绿化工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

绿化工程施工合同通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同所称绿化工程的具体定义第二条工程内容与范围2.1绿化工程的详细内容2.2绿化工程的施工范围2.3绿化工程的施工地点第三条合同价格与支付方式3.1绿化工程的总造价3.2支付方式的详细说明3.3支付时间及支付节点第四条施工期限4.1绿化工程的施工开始日期4.2绿化工程的施工结束日期4.3工期延误的违约责任第五条工程质量标准5.1绿化工程的质量要求5.2质量验收的标准与程序5.3质量问题的处理方式第六条材料供应6.1绿化工程所需材料的供应方6.2材料质量标准与要求6.3材料供应的时间与数量第七条施工安全7.1施工安全措施的制定与实施7.2安全事故的处理方式7.3乙方对施工安全的责任第八条环境保护8.1绿化工程施工过程中的环保要求8.2环保设施的设置与使用8.3环保责任的承担第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除合同的违约责任第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约责任的计算方式与赔偿标准第十一条争议解决11.1双方在合同履行过程中发生的争议解决方式11.2仲裁或诉讼的地点与法院第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的终止条件与程序第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项13.2附件的说明与解释第十四条合同的份数14.1合同正本与副本的份数及持有方第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××绿化工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××园林景观工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程内容与范围2.1工程内容包括但不限于：（1）绿化植物的种植与养护；（2）园林景观小品的设计与施工；（3）绿化灌溉系统的安装与调试；（4）绿化照明系统的安装与调试；（5）绿化土壤改良与排水工程施工；（6）其他与绿化工程相关的工作。2.2工程施工范围：甲方提供的施工区域，具体位置和面积以甲方提供的施工图纸和实际情况为准。2.3工程施工地点：××省××市××区××路××号。第三条合同价格与支付方式3.1绿化工程的总造价为人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。3.2支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；工程验收合格后，支付合同总价款的20%；剩余的20%作为质保金，质保期满后无息退还。3.3支付时间及支付节点：预付款在合同签订后七个工作日内支付；进度款在工程进度达到50%时支付；验收款在工程验收合格后支付；质保金在质保期满后支付。第四条施工期限4.1绿化工程的施工开始日期为合同签订后十个工作日。4.2绿化工程的施工结束日期为合同约定的工程内容全部完成并验收合格。4.3如乙方原因导致工程延期，应按照合同总价款的1%支付违约金；如甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此给乙方造成的实际损失。第五条工程质量标准5.1绿化工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。5.2质量验收的标准与程序：工程验收应按照甲乙双方共同认可的验收标准进行，验收合格后由甲方签署验收报告。5.3质量问题的处理方式：如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内整改到位，并承担由此产生的费用。如再次验收仍不合格，甲方有权扣除乙方相应的质保金，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。第六条材料供应6.1绿化工程所需材料由乙方负责供应，具体材料品种、规格、数量等详见附件一。6.2材料质量标准与要求：乙方提供的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。6.3材料供应的时间与数量：乙方应按照工程进度和甲方需求及时供应材料，确保工程顺利进行。具体的供应时间和数量由甲乙双方在施工过程中协商确定。第八条环境保护8.1乙方在施工过程中应遵守国家及地方环保法规，严格按照甲方提供的环保要求和标准进行施工，确保工程对环境的影响降至最低。8.2环保设施的设置与使用：乙方应在施工过程中设置有效的降尘、降噪、废弃物处理等环保设施，并确保其正常使用。8.3环保责任的承担：如乙方在施工过程中造成环境污染或损害，乙方应承担相应的赔偿责任，并负责恢复环境原状。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序：如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。9.2合同解除的条件与程序：如甲乙双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。解除协议应明确约定解除合同的原因、日期、双方的责任及赔偿等事项。9.3变更与解除合同的违约责任：如甲乙双方违反本合同的约定，导致合同变更或解除，应承担相应的违约责任。第十条违约责任10.1甲方违约责任：如甲方违反本合同的约定，导致乙方无法正常履行合同义务，甲方应承担乙方因此产生的实际损失。10.2乙方违约责任：如乙方违反本合同的约定，导致甲方无法正常使用工程，乙方应承担甲方因此产生的实际损失。10.3违约责任的计算方式与赔偿标准：违约责任的计算方式按照实际损失的金额计算，赔偿标准按照本合同约定的违约金计算方式执行。第十一条争议解决11.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼的地点与法院：本合同的争议解决地点为××省××市××区，诉讼或仲裁法院为××省××市××区人民法院。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。12.3合同的终止条件与程序：本合同在工程验收合格、质保期满且乙方向甲方支付完毕质保金后终止。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2附件的说明与解释：本合同附件一《材料供应清单》是本合同的组成部分，甲乙双方应对其内容进行详细阅读和解释。第十四条合同的份数14.1合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；合同副本一式两份，甲乙双方各执一份。正副本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方是指非甲乙方合同当事人，但参与或关联本合同履行过程的个体或组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商等。15.2第三方介入的范围包括但不限于：提供专业咨询服务、协调相关政府部门审批、进行工程监理、提供材料供应、分包部分施工任务等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于第三方介入的时间、方式、职责等。16.2甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议或合同，明确第三方的权利、义务及责任，并将相关协议或合同副本提交给对方。16.3第三方介入时，甲乙双方应确保第三方能按照本合同的要求履行其职责，并承担第三方未履行或履行不当所产生的责任。第十七条第三方责任限额17.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于第三方承担责任的范围、限额金额等。17.2甲乙双方应确保第三方的责任限额不会超过其能够承担的范围，以避免因第三方责任限额过高而影响工程进度和质量。17.3如第三方未能按照约定履行其职责，导致甲乙双方产生损失，甲乙双方有权向第三方追偿，并有权要求第三方支付违约金。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系为合同关系，第三方应独立承担合同约定的责任。18.2甲乙双方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙双方在本合同项下的权利和义务。18.3第三方不得以甲乙双方的任何一方为被告提起诉讼或仲裁，如第三方提起诉讼或仲裁，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。第十九条第三方介入的变更与解除19.1甲乙双方如需变更或解除与第三方的合同，应签订书面变更或解除协议，并经双方盖章确认。19.2变更或解除协议应明确约定变更或解除的原因、日期、双方的责任及赔偿等事项。19.3因变更或解除与第三方的合同而给甲乙双方造成损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第二十条第三方介入的违约责任20.1第三方如违反其与甲乙双方签订的补充协议或合同，应承担相应的违约责任。20.2第三方如违反本合同的约定，导致甲乙双方无法正常履行合同义务，第三方应承担甲乙双方因此产生的实际损失。20.3第三方违约责任的计算方式与赔偿标准，按照第三方与甲乙双方签订的补充协议或合同的约定执行。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方与甲乙双方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2仲裁或诉讼的地点与法院：第三方与甲乙双方之间的仲裁或诉讼地点与法院，由甲乙双方与第三方在补充协议或合同中约定。第二十二条本合同的效力22.1本合同及其附件是甲乙双方与第三方之间合同关系的重要组成部分，甲乙双方与第三方应共同遵守本合同的约定。22.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方与第三方签字盖章后生效。22.3本合同及其附件的副本，甲乙双方与第三方各执一份，正副本具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《材料供应清单》详细列出工程所需的所有材料品种、规格、数量、质量标准、供应时间等信息。附件二：《设计方案》详细阐述绿化工程的设计理念、图纸、施工标准等。附件三：《施工计划》详细制定工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件四：《质量验收标准》详细列出工程质量验收的标准和程序。附件五：《安全防护措施方案》详细制定工程施工过程中的安全防护措施。附件六：《环境保护措施方案》详细制定工程施工过程中的环境保护措施。附件七：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方式和标准。附件八：《争议解决方式》详细列出争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质保金。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或材料。3.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定。4.乙方未按约定使用合格的材料、设备或工艺。5.乙方未按约定进行工程监理、质量控制或安全防护。6.第三方未按约定时间提供材料、设备或服务。7.第三方提供的材料、设备或服务不符合约定质量标准。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件七《违约金计算方式》的约定计算违约金。2.实际损失：根据甲乙双方的实际损失，包括但不限于人工费、材料费、设备费、利润等，进行计算。3.质保金：如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定，甲方有权扣除