建筑卫生模板施工承包合同

建筑卫生模板施工承包合同合同编号：__________建筑卫生模板施工承包合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意承担该项目的施工任务，并按照本合同的约定完成施工；双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的施工内容包括：（详细描述施工内容，如建筑卫生模板的设计、制作、安装、拆除等）1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，并确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价款为（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例向承包商支付合同价款。具体付款节点和付款比例为：（详细描述付款节点和付款比例）2.3承包商完成施工后，业主应按照约定进行验收，验收合格后支付剩余合同价款。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工期限完成施工。施工期限自本合同签订之日起至（具体日期）日止。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，业主可根据实际情况决定是否同意延长。第四条施工质量与验收4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸、施工方案进行施工，确保施工质量。4.2业主应在承包商完成施工后进行验收。验收合格的，视为施工质量符合本合同约定。4.3验收不合格的，承包商应按照业主的要求及时整改，并承担由此产生的费用。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至（具体日期）日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工期限届满之日止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.工程量清单6.材料及设备清单7.验收标准及方法8.施工组织设计9.安全生产管理制度10.环保及质量保证措施二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定时间完成施工，认定为违约行为。2.承包商未按照施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，认定为违约行为。3.施工质量不符合相关法律法规及行业标准，认定为违约行为。4.业主未按照约定时间支付合同价款，认定为违约行为。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑卫生模板：指用于建筑施工中的卫生间、厨房等部位的模板。2.施工期限：指承包商完成施工的期限。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.验收合格：指施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和施工图纸、施工方案的要求。5.保密义务：指双方在履行合同过程中对获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为承包商增加施工人员、加班加点或采取其他措施加快施工进度。2.施工质量问题：解决办法为承包商及时整改，直至符合相关法律法规及行业标准。3.付款延误：解决办法为业主按照约定时间支付合同价款，如有争议可通过友好协商或法律途径解决。4.保密泄露：解决办法为双方加强保密意识，签订保密协议，对泄露秘密的一方追究法律责任。5.合同争议：解决办法为双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑卫生模板施工项目2.建筑项目中的卫生间、厨房等部位施工3.建筑施工中的模板制作、安装、拆除等作业4.