2024年度航空航天劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度航空航天劳务分包协议1本合同目录一览第一条：定义与术语1.1定义1.2术语第二条：分包工作范围与内容2.1分包工作范围2.2分包工作内容第三条：分包工作量与进度3.1分包工作量3.2分包工作进度第四条：分包工作质量标准4.1质量要求4.2质量控制第五条：分包费用与支付5.1分包费用5.2支付方式与时间第六条：分包方的义务与责任6.1义务6.2责任第七条：总包方的义务与责任7.1义务7.2责任第八条：保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条：违约责任9.1违约行为9.2违约责任第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点与适用法律第十一条：合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件第十二条：合同的终止12.1终止条件12.2终止后的处理第十三条：一般条款13.1通知13.2完整协议13.3不可抗力13.4法律适用与争议解决第十四条：附录14.1附录A：分包工作详细清单14.2附录B：技术规格说明书14.3附录C：付款申请表14.4附录D：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条：定义与术语1.1定义（1）分包方：指根据本合同约定，承担航空航天劳务分包工作的乙方。（2）总包方：指根据本合同约定，负责对分包方的工作进行管理和监督的甲方。（3）分包工作：指根据本合同约定的工作范围和内容，由分包方完成的航空航天劳务工作。1.2术语（1）分包费用：指分包方完成分包工作应得的报酬，包括人工费、材料费、设备费等。（2）质量控制：指总包方对分包工作的质量进行监督、检查和验收的过程。（3）保密期限：指本合同约定的分包方和总包方承担保密义务的时间期限。第二条：分包工作范围与内容2.1分包工作范围（1）分包方应按照总包方的要求，在航空航天项目中完成指定的劳务工作。（2）分包方的工作范围包括但不限于：飞行器制造、维修、试验、检测等。2.2分包工作内容（1）分包方应根据总包方的技术要求和操作规范，完成分包工作。（2）分包方应保证分包工作的质量，达到约定的质量标准。第三条：分包工作量与进度3.1分包工作量（1）分包方应按照总包方提供的工作量清单，完成分包工作。（2）分包方应根据工作量的大小，合理配置人力和物力资源。3.2分包工作进度（1）分包方应按照总包方提供的进度计划，合理安排工作进度。（2）分包方应保证按期完成分包工作，如有延期，应提前通知总包方。第四条：分包工作质量标准4.1质量要求（1）分包方应按照约定的质量标准完成分包工作，确保分包工作的质量。（2）分包方应接受总包方的质量检查和验收，对分包工作的质量负责。4.2质量控制（1）总包方应制定质量控制计划，对分包工作进行质量监督。（2）分包方应配合总包方的质量控制工作，及时整改存在的问题。第五条：分包费用与支付5.1分包费用（1）分包方的分包费用根据工作量、质量等因素确定。（2）分包方应按照总包方的要求，提供相关费用支付的发票等资料。5.2支付方式与时间（1）总包方应按照约定时间和方式支付分包费用。（2）分包方应提供合法有效的发票等资料，以便总包方支付分包费用。第六条：分包方的义务与责任6.1义务（1）分包方应按照本合同约定，完成分包工作。（2）分包方应遵守航空航天行业的法律法规，保证分包工作的合法性。6.2责任（1）分包方应对分包工作的质量、安全、进度等承担责任。（2）分包方应对因分包工作导致的第三人损害承担责任。第七条：总包方的义务与责任7.1义务（1）总包方应按照本合同约定，向分包方支付分包费用。（2）总包方应提供必要的技术支持和管理监督，确保分包工作的顺利进行。7.2责任（1）总包方应对分包工作的质量、安全、进度等承担责任。（2）总包方应对因总包管理不善导致的第三人损害承担责任。第八条：保密条款8.1保密内容（1）分包方和总包方应对在分包工作过程中获得的对方的技术秘密、商业秘密等保密信息予以保密。（2）保密信息包括：技术资料、设计图纸、操作手册、商业计划等。8.2保密期限（1）分包方和总包方的保密义务自本合同签订之日起生效，至分包工作完成且分包费用支付完毕后终止。（2）如因法律规定或政府命令等原因需要披露保密信息，分包方和总包方应事先通知对方，并尽力减少保密信息的披露范围。第九条：违约责任9.1违约行为（1）分包方未按照约定完成分包工作的，应承担违约责任。（2）总包方未按照约定支付分包费用的，应承担违约责任。9.2违约责任（1）分包方未按照约定完成分包工作的，应按照逾期完成的天数向总包方支付违约金，违约金计算方式为分包费用的千分之五。（2）总包方未按照约定支付分包费用的，应按照逾期支付的天数向分包方支付违约金，违约金计算方式为分包费用的千分之五。第十条：争议解决10.1争议解决方式（1）双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点与适用法律（1）本合同的签订地点为中华人民共和国____________省/市。（2）本合同的签订语言为中文，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条：合同的变更与解除11.1变更条件（1）本合同的变更应书面签订，并经双方协商一致。（2）合同变更不得减轻分包方和总包方的义务和责任。11.2解除条件（1）双方协商一致，可以解除本合同。（2）分包方未按照约定完成分包工作的，总包方有权解除本合同。第十二条：合同的终止12.1终止条件（1）分包工作完成，分包费用支付完毕。（2）双方协商一致，提前终止本合同。12.2终止后的处理（1）合同终止后，分包方应将分包工作相关的所有资料、工具等交付总包方。（2）合同终止后，分包方和总包方对对方的保密义务仍应继续履行，直至本合同约定的保密期限届满。第十三条：一般条款13.1通知（1）本合同项下的通知或其他通信均应以书面形式进行。（2）通知的有效地址为双方在合同中约定的地址。13.2完整协议（1）本合同及其附件构成双方之间关于分包工作的完整协议。（2）本合同取代了所有以前的口头或书面的约定和谈判。13.3不可抗力（1）因不可抗力导致分包方或总包方不能履行本合同的，受影响方应立即通知对方。（2）受影响方应尽最大努力减少不可抗力事件的影响，并在不可抗力事件结束后继续履行本合同。13.4法律适用与争议解决（1）本合同的签订地点为中华人民共和国____________省/市。（2）本合同的签订语言为中文，适用法律为中华人民共和国法律。第十四条：附录14.1附录A：分包工作详细清单14.2附录B：技术规格说明书14.3附录C：付款申请表14.4附录D：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义与范围15.1第三方介入（1）本合同所述第三方介入，包括但不限于中介方、监管方、评估方、咨询方等，及其它未经甲乙方书面同意而参与分包工作过程的各方。（2）第三方介入包括但不限于提供专业咨询、技术支持、监督管理等，但其主要职责并不包括直接执行分包工作。15.2第三方责任（1）第三方介入时，应向甲乙方明确其责任和义务，并承担相应的法律后果。（2）第三方介入不得影响分包方和总包方之间的权利义务关系，分包方和总包方的权利义务不受第三方介入的影响。第十六条：第三方介入的协调与管理16.1协调（1）甲乙方应与第三方介入方进行必要的沟通与协调，确保分包工作顺利进行。（2）甲乙方应就分包工作的相关事宜与第三方介入方达成一致，并确保第三方介入方遵守本合同的约定。16.2管理（1）甲乙方应对第三方介入方的工作进行监督和管理，确保其工作符合本合同的约定。（2）第三方介入方应接受甲乙方的监督和管理，并按照甲乙方的要求提供必要的工作报告和资料。第十七条：第三方介入的额外条款与说明17.1额外条款（1）甲乙方与第三方介入方签订的协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。（2）第三方介入方的权利义务，包括但不限于工作范围、质量标准、保密义务、违约责任等，由甲乙方与第三方介入方协商确定。17.2说明（1）第三方介入方的工作，应在本合同约定的工作范围内进行，不得超出甲乙方的授权范围。（2）第三方介入方的工作，不得影响分包方和总包方之间的权利义务关系，分包方和总包方的权利义务不受第三方介入的影响。第十八条：第三方责任限额18.1责任限定（1）第三方介入方应对其介入工作的质量、安全、进度等承担责任。（2）第三方介入方的责任限额，应由甲乙方与第三方介入方协商确定，并在相关协议中明确。18.2责任分配（1）分包方和总包方对第三方介入方的工作结果承担连带责任。（2）第三方介入方对分包方和总包方的损失，应根据其过错程度承担相应的赔偿责任。18.3责任免除（1）第三方介入方如能证明其损失是由于不可抗力、甲乙方的原因造成，不负赔偿责任。（2）第三方介入方如能证明其损失是由于分包方和总包方的故意或重大过失造成，有权免除赔偿责任。第十九条：第三方介入的变更与解除19.1变更条件（1）第三方介入方的变更，应由甲乙方与第三方介入方协商一致，并书面确认。（2）变更第三方介入方的工作范围、责任等，应在本合同约定的范围内进行。19.2解除条件（1）甲乙方与第三方介入方协商一致，可以解除第三方介入。（2）第三方介入方未按照约定履行其职责，甲乙方有权解除第三方介入。第二十条：第三方介入的终止后的处理20.1终止条件（1）第三方介入工作完成，或甲乙方与第三方介入方协商一致终止第三方介入。（2）第三方介入终止后，第三方介入方应将相关工作成果、资料等交付甲乙方和分包方。20.2终止后的处理（1）第三方介入终止后，第三方介入方应对其介入工作涉及的保密信息继续履行保密义务。（2）第三方介入终止后，甲乙方和分包方对第三方介入方的介入工作结果负责，并承担相应的法律后果。第二十一条：一般条款21.1通知（1）本合同项下的通知或其他通信均应以书面形式进行。（2）通知的有效地址为双方在合同中约定的地址。21.2完整协议（1）本合同及其附件构成双方之间关于第三方介入的完整协议。（2）本合同取代了所有以前的口头或书面的约定和谈判。21.3不可抗力（1）因不可抗力导致第三方介入方不能履行本合同的，受影响方应立即通知对方。（2）受影响方应尽最大努力减少不可抗力事件的影响，并在第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件A：分包工作详细清单附件A包含了分包工作的详细清单，包括但不限于工作内容、工作量、工作进度等。清单应详细描述每项工作的具体要求，以便分包方准确理解工作内容，并按照清单进行分包工作的执行。附件B：技术规格说明书附件B提供了分包工作所需的技术规格和要求，包括但不限于材料标准、工艺流程、质量标准等。分包方应根据技术规格说明书进行工作，确保分包工作的质量符合要求。附件C：付款申请表附件C规定了付款申请表的格式和内容，分包方应按照格式填写付款申请表，并提交给总包方进行审批和支付。附件D：其他相关文件附件D包括与分包工作相关的其他文件，如合同变更协议、工作进度报告、质量检查报告等。这些文件有助于双方及时了解工作进展和质量情况，并便于双方进行沟通和协调。说明二：违约行为及责任认定：（1）分包方未按照约定完成分包工作，或质量不符合约定标准。（2）总包方未按照约定支付分包费用，或延迟支付。（3）分包方或总包方未履行保密义务，泄露了对方的商业秘密或技术秘密。（4）分包方或总包方未按照约定提供技术支持或管理监督。（5）分包方或总包方未按照约定协调第三方介入工作。违约责任认定标准：（1）对于分包方的违约行为，总包方有权要求分包方支付违约金，违约金计算方式为分包费用的千分之五。（2）对于总包方的违约行为，分包方有权要求总包方支付违约金，违约金计算方式为分包费用的千分之五。（3）对于双方的违约行为，造成的损失由违约方承担，损失包括直接损失和间接损失。（4）如因不可抗力导致违约，双方均不负违约责任。示例说明：如果分包方未按照约定完成分包工作，总包方可以要求分包方支付违约金，并有权解除合同。如果总包方延迟支付分包费用，分包方可以要求总包方支付违约金，并有权要求延长分包工作的期限。如果分包方泄露了总包方的商业秘密，总包方可以要求分包方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度航空航天劳务分包协议2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.2劳务分包商1.3甲方1.4乙方1.5航空航天项目1.6工作场所1.7分包工作2.工作范围与内容2.1乙方工作范围2.2乙方工作内容2.3工作开始与完成时间3.合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3付款条件3.4发票与税务4.合同的履行与验收4.1乙方义务4.2甲方义务4.3验收标准与程序4.4质量保证5.保密与知识产权5.1保密义务5.2知识产权归属6.违约责任6.1乙方违约6.2甲方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解7.3仲裁7.4法律适用8.合同的变更与终止8.1合同变更8.2合同终止9.一般条款9.1通知9.2不可抗力9.3法律与适用9.4合同解除9.5继承与转让10.合同的生效10.1签字盖章10.2附加条款11.其他约定12.附件12.1技术规格书12.2分包工作清单12.3付款计划表13.合同签订日期14.合同编号第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同主体1.2劳务分包商乙方作为劳务分包商，应具备完成分包工作所需的资质、技术和人员。1.3甲方甲方是指雇佣乙方作为劳务分包商完成航空航天项目的甲方。1.4乙方乙方是指根据本合同约定，承担航空航天项目分包工作的法人或其他组织。1.5航空航天项目指根据本合同约定，由乙方分包完成的项目，具体项目内容见附件。1.6工作场所指乙方完成分包工作的工作地点，具体见附件。1.7分包工作指乙方根据本合同约定，在甲方指导下完成的具体工作内容，具体见附件。第二条工作范围与内容2.1乙方工作范围乙方的工作范围包括但不限于：人员招聘、培训、管理、提供所需工具、设备等。2.2乙方工作内容乙方应按照甲方的要求，完成航空航天项目中的分包工作，并保证分包工作的质量、进度和安全。2.3工作开始与完成时间乙方应在甲方指定的时间内开始工作，并按照约定的时间完成分包工作。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式甲方采用（支付方式，如银行转账、现金等）向乙方支付合同价格。3.3付款条件甲方在乙方按照约定完成分包工作后，向乙方支付合同价格。3.4发票与税务乙方应向甲方提供合法的发票，并依法承担相关的税务义务。第四条合同的履行与验收4.1乙方义务乙方应按照约定，完成分包工作，并保证分包工作的质量、进度和安全。4.2甲方义务甲方应指导乙方完成分包工作，并为乙方提供必要的工作条件。4.3验收标准与程序乙方完成分包工作后，甲方应按照约定的标准和方法对乙方的工作进行验收。4.4质量保证乙方应对分包工作的质量承担责任，如因乙方原因导致分包工作质量问题，乙方应负责修复并承担相应的赔偿责任。第五条保密与知识产权5.1保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。5.2知识产权归属分包工作成果的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方的知识产权。第六条违约责任6.1乙方违约乙方如未按照约定完成分包工作，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额双方另行约定。6.2甲方违约甲方如未按照约定支付合同价格，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额双方另行约定。第七条争议解决7.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2调解如协商不成，双方可以寻求第三方调解。7.3仲裁如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条一般条款8.1通知双方通过书面形式互相发出通知，通知的内容包括合同履行过程中的重要事项、变更、解除等。8.2不可抗力因不可抗力导致一方不能履行或部分履行合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。8.3法律与适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.4合同解除除双方另有约定外，任何一方不得单方面解除合同。如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可寻求第三方调解或向合同签订地人民法院提起诉讼。8.5继承与转让未经对方书面同意，一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。本合同在任何情况下都不允许继承。第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十条附件本合同的附件包括但不限于：技术规格书、分包工作清单、付款计划表等，附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十一条其他约定双方在其他事项上达成的一致意见，可作为本合同的附件或者以补充协议的形式订立。第十二条合同签订日期本合同签订日期为（年月日）。第十三条合同编号本合同编号为（编号）。第十四条合同签订地点本合同签订地点为（地点名称）。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的法人、其他组织或个人。1.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应对其行为产生的后果承担相应的法律责任。1.3第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定履行相关义务，并接受甲乙双方的监督和管理。2.第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为第三方介入本合同，应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。2.2监理方介入监理方作为第三方介入本合同，应对乙方的工作进度、质量和安全进行监督，确保合同顺利履行。2.3其他第三方介入如合同履行过程中涉及其他第三方，甲乙双方应协商确定该第三方的权利和义务，并签订相应的补充协议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，按照甲乙双方另行协商确定的金额或比例进行赔偿。3.2第三方赔偿范围第三方承担的赔偿范围包括但不限于：违约金、损害赔偿金、诉讼费用、仲裁费用等。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方的指导和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系第三方应协助乙方完成分包工作，并对其工作质量、进度和安全进行监督。4.3第三方与甲乙方沟通第三方应保持与甲乙方的良好沟通，及时报告合同履行情况，协调解决合同履行过程中的问题。5.第三方违约处理5.1第三方违约第三方如未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，并接受甲乙双方的处罚。5.2第三方违约处理程序甲乙双方应与第三方协商解决违约问题；如协商不成，可依照本合同争议解决条款处理。6.第三方退出6.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，应提前通知甲乙双方，并办理退出手续。6.2第三方退出后的责任第三方退出后，应对其履行合同义务期间产生的后果承担相应的法律责任。7.第三方更换7.1第三方更换条件甲乙双方如需更换第三方，应提前协商一致，并签订相应的补充协议。7.2第三方更换程序甲乙双方应按照本合同约定的程序，办理第三方更换手续。8.第三方介入的变更8.1第三方介入变更甲乙双方如需变更第三方的权利和义务，应签订相应的补充协议。8.2第三方介入变更程序甲乙双方应按照本合同约定的程序，办理第三方介入变更手续。第