函中约定的，由金融机构在承包人未按合同约定履行工程义务时向发包人支付的金额。1.7保函申请是指承包人向发包人和金融机构提交的，请求开具工程款支付保函的书面申请。1.8保函开具是指金融机构应承包人的申请，向发包人出具的，承诺在承包人未按合同约定履行工程义务时向发包人支付一定金额的书面保证。1.9保函撤销是指发包人或承包人按照合同约定，向金融机构提出的，要求终止保函效力的行为。1.10保函延期是指发包人和承包人协商一致，决定延长保函有效期的行为。第二条工程款支付保函的申请与开具2.1承包人应按照合同约定向发包人申请工程款支付保函。2.2承包人应向发包人提交相关资料，包括但不限于工程合同、工程进度报告、财务报表等，以证明其具备履行合同的能力。2.3发包人应在收到申请后的合理时间内决定是否同意开具保函，并向承包人发出书面通知。2.4发包人同意开具保函后，应按照约定向承包人开具工程款支付保函。第三条工程款支付保函的有效期3.1工程款支付保函的有效期自保函开具之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2承包人应按照合同约定完成工程，并按期通过验收。3.3若工程提前完成，承包人应向发包人申请提前终止保函有效期。3.4若工程延期，发包人和承包人应协商一致，按照约定调整保函有效期。第四条工程款支付保函的金额4.1工程款支付保函的金额应根据合同约定的工程总价款的一定比例确定。4.2承包人应按照合同约定向发包人支付工程进度款。4.3发包人应在工程进度款支付完成后相应减少保函金额。4.4若工程总价款发生调整，承包人和发包人应协商一致，按照约定调整保函金额。第五条工程款支付保函的撤销与退还5.1承包人完成合同约定的工程，并按期通过验收的，发包人应无条件撤销保函，并退还剩余保函金额给承包人。5.2承包人未按期完成工程或未通过验收的，发包人有权根据合同约定扣除相应保函金额作为违约金。5.3发包人在合同约定的条件下，可以提前撤销保函，并退还剩余保函金额给承包人。第六条工程款支付保函的延期6.1若承包人因故不能按期完成工程，承包人应向发包人申请延期。6.2发包人应在收到延期申请后的合理时间内决定是否同意延期，并向承包人发出书面通知。6.3发包人同意延期的，应按照约定调整保函有效期和金额。6.4若承包人未申请延期或发包人未同意延期，保函在原有效期满后自动失效。第八条保函的保管与使用8.1承包人应妥善保管工程款支付保函，并确保保函在有效期内不被损坏或遗失。8.2承包人不得将工程款支付保函用于其他用途，或将保函转让给第三方。8.3承包人应在工程现场明显位置展示保函，以方便受益人随时查看。第九条保函的索赔与理赔8.1发包人在保函有效期内发现承包人有违约行为，有权向开具保函的金融机构提出索赔。8.2金融机构在收到索赔后，应按照保函的约定进行审查，并在确认违约行为后支付相应的保函金额。8.3发包人提出索赔时，应向金融机构提交书面索赔通知，并提供相关证据，包括合同条款、违约行为的具体事实和证明文件等。第十条保函的失效与注销10.1工程款支付保函在有效期内被撤销或退还的，即失效并注销。10.2承包人应按照合同约定办理工程竣工验收和保函注销手续。10.3发包人在保函失效后，应向承包人出具书面证明，确认保函已失效。第十一条合同的解除与终止11.1在合同约定的条件下，发包人和承包人可以协商解除或终止合同。11.2合同解除或终止后，发包人和承包人应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于保函的撤销、退还和索赔等。第十二条争议解决12.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同的签订日期14.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方是指除甲乙方之外的当事人，包括但不限于金融机构、中介机构、监理单位、政府部门等。15.2第三方介入是指在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙方同意，第三方参与合同的履行、监督或协调。第十六条第三方介入的条件与程序16.1第三方介入应符合合同约定或甲乙方的同意。16.2第三方介入前，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.3第三方介入时，甲乙方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。第十七条第三方的主要权利与义务17.1第三方有权根据合同约定和法律规定，对合同履行进行监督和管理。17.2第三方有权要求甲乙方履行合同约定的义务，并承担相应的责任。17.3第三方应保持中立立场，公正公平地处理合同履行中的争议和问题。17.4第三方应保密合同和相关信息，不得泄露给无关第三方。第十八条第三方责任限额18.1第三方对合同的履行承担有限责任，责任限额应在其介入合同的范围内。18.2第三方责任限额应由甲乙方在书面协议中明确约定，并报双方确认。18.3第三方在履行合同过程中因故意或重大过失造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方是独立的主体，各自承担合同约定的责任和风险。19.2第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应继续履行合同约定的义务。19.3第三方对甲乙方之间的合同纠纷不承担调解或裁决职责，甲乙方应自行解决。第二十条第三方介入的终止与撤销20.1第三方介入在合同约定的条件或甲乙方同意的情况下终止。20.2第三方介入终止后，第三方应向甲乙方出具书面证明，确认已终止介入。20.3甲乙方应在第三方终止介入后，继续履行合同约定的义务。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。21.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十二条其他约定22.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。22.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二十三条合同的签订日期23.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程合同附件二：工程进度报告附件三：财务报表附件四：工程款支付保函附件五：工程竣工验收报告附件六：合同履行证明附件七：违约金计算公式附件八：保函撤销证明附件九：保函延期证明附件十：第三方介入协议附件一：工程合同详细要求：工程合同应包括合同双方的主体信息、工程项目的详细描述、工程价款、工程进度、工程质量标准、违约责任等条款。附件二：工程进度报告详细要求：工程进度报告应包括工程当前完成的进度、工程计划进度、存在的问题及解决措施等。附件三：财务报表详细要求：财务报表应包括承包人的财务状况、工程款支付情况、成本控制等相关信息。附件四：工程款支付保函详细要求：工程款支付保函应包括保函金额、保函有效期、保函开具银行等信息。附件五：工程竣工验收报告详细要求：工程竣工验收报告应包括工程项目的质量、安全、环保等方面的评估结果。附件六：合同履行证明详细要求：合同履行证明应包括合同双方履行合同的情况、合同款项的支付与接收情况等。附件七：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的比例或计算方法。附件八：保函撤销证明详细要求：保函撤销证明应包括保函撤销的原因、撤销日期等信息。附件九：保函延期证明详细要求：保函延期证明应包括保函延期的原因、延期日期等信息。附件十：第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应包括第三方的权利、义务、责任、介入条件、终止条件等条款。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程。2.承包人未按照合同约定支付工程进度款。3.发包人未按照合同约定支付工程款。4.发包人未按照合同约定提供施工条件。5.第三方未按照合同约定履行监督、管理等职责。违约责任认定标准：1.承包人未按照合同约定完成工程的，应按照合同约定支付违约金。2.承包人未按照合同约定支付工程进度款的，应按照合同约定支付违约金。3.发包人未按照合同约定支付工程款的，应按照合同约定支付违约金。4.发包人未按照合同约定提供施工条件的，应按照合同约定支付违约金。5.第三方未按照合同约定履行监督、管理等职责的，应按照合同约定承担相应的责任。示例说明：1.若承包人未按照合同约定完成工程，发包人可以依据合同约定，按照违约金计算公式计算违约金金额，并要求承包人支付。2.若承包人未按照合同约定支付工程进度款，发包人可以要求承包人支付违约金，并按照合同约定扣除相应的保函金额作为违约金。3.若发包人未按照合同约定支付工程款，承包人可以要求发包人支付违约金，并按照合同约定扣除相应的保函金额作为违约金。4.若发包人未按照合同约定提供施工条件，承包人可以要求发包人支付违约金，并按照合同约定扣除相应的保函金额作为违约金。5.若第三方未按照合同约定履行监督、管理等职责，甲乙方可以要求第三方承担相应的责任，并按照合同约定扣除相应的保函金额作为违约金。全文完。2024版工程款支付保函合同1本合同目录一览1.工程款支付保函的定义与范围1.1定义1.2范围2.保函的金额与有效期限2.1金额2.2有效期限3.保函的申请与审批3.1申请3.2审批4.保函的发出与接收4.1发出4.2接收5.保函的履行与监督5.1履行5.2监督6.保函的变更与解除6.1变更6.2解除7.保函的赔偿与责任7.1赔偿7.2责任8.保函的争议解决方式8.1方式9.保函的违约处理9.1违约处理10.保函的终止与注销10.1终止10.2注销11.保函的相关费用与支付方式11.1费用11.2支付方式12.保函的附件与补充协议12.1附件12.2补充协议13.保函的转让与继承13.1转让13.2继承14.保函的适用法律与争议解决14.1适用法律14.2争议解决第一部分：合同如下：1.工程款支付保函的定义与范围1.1定义本保函是甲方为保证乙方按照合同约定履行工程合同义务，向乙方提供的，由甲方在保函有效期内按照本保函约定支付工程款的一种担保方式。1.2范围本保函适用于甲方与乙方签订的工程合同项下的所有工程款项的支付，包括但不限于工程进度款、质量保证金、违约金等。2.保函的金额与有效期限2.1金额保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整），或等值的其他货币。2.2有效期限保函的有效期限自保函开具之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日起【】日内止。3.保函的申请与审批3.1申请乙方在合同约定的付款期限内，向甲方提出工程款支付的申请，并提供相关证明材料。3.2审批甲方在收到乙方的工程款支付申请和相关证明材料后【】日内进行审批，并将审批结果通知乙方。4.保函的发出与接收4.1发出甲方在审批通过后，向乙方发出保函，保函由甲方加盖公章和授权人签字后生效。4.2接收乙方在收到保函后，应当在【】日内向甲方确认保函的接收，并对保函的内容进行核实。5.保函的履行与监督5.1履行甲方在保函有效期内，按照保函的约定向乙方支付工程款。5.2监督甲方应当对乙方的工程进度和质量进行监督，确保乙方的工程按照合同约定顺利进行。6.保函的变更与解除6.1变更甲方和乙方经协商一致，可以变更保函的金额、有效期限等条款，但需要重新签订保函。6.2解除在工程合同约定的工程竣工验收合格之后，甲方可以向乙方发出解除保函的通知，保函随之失效。8.保函的赔偿与责任8.1赔偿如乙方在保函有效期内未按照合同约定履行工程合同义务，甲方有权根据乙方的违约情况，按照保函的约定向乙方追偿，并要求乙方支付违约金。8.2责任甲方在保函有效期内，未按照保函的约定向乙方支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照保函的约定向乙方支付违约金。9.保函的争议解决方式9.1方式甲乙双方因保函引起的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。10.保函的违约处理10.1违约处理甲方未按照保函的约定支付工程款，乙方有权按照保函的约定要求甲方支付违约金，并有权要求甲方承担因此造成的一切损失。11.保函的终止与注销11.1终止保函在工程合同约定的工程竣工验收合格之后自动终止。11.2注销保函终止后，甲方应按照乙方的要求，将保函正本退还乙方。12.保函的相关费用与支付方式12.1费用甲方应支付保函的手续费，手续费的金额和支付方式在保函开具时由双方协商确定。12.2支付方式保函手续费的支付方式，双方协商确定，可以选择转账、支票等方式支付。13.保函的附件与补充协议13.1附件保函的附件包括工程合同、支付申请、审批文件等。13.2补充协议甲乙双方可以就保函的条款和条件签订补充协议，补充协议与保函具有同等法律效力。14.保函的转让与继承14.1转让保函不得转让给第三方。14.2继承保函在甲方发生法律上的继承时，自动转让给继承人。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、审计方、评估方、监管方等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程款的审计、评估、监管等环节，第三方根据合同约定或法律授权，对甲乙双方的履行行为进行监督和评估。16.第三方介入的程序与条件16.1程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于通知、协商、签字等步骤。16.2条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方介入应得到甲乙双方的同意；（2）第三方应具备介入的资格和能力；（3）第三方介入不得影响甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的权利与义务17.1权利第三方根据合同约定或法律授权，享有对甲乙双方履行行为的监督、评估和报告的权利。17.2义务第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）客观、公正地履行介入职责；（2）保护甲乙双方的商业秘密和个人信息；（3）不得利用介入地位谋取不正当利益。18.第三方介入的责任限额18.1责任第三方介入过程中，如因第三方的原因导致甲乙双方的损失，第三方应承担相应的责任。18.2限额第三方承担的责任限额应根据合同约定或法律规定确定，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决甲乙双方与第三方之间因介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。19.2责任承担第三方介入引起的争议，如第三方存在过错，第三方应承担相应的法律责任；如甲乙双方存在过错，甲方应承担相应的法律责任。20.第三方介入的终止与退出20.1终止第三方介入完成后，第三方应按照合同约定或法律要求，向甲乙双方提交介入报告，并终止介入。20.2退出第三方因故不能继续介入时，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定或法律要求，退出介入。21.第三方介入的附加条款与说明21.1附加条款甲乙双方可以根据实际情况，与第三方协商确定附加条款，包括但不限于介入的具体职责、介入的时间和地点等。21.2说明本合同中的第三方介入条款，旨在保障工程款支付保函的公正、公平和透明，确保甲乙双方的合法权益得到维护。第三方介入应严格按照合同约定和法律规定进行，不得影响甲乙双方的正常履行行为。说明一：附件列表：1.工程合同原件2.工程进度计划3.工程质量保证书4.工程款支付申请表5.工程款支付审批表6.保函原件7.保函的有效期证明8.保函的申请文件9.保函的审批文件10.保函的发出证明11.保函的接收证明12.保函的履行监督记录13.保函的变更解除文件14.保函的赔偿责任文件15.保函的争议解决文件16.保函的违约处理文件17.保函的相关费用支付证明18.保函的附件与补充协议19.保函的转让与继承文件20.保函的适用法律与争议解决文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照保函约定支付工程款，应按照保函约定向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定履行工程合同义务，应按照保函约定向甲方支付违约金。3.甲方未在保函有效期内支付工程款，应按照保函约定向乙方支付违约金。4.乙方未在保函有效期内履行工程合同义务，应按照保函约定向甲方支付违约金。5.甲方未按照保函约定支付工程款，导致乙方损失的，应按照保函约定向乙方进行赔偿。6.乙方未按照合同约定履行工程合同义务，导致甲方损失的，应按照保函约定向甲方进行赔偿。7.甲方未按照保函约定支付工程款，乙方有权按照保函约定要求甲方支付违约金。8.乙方未按照合同约定履行工程合同义务，甲方有权按照保函约定要求乙方支付违约金。9.甲方未按照保函约定支付工程款，导致乙方损失的，乙方有权按照保函约定要求甲方进行赔偿。10.乙方未按照合同约定履行工程合同义务，导致甲方损失的，甲方有权按照保函约定要求乙方进行赔偿。第三部分：其他补充性说明和解释1.本合同中的“甲方”指的是承担保函责任的当事人。2.本合同中的“乙方”指的是接受保函责任的当事人。3.本合同中的“第三方”指的是除甲方和乙方之外的自然人、法人或其他组织。4.本合同中的“工程合同”指的是甲方与乙方签订的关于工程项目的合同。5.本合同中的“保函”指的是甲方为乙方提供的工程款支付保函。6.本合同中的“违约金”指的是甲方或乙方因违约行为而应支付给对方的金额。7.本合同中的“赔偿”指的是甲方或乙方因违约行为而应支付给对方的损失赔偿。8.本合同中的“争议解决”指的是甲方、乙方和第三方之间因本合同引起的争议的解决方式。9.本合同中的“适用法律”指的是解决本合同争议时适用的法律。10.本合同中的“违约处理”指的是甲方或乙方因违约行为而应承担的责任和处罚。全文完。2024版工程款支付保函合同2本合同目录一览第一条定义与术语1.1工程款支付保函1.2受益人1.3承包商1.4保证人1.5保函1.6保函金额1.7保函期限第二条保证范围2.1保证内容2.2保证金额2.3保证期限第三条保函的开具与交付3.1开具保函3.2交付保函3.3保函的续期第四条保函的兑付4.1兑付条件4.2兑付程序4.3兑付金额第五条保函的撤销与退还5.1撤销保函5.2退还保函第六条保证人的权利与义务6.1保证人的权利6.2保证人的义务第七条承包商的权利与义务7.1承包商的权利7.2承包商的义务第八条受益人的权利与义务8.1受益人的权利8.2受益人的义务第九条保函的变更与解除9.1变更保函9.2解除保函第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁机构第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订14.4合同的补充第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1工程款支付保函为本合同项下，由保证人向受益人开具，以承包商为受益人，承诺在承包商不履行合同约定的义务时，按照保函的约定向受益人支付一定金额的保函。1.2受益人为本合同项下，有权根据承包商未履行合同约定的义务而要求保证人支付保函金额的一方，即发包方或其合法继承人。1.3承包商为本合同项下，承担工程实施义务的一方，即施工方或其合法继承人。1.4保证人为本合同项下，承担开具并兑付保函义务的一方，即银行或担保公司。1.5保函为本合同项下，保证人向受益人开具的，以承包商为受益人的支付保函。1.6保函金额为本合同项下，保证人承诺在承包商未履行合同约定的义务时，向受益人支付的最高金额。1.7保函期限为本合同项下，保函的有效期限，自保函开具之日起至承包商履行完毕合同约定的义务之日止。第二条保证范围2.1保证内容保证人承诺在承包商未履行合同约定的义务时，按照保函的约定向受益人支付保函金额。2.2保证金额保证人承诺在承包商未履行合同约定的义务时，向受益人支付的最高金额，即保函金额。2.3保证期限保证人承担保证责任的期限，自保函开具之日起至承包商履行完毕合同约定的义务之日止。第三条保函的开具与交付3.1开具保函保证人在收到受益人提交的保函申请及相关文件后，按照本合同的约定开具保函。3.2交付保函保证人在开具保函后，将其交付给受益人。3.3保函的续期保证人在保函期限内，根据受益人的要求，办理保函的续期手续。第四条保函的兑付4.1兑付条件当承包商未履行合同约定的义务时，受益人有权向保证人提出兑付保函金额的申请。4.2兑付程序受益人向保证人提出兑付申请，并提供相关证据，保证人在核实后按照保函的约定支付保函金额。4.3兑付金额保证人向受益人支付的金额，即保函金额。第五条保函的撤销与退还5.1撤销保函当承包商已履行完毕合同约定的义务时，受益人向保证人提出撤销保函的申请，保证人应当按照受益人的要求撤销保函。5.2退还保函保证人撤销保函后，将其退还给受益人。第八条受益人的权利与义务8.1受益人的权利1)根据承包商未履行合同约定的义务，要求保证人支付保函金额。2)在保函有效期内，要求保证人办理保函的续期手续。3)在承包商履行完毕合同约定的义务后，要求保证人撤销保函并退还。8.2受益人的义务1)按照合同约定的时间和方式，向保证人提交保函申请及相关文件。2)在承包商未履行合同约定的义务时，向保证人提出兑付申请并提供相关证据。3)在承包商履行完毕合同约定的义务后，向保证人提出撤销保函的申请。第九条保证人的权利与义务9.1保证人的权利1)要求受益人按照合同约定的方式和时间提交保函申请及相关文件。2)在受益人未按照约定提出兑付申请时，拒绝支付保函金额。3)在承包商履行完毕合同约定的义务后，要求受益人撤销保函并退还。9.2保证人的义务1)在承包商未履行合同约定的义务时，按照保函的约定向受益人支付保函金额。2)办理保函的续期手续，直至承包商履行完毕合同约定的义务。3)撤销保函并退还给受益人，当承包商已履行完毕合同约定的义务。第十条承包商的权利与义务10.1承包商的权利1)根据合同约定的条件，要求保证人开具保函。2)在承包商履行完毕合同约定的义务后，要求保证人撤销保函并退还。10.2承包商的义务1)按照合同约定的内容和方式，履行合同约定的义务。2)在合同履行过程中，如发生变更或解除合同的情况，应及时通知保证人和受益人。3)在承包商未履行合同约定的义务时，承担保函金额的支付责任。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同的变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止合同终止的情形如下：1)承包商履行完毕合同约定的义务。2)各方协商一致解除合同。3)法律、法规规定合同终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容各方应当对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起满两年。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应当承担赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决合同履行过程中发生的争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的转让未经各方同意，任何一方不得将本合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件本合同附件包括：保函、合同履行过程中产生的相关文件等。14.3合同的修订本合同的修订需经各方协商一致，并签订书面修订协议。14.4合同的补充本合同的补充协议需经各方协商一致，并签订书面补充协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、审计方等。1.2第三方范围1)中介机构，如招标代理、采购代理、财务顾问等。2)咨询机构，如技术咨询、项目管理、法律咨询等。3)监管机构，如政府部门、行业监管机构等。4)审计机构，如内部审计、外部审计等。5)其他与合同履行相关的服务机构或个人。第二条第三方介入的责任与权益2.1第三方责任第三方介入时，应严格按照合同约定及相关法律法规的规定，履行其职责，确保合同的合法、合规履行。如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。2.2第三方权益第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务费用。第三方在合同履行过程中所获得的商业秘密