国际别墅粉刷施工合同模板

国际别墅粉刷施工合同模板合同编号：__________国际别墅粉刷施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程内容1.1工程名称：国际别墅粉刷施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________平方米1.4工程内容：包括但不限于墙面、天花板的打磨、清洗、涂饰等施工工作。具体施工范围和施工要求详见附件一。二、工程进度及工期2.1施工方应按照本合同约定的施工内容、施工标准和施工要求，确保工程在合同约定的工期内完成。2.2工期自双方签订本合同之日起计算，预计__________个工作日完成。具体施工进度安排由双方协商确定。2.3施工方如因自身原因导致工程延期，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金金额为合同总金额的__________%。三、施工标准及质量要求3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的施工标准进行施工。（1）涂饰应均匀、饱满、平整、光滑，无明显色差和刷痕；（2）涂层应牢固，不易脱落，无裂缝和孔洞；（3）涂饰后的墙面、天花板应清洁、干净，无污染。3.3施工过程中，施工方应接受业主及监理单位的监督和检查，确保工程质量符合约定标准。四、合同价格及支付方式4.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。具体付款进度和金额详见附件二。4.3施工方开具正规发票，发票金额与合同金额一致。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定标准完成工程，业主有权要求施工方返工、修复，并有权要求赔偿因此造成的损失。5.3业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________附件一：工程范围及施工要求附件二：付款进度及金额一、附件列表：1.附件一：工程范围及施工要求2.附件二：付款进度及金额二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定标准完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.施工方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。3.业主未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有国际别墅的业主。2.乙方：指承担国际别墅粉刷施工任务的施工方。3.工程：指位于指定地点的国际别墅粉刷施工项目。4.合同价款：指双方约定的国际别墅粉刷施工项目的总金额。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇到不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。2.工程质量问题：如施工过程中出现质量问题，业主有权要求施工方返工、修复，直至符合约定的质量标准。3.付款问题：如业主未按时支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。4.争议解决：双方应积极沟通，友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.国际别墅粉刷施工项目。2.适用于甲方拥有国际别墅，拟对别墅进行粉刷施工的场景。3.适用于乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担粉刷施工任