建设工程施工合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同模板通用本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）2.工程内容及范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式及期限4.工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延期条款5.施工及材料5.1乙方施工要求5.2乙方材料供应要求5.3材料验收及质量要求6.质量保修6.1保修期限6.2保修范围6.3保修责任及处理7.安全生产及环保7.1安全生产要求7.2环保要求8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任（如有）10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的效力14.其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3合同解除或终止后的权利义务14.4合同的补充条款第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址：甲方全称为X公司，地址为市区路号。1.2乙方名称及地址：乙方全称为X建筑有限公司，地址为市区路号。1.3丙方名称及地址（如有）：丙方全称为X材料有限公司，地址为市区路号。2.工程内容及范围2.1工程概述：本工程为X项目，包括建筑物的设计与施工，以及相关附属设施的建设。2.2工程地点：工程位于市区路号地块。2.3工程规模：根据图纸及工程量清单，工程总建筑面积为平方米，包括栋建筑物，个附属设施等。2.4工程质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。3.合同价格3.1合同总价：合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、设备费、税费等。3.2价格调整条款：合同总价在合同签订后，如因政策调整、市场变化等原因，可能导致成本上升，双方可协商进行价格调整。调整方式为：根据实际情况，经双方确认后，按比例调整合同总价。3.3预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为%。3.4进度付款：乙方按工程进度完成相应工程后，甲方应按合同约定的进度付款比例支付进度款。3.5竣工结算：工程竣工后，乙方提交完整的工程资料及结算报告，双方按照合同约定进行竣工结算。3.6付款方式及期限：付款方式为银行转账，付款期限为乙方提交完整工程资料及结算报告后十个工作日内。4.工期及进度4.1开工日期：双方商定，本工程开工日期为年月日。4.2竣工日期：双方商定，本工程竣工日期为年月日。4.3工期延误及延期条款：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。5.施工及材料5.1乙方施工要求：乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方材料供应要求：乙方应按照甲方的要求及合同约定的标准供应材料，并提供材料合格证明。5.3材料验收及质量要求：甲方对乙方供应的材料进行验收，如验收不合格，乙方应负责更换或修复。6.质量保修6.1保修期限：本工程保修期限为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.2保修范围：保修范围包括工程质量问题、施工问题等。6.3保修责任及处理：如工程在保修期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换，维修费用由乙方承担。8.合同的变更与解除8.1变更条件：在合同履行过程中，如因国家政策调整、设计变更、甲方需求变更等原因，导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。9.违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付预付款、进度款或竣工结算款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：违约金额×同期银行贷款利率×违约天数。9.2乙方违约责任：如乙方未按约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：违约金额×同期银行贷款利率×违约天数。如乙方供应的材料不合格，乙方应负责更换或修复，并承担相应违约金。9.3丙方违约责任（如有）：如丙方未按约定供应材料，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：违约金额×同期银行贷款利率×违约天数。10.争议解决10.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。11.3合同终止条件：合同终止的条件按照我国《合同法》的相关规定执行。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密及其他敏感信息。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年。12.3违约责任：如任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。13.合同的附件13.1附件列表：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、材料合格证明等。13.2附件的效力：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言：本合同采用中文书写，如有翻译版本，以中文版本为准。14.3合同解除或终止后的权利义务：合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的解除或终止后的义务，包括但不限于工程交接、资料归档等。14.4合同的补充条款：如双方在合同履行过程中确需补充约定，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和责任15.1第三方介入的概念：在本合同中，第三方指非甲方、乙方、丙方（如有）之外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。15.2第三方责任：第三方介入本合同项下的工程，应严格遵守国家相关法律法规、行业标准和合同约定，对其行为承担相应法律责任。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲方、乙方应在第三方介入前，就第三方的选择、资质审核、职责界定等达成一致意见，并以书面形式明确。16.2第三方职责：第三方应按照甲乙方的要求及合同约定，履行其职责，包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制等。16.3第三方费用：第三方介入所产生的费用，包括但不限于第三方报酬、差旅费、住宿费等，由甲方承担。16.4第三方独立性：第三方应保持独立性，不受甲方、乙方、丙方（如有）的不当影响，公正客观地履行其职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：甲方、乙方应根据第三方的资质、经验、信誉等因素，商定第三方的责任限额。17.2第三方责任限额的变更：如甲方、乙方认为需要调整第三方的责任限额，应协商一致后，以书面形式进行变更。17.3第三方责任限额的赔偿：第三方因违约、过失等导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿，但追偿金额不得超过已确定的责任限额。18.第三方与甲方、乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方的关系界定：第三方介入本合同，并不改变甲方、乙方之间的权利义务关系。甲方、乙方仍应按照合同约定，履行各自的权利义务。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方变更条件：如因第三方原因导致其无法继续履行合同义务，甲方、乙方可协商一致，变更第三方的选择。19.2第三方解除条件：如第三方严重违反合同约定，甲方、乙方有权解除与第三方的合同关系。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式：如第三方介入后发生争议，甲方、乙方应协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2仲裁地点及机构：如甲方、乙方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件内容：包括但不限于工程可行性研究报告、设计方案、施工图纸、工程量清单等。附件要求：设计文件应符合国家及行业相关标准，具备施工可行性，且需经过相关部门审核批准。附件说明：工程设计文件是施工的基础，甲方应确保设计文件的准确性和完整性。附件二：施工图纸附件内容：包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件要求：图纸应清晰、准确，标明尺寸、材料、构造等详细信息。附件说明：施工图纸是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸施工。附件三：工程量清单附件内容：列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息。附件要求：清单应完整、准确，反映工程实际所需材料和人工。附件说明：工程量清单是计算工程总价和进度付款的依据。附件四：材料合格证明附件内容：第三方出具的材料质量检验报告、合格证等。附件要求：证明文件应真实、有效，符合国家及行业标准。附件说明：材料合格证明是保证工程质量的关键。附件五：施工合同补充协议附件内容：包括合同变更、解除或终止的条件、方式、违约责任等。附件要求：协议内容应明确、具体，经双方签字盖章确认。附件说明：施工合同补充协议是合同的重要组成部分，用于调整和补充合同的内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付预付款、进度款或竣工结算款。2.乙方未按约定工期完成工程。3.乙方供应的材料不合格。4.第三方未按约定履行其职责。责任认定标准：1.违约金计算：违约金计算方式为：违约金额×同期银行贷款利率×违约天数。2.损失赔偿：根据甲方、乙方因违约所遭受的实际损失计算，包括但不限于直接经济损失