2024版建筑工程施工专业分包协议书范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工专业分包协议书范本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1分包商信息2.2承包商信息3.合同金额3.1总价3.2付款方式3.3工程进度款4.工程期限4.1总工期4.2关键节点4.3工期延误5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全教育培训8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议方式11.2仲裁地点11.3仲裁结果12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3送达地址第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程内容：分包商应完成的工程内容，包括但不仅限于施工图纸、工程量清单等所示的工作。第二条合同主体2.1分包商信息分包商的名称、地址、法定代表人、联系方式等。2.2承包商信息承包商的名称、地址、法定代表人、联系方式等。第三条合同金额3.1总价：双方约定的工程总价，以人民币表示。3.2付款方式：双方约定的付款方式，如进度付款、完成付款等。3.3工程进度款：按照工程进度，双方约定的进度付款的金额、时间、条件等。第四条工程期限4.1总工期：双方约定的工程完成时间，以天数表示。4.2关键节点：双方约定的工程关键节点，包括但不仅限于基础工程、主体结构工程、装饰工程等。4.3工期延误：因分包商原因导致工程延期完成的处理方式，包括违约金计算、责任归属等。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准。5.2质量控制：分包商应采取的质量控制措施，包括质量检查、验收等。5.3质量验收：工程完成后，双方进行的质量验收程序，包括验收标准、时间、方式等。第六条材料与设备6.1材料供应：材料供应的责任、时间、质量标准等。6.2设备供应：设备供应的责任、时间、质量标准等。6.3材料设备验收：材料设备到达工地后的验收程序，包括验收标准、时间、责任等。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：工程设计、施工方法、技术成果等知识产权的归属及使用方式。8.2侵权责任：侵犯第三方知识产权的责任承担方式，包括但不限于停止侵权、赔偿损失等。第九条变更与解除9.1合同变更：合同变更的条件、程序、方式等。9.2合同解除：合同解除的条件、程序、方式等。第十条违约责任10.1违约行为：双方约定的违约行为及判定标准。10.2违约责任：违约方的责任承担方式，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条争议解决11.1争议方式：双方约定的争议解决方式，如协商、调解、仲裁等。11.2仲裁地点：仲裁地点的选择及仲裁机构的确定。11.3仲裁结果：仲裁结果的承认和执行。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。12.2合同变更程序：合同变更的程序，包括变更通知、协商一致等。12.3合同终止条件：合同终止的条件，如工程完工、合同到期等。第十三条保密条款13.1保密内容：双方约定的需要保密的信息，包括商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：保密信息的保护期限。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力的定义、判定标准及处理方式。14.2法律适用：合同适用的法律法规。14.3送达地址：合同文件的送达地址及联系方式。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入定义1.1本合同所述第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、检测方、评估方等，凡是在本合同执行过程中非甲乙方直接参与的主体均视为第三方。1.2第三方介入的形式包括但不限于提供专业服务、监督工程进度、质量检测、技术咨询等。2.第三方责任2.1第三方应按照合同约定或者甲乙双方的授权，履行相应的职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性和合法性负责。2.2第三方在其职责范围内，对甲乙双方的合同履行情况拥有监督、检查的权利。2.3第三方不参与甲乙双方的商业决策，不对甲乙双方的合同履行结果承担责任。3.第三方介入程序3.1甲乙双方应在与第三方签订合同时，明确第三方的职责、权利和义务，以及介入的具体程序和条件。3.2第三方介入前，应向甲乙双方提交详细的介入计划，包括工作内容、工作时间、工作地点、所需资源等。3.3甲乙双方对第三方的介入计划有异议时，应及时提出，并共同协商解决。4.第三方费用4.1第三方介入所需的费用，包括但不限于人工费、材料费、差旅费等，由甲乙双方按照约定承担。4.2甲乙双方应在合同中明确第三方的费用支付方式，如预付、实报实销等。4.3第三方费用的支付，应严格按照合同约定执行，未经甲乙双方共同同意，不得随意调整。5.第三方责任限额5.1甲乙双方应在与第三方签订合同时，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方在其职责范围内，因过错导致甲乙双方损失的，应按照合同约定承担赔偿责任。5.3第三方超越其职责范围的行为，造成的损失由第三方独自承担。6.第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体，彼此之间的关系不由本合同调整。6.2第三方对甲乙双方不具有任何形式的隶属或从属关系。6.3甲乙双方与第三方之间的合同，不得影响本合同的履行。7.第三方介入的终止7.1第三方完成其职责范围内的任务后，应向甲乙双方提交介入报告，并经甲乙双方确认后，第三方介入终止。7.2甲乙双方认为第三方不再具备继续介入的条件时，可以提前终止第三方的介入。7.3第三方因主观原因导致无法继续履行其职责时，应自行终止介入。8.第三方介入后的争议解决8.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，可以按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：施工方案附件4：材料设备供应清单附件5：安全施工措施附件6：质量验收标准附件7：分包商资质证明附件8：承包商资质证明附件9：第三方介入协议附件10：付款凭证附件11：工程进度报告附件12：材料设备验收报告附件13：质量验收报告附件14：安全事故报告附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸应详细表示出工程的各项内容，包括建筑结构、机电安装、装饰装修等，并加盖设计院公章及设计人签名。附件2：工程量清单应详细列出工程各项工作的工程量及单位工程造价，并加盖承包商公章及负责人签名。附件3：施工方案应详细说明施工过程中的各项技术措施、施工方法、施工组织等，并加盖承包商公章及负责人签名。附件4：材料设备供应清单应详细列出供应的材料设备名称、型号、规格、数量、质量标准等，并加盖供应商公章及负责人签名。附件5：安全施工措施应详细说明施工过程中的安全防护措施、应急预案等，并加盖承包商公章及负责人签名。附件6：质量验收标准应详细列出工程质量验收的各项标准，包括国家标准、行业标准、地方标准等。附件7：分包商资质证明应详细说明分包商的法人地位、经营范围、资质等级等，并加盖分包商公章及负责人签名。附件8：承包商资质证明应详细说明承包商的法人地位、经营范围、资质等级等，并加盖承包商公章及负责人签名。附件9：第三方介入协议应详细说明第三方的职责、权利和义务，以及介入的具体程序和条件等。附件10：付款凭证应详细记录付款的时间、金额、方式等，并加盖财务章及负责人签名。附件11：工程进度报告应详细记录工程各项工作的进度情况，并加盖承包商公章及负责人签名。附件12：材料设备验收报告应详细记录材料设备的验收情况，并加盖验收章及负责人签名。附件13：质量验收报告应详细记录工程质量的验收情况，并加盖验收章及负责人签名。附件14：安全事故报告应详细记录安全事故的发生时间、地点、原因、处理结果等，并加盖承包商公章及负责人签名。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务，包括但不限于工程进度延误、质量不达标等。2.分包商未按施工图纸、施工方案施工，或使用不合格材料、设备。3.承包商未按约定时间支付工程进度款、材料设备款等。4.第三方未按约定履行其职责，或提供不真实、不准确的服务或报告。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同不能履行，或者造成对方损失的，违约方应承担违约责任。2.违约行为导致工程质量不达标，或工程进度延误的，违约方应承担相应的修复、补救措施，并支付违约金。3.违约行为造成对方经济损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额根据损失具体情况确定。示例说明：如分包商未按施工图纸施工，导致工程质量问题，需重新整改，整改费用由分包商承担。分包商整改完毕后，需重新进行质量验收，验收合格后，工程才能继续进行。如分包商再次出现质量问题，分包商需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。如承包商未按约定时间支付工程进度款，分包商有权暂停施工，并按合同约定向承包商追讨欠款。如承包商长时间未支付欠款，分包商有权向法院提起诉讼，要求承包商支付欠款及违约金。第三方如未按约定履行其职责，导致工程进度延误或质量问题，第三方应承担相应的违约责任。第三方需按合同约定，向甲乙双方支付违约金，并承担因违约行为导致的损失赔偿责任。全文完。2024版建筑工程施工专业分包协议书范本1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及工程周期3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式及期限4.工程质量及标准4.1质量要求4.2质量保证措施4.3质量验收4.4质量纠纷处理5.工期及进度5.1施工期限5.2进度计划5.3工期延误5.4工期提前6.材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料及设备验收6.4材料及设备质量7.施工安全及环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保措施7.4环保验收8.技术交底及变更8.1技术交底8.2变更程序8.3变更费用8.4变更导致的合同价格调整9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3仲裁费用10.4诉讼地点及法院11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任处理12.一般条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3分包商的职责12.4信息的保密13.合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件14.其他条款14.1附件14.2补充协议14.3合同的语言版本14.4合同的签署日期及地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：X建筑工程有限公司甲方地址：市区路号1.2乙方名称及地址乙方名称：X施工有限公司乙方地址：市区路号1.3丙方名称及地址丙方名称：X材料供应有限公司丙方地址：市区路号1.4术语定义甲方：指X建筑工程有限公司乙方：指X施工有限公司丙方：指X材料供应有限公司工程：指甲方委托乙方施工的X项目分包工程：指乙方根据本合同约定，对甲方提供的工程进行专业分包施工的任务合同总价：指本合同约定的乙方完成分包工程的报酬总额预付款：指甲方按照本合同约定，在工程开始前支付给乙方的款项进度付款：指甲方按照乙方的工程进度，按约定的比例支付的款项竣工结算：指工程完成后，根据实际完成情况，进行的最终款项结算。第二条工程概况2.1工程名称工程名称：X建设项目2.2工程地点工程地点：市区路号2.3工程内容工程内容：包括但不限于土建施工、安装工程、装饰工程等2.4工程量及工程周期工程量：根据工程设计图纸及工程量清单确定工程周期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整价格调整：除合同约定的固定价格外，因市场行情变化、政策调整等原因导致材料、人工等成本发生变动时，双方可按约定进行价格调整。3.3预付款预付款：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）甲方在合同签订后7个工作日内支付给乙方。3.4进度付款进度付款：按照乙方的工程进度，每完成合同约定的一个阶段工程，甲方按照该阶段工程实际完成价值的90%进行支付。3.5竣工结算竣工结算：工程完成后，乙方按照合同约定的价格和实际完成工程量，向甲方提交结算申请，甲方在收到申请后15个工作日内进行审核并支付剩余款项。3.6付款方式及期限付款方式：银行转账付款期限：按照本合同约定的付款节点和比例，甲方在约定的期限内完成支付。第四条工程质量及标准4.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证分包工程的质量和安全。4.2质量保证措施乙方应制定并实施分包工程的质量和安全保证措施，确保分包工程满足合同约定的质量要求。4.3质量验收工程完成后，乙方应按照合同约定的验收标准和方法，向甲方提交分包工程的验收申请。甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。4.4质量纠纷处理如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第五条工期及进度5.1施工期限施工期限：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。5.2进度计划乙方应按照甲方的要求，制定并提交工程进度计划。5.3工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。5.4工期提前如乙方提前完成工程，经甲方确认后，甲方应按照乙方实际完成工程的价值，支付相应的进度付款。第六条材料及设备6.1材料供应乙方应按照甲方的要求，采购并供应合同约定的材料。6.2设备供应乙方应按照甲方的要求，采购并供应合同约定的设备。6.3材料及设备验收甲方应按照合同约定的验收标准和方法，对乙方供应的材料和设备进行验收。6.4材料及设备质量乙方应保证供应的材料和设备的质量，如发生质量问题，乙方应承担相应的第八条施工安全及环保8.1安全措施乙方应制定并实施分包工程的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。8.3环保措施乙方应制定并实施分包工程的环保措施，确保施工过程中的环境保护。8.4环保验收工程完成后，乙方应按照合同约定的环保验收标准和方法，向甲方提交环保验收申请。甲方应在收到申请后15个工作日内组织环保验收。第九条技术交底及变更9.1技术交底乙方应按照甲方的要求，组织技术交底会议，向甲方和相关人员介绍分包工程的施工技术和要求。9.2变更程序如发生变更，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方批准后，双方按照本合同约定的价格和工期调整进行变更。9.3变更费用因变更产生的费用，按照本合同约定的价格和工期调整进行支付。9.4变更导致的合同价格调整如变更导致合同总价发生变化，双方应按照本合同约定的价格调整方式进行调整。第十条违约责任10.1甲方违约如甲方违反本合同的约定，导致乙方遭受损失的，甲方应按照乙方实际损失的金额向乙方支付违约金。10.2乙方违约如乙方违反本合同的约定，导致甲方遭受损失的，乙方应按照甲方实际损失的金额向甲方支付违约金。10.3丙方违约如丙方违反本合同的约定，导致甲方或乙方遭受损失的，丙方应按照甲方或乙方实际损失的金额向甲方或乙方支付违约金。10.4违约责任免除（1）不可抗力导致的违约；（2）甲方变更工程导致乙方无法履行合同；（3）甲方迟延支付导致的乙方无法履行合同。第十一条争议解决11.1争议解决方式如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。11.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担。11.4诉讼地点及法院诉讼地点为市，法院为市人民法院。第十二条一般条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3分包商的职责乙方应自行承担分包工程的施工和管理责任，不得将分包工程再次分包给第三方。12.4信息的保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更程序合同的变更需经双方协商一致，并书面签署变更协议。13.3合同的终止条件（1）工程竣工并交付；（2）双方协商一致终止；（3）法律规定终止的其他情形。第十四条其他条款14.1附件本合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等，附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中，就本合同未涉及的事项签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的语言版本本合同的及附件均为中文文本，如有英文或其他语言版本，应以中文文本为准。14.4合同的签署日期及地点本合同于年月日，在市区路号签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何个人、团体或组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，除甲方、乙方和丙方外，其他个人、团体或组织参与或影响到本合同的履行。第二条第三方介入的详细附加说明条款2.1第三方介入的条件和程序第三方介入需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的范围和方式第三方介入的范围包括但不限于技术支持、咨询服务、材料供应、设备租赁等。第三方可以通过合同约定或协商一致的方式介入。第三条第三方责任限额的明确3.1第三方责任的限定第三方对分包工程的质量和安全承担连带责任。第三方责任限额根据其介入的具体内容和方式确定。3.2第三方责任限额的确定方式第三方责任限额由甲方、乙方和丙方协商确定，并在书面协议中明确。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方介入时，应遵守本合同的约定，向甲方负责，接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方的关系第三方介入时，与乙方建立合作关系，按照双方协商确定的方式进行工作。4.3第三方与丙方的关系第三方介入时，与丙方建立合作关系，按照双方协商确定的方式进行工作。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响本合同的履行，各方应继续按照本合同的约定履行各自的权利和义务。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更第三方介入的变更需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面协议。6.2第三方介入的终止第三方介入的终止需经甲方、乙方和丙方协商一致，并签订书面协议。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约如第三方违反本合同的约定，导致甲方、乙方或丙方遭受损失的，第三方应按照甲方、乙方或丙方实际损失的金额向甲方、乙方或丙方支付违约金。7.2甲方、乙方和丙方的责任甲方、乙方和丙方应履行本合同约定的义务，并确保第三方按约定履行其义务。如因甲方、乙方或丙方的原因导致第三方违约，甲方、乙方或丙方应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1争议解决方式如发生争议，各方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点及机构如各方约定仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。8.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担。8.4诉讼地点及法院诉讼地点为市，法院为市人民法院。第九条一般条款9.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2合同的转让未经各方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.3分包商的职责乙方应自行承担分包工程的施工和管理责任，不得将分包工程再次分包给第三方。9.4信息的保密各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同的变更需经各方协商一致，并签订书面协议。10.3合同的终止条件（1）工程竣工并交付；（2）各方协商一致终止；（3）法律规定终止的其他情形。第十一条其他条款11.1附件本合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等，附件与本合同具有同等法律效力。11.2补充协议各方可以在合同履行过程中，就本合同未涉及的事项签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的语言版本本合同的及附件均为中文文本，如有英文或其他语言第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同图纸：包括施工图纸、设计图纸、施工方案等，用于指导施工和设计。2.技术文件：包括施工技术要求、施工工艺、操作规程等，用于指导施工过程。3.工程量清单：包括工程项目的数量、单价、总价等，用于计算工程费用。4.材料供应清单：包括所需材料的名称、规格、数量、单价、供应商等，用于材料采购和管理。5.设备租赁协议：包括设备名称、型号、数量、租赁期限、租金、维修保养等，用于设备租赁和管理。6.安全生产责任书：包括安全生产的责任主体、安全生产措施、安全事故处理等，用于安全生产管理。7.环保责任书：包括环保措施、环保责任、环保验收等，用于环保管理和监督。8.质量保证协议：包括质量保证措施、质量验收标准、质量责任等，用于质量管理。9.进度计划：包括工程进度的安排、阶段划分、时间节点等，用于工程进度管理和控制。10.预付款协议：包括预付款的金额、支付时间、支付条件等，用于预付款的管理和控制。11.竣工结算协议：包括竣工结算的时间、方式、价格确认等，用于竣工结算的管理和控制。12.变更协议：包括变更的内容、价格、工期调整等，用于变更的管理和控制。13.违约责任协议：包括违约的行为、责任、违约金的计算等，用于违约责任和处理的管理和控制。14.争议解决协议：包括争议解决的方式、仲裁地点、仲裁机构等，用于争议解决的管理和控制。15.其他补充协议：包括合同未涉及的其他事项的补充协议，用于补充管理和控制。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：指乙方未能按照合同约定的工期完成分包工程，需要承担相应的违约责任。2.质量不符合约定：指乙方完成的分包工程质量不符合合同约定的标准，需要承担相应的违约责任。3.材料和设备不符合约定：指乙方提供的材料和设备不符合合同约定的标准，需要承担相应的违约责任。4.安全生产事故：指乙方在施工过程中发生安全生产事故，需要承担相应的违约责任。5.环保不达标：指乙方在施工过程中未能达到合同约定的环保标准，需要承担相应的违约责任。6.信息泄露：指乙方违反合同约定的保密义务，泄露甲方或丙方的商业秘密或机密信息，需要承担相应的违约责任。7.合同转让未经同意：指乙方未经甲方同意，擅自将合同的权利和义务转让给第三方，需要承担相应的违约责任。全文完。2024版建筑工程施工专业分包协议书范本2本合同目录一览1.协议主体及定义1.1甲方定义1.2乙方定义1.3工程定义1.4分包工程定义2.工程范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付条件4.3工程延期5.质量与标准5.1工程质量标准5.2材料与设备标准5.3检验与验收6.安全责任6.1安全规范与要求6.2安全事故处理7.变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约泄露后果12.附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解释权13.其他条款13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3法律适用14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3日期记载第一部分：合同如下：第一条协议主体及定义1.1甲方定义甲方指的是与乙方签订本分包协议的具有独立法人资格的企事业单位、社会组织或个人。1.2乙方定义乙方指的是与甲方签订本分包协议的具有独立法人资格的企事业单位、社会组织或个人。1.3工程定义工程指的是甲方根据实际情况，将部分工程分包给乙方进行施工的工程项目。1.4分包工程定义分包工程指的是甲方将其在主合同项下的部分工程或工作内容，按照约定条件分包给乙方实施的行为。第二条工程范围及内容2.1分包工程范围乙方分包的工程范围包括主合同中约定的施工图纸、施工说明、施工规范和甲方指定的其他工程内容。2.2分包工程内容乙方分包的工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。第三条合同价格3.1合同总价本分包工程的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式甲方支付乙方的工程款项，采取按工程进度分阶段支付的方式。3.4支付时间表甲方应在合同约定的付款节点前，将应付款项支付给乙方。具体支付时间表见附件一。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方指定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工程交付条件工程交付的条件包括但不限于：工程质量符合约定标准、安全无隐患、相关手续齐全等。4.3工程延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量标准乙方应按照甲方指定的质量标准进行施工，确保工程质量符合规定的要求。5.2材料与设备标准乙方使用的材料、设备应符合国家相关质量标准及甲方要求。5.3检验与验收工程完成后，乙方应按照约定进行自检、互检和甲方验收。验收合格后，方可进行工程交付。第六条安全责任6.1安全规范与要求乙方应遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规和规定，严格按照甲方提供的安全生产规章制度进行施工。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，确保事故得到妥善处理。本部分内容共计【】字。第八条变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2合同解除条件在合同履行过程中，如发生不可抗力、一方明确表示不履行合同义务等情形，双方可协商一致解除合同。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。9.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖双方约定，本合同争议的诉讼管辖地为【】。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。11.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方签字（或盖章）确认后生效。11.3合同终止条件本合同有效期届满，或者双方协商一致解除合同，或者发生合同约定的终止条件，合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起【】年止。12.3违约泄露后果如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担违约责任，向受损方支付赔偿金。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权，归【】方所有。13.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方单位（或个人）名称：____________单位（或个人）负责人签字：____________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章乙方单位（或个人）名称：____________单位（或个人）负责人签字：____________日期：____年__月__日本部分内容共计【】字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方指的是本合同之外的具有独立法人资格的企事业单位、社会组织或个人，不包括甲乙双方及其所属关联企业。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、检测方、政府监管机构等。第二条第三方责任及权利2.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的施工过程进行监督、检查、评价，并提出合理化建议。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更条件如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致进行变更，并签订书面变更协议。3.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经甲乙双方签字（或盖章）确认后生效。第四条第三方介入后的违约责任4.1第三方违约责任第三方如违反合同约定，导致甲乙双方损失的，第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付赔偿金。4.2第三方与甲乙方的连带责任如第三方未履行或未正确履行其职责，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担连带责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约行为导致甲乙双方损失时，第三方应承担的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额的【】%确定，但不超过人民币【】元整（大写：【】元整）。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额在本合同有效期内固定不变，除非甲乙双方协商一致进行调整。第六条第三方与甲乙方的沟通协作6.1第三方与甲乙方的沟通第三方应保持与甲乙双方的畅通沟通，及时解决施工过程中的问题。6.2第三方协作义务第三方应协助甲乙双方完成工程验收、结算等事项。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式如第三方介入导致合同争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖双方约定，本合同争议的诉讼管辖地为【】。第八条第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件本合同有效期届满，或者甲乙双方协商一致解除合同，或者发生合同约定的终止条件，合同即告终止。8.2第三方退出合同终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，办理相关退出手续。第九条第三方保密义务9.1保密内容第三方在合同履行过程中获悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起【】年止。9.3违约泄露后果如第三方违反保密义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付赔偿金。第十条第三方遵守法律法规10.1第三方应遵守国家和地方关于安全生产、环境保护、质量监督等方面的法律、法规和规定。10.