门面房装修设计与施工合同（2024版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

门面房装修设计与施工合同（2024版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.装修项目及范围2.1装修项目概述2.2装修范围详细描述3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及分期3.3价款支付条件及时间节点4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3验收标准5.工期及进度5.1合同约定的工期5.2工期延误的处理5.3工程进度报告6.材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量标准6.3材料供应的时间和数量7.乙方义务与责任7.1乙方的设计义务7.2乙方的施工义务7.3乙方保障措施8.甲方义务与责任8.1甲方提供的施工条件8.2甲方提供的资料和信息8.3甲方的其他义务9.丙方义务与责任9.1丙方的监理义务9.2丙方的协调义务9.3丙方的其他义务10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任11.3丙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼地点及适用法律13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用及争议解决条款第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义：甲方全称为X公司，是一家依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为X，地址位于X。甲方的代表人为本合同项下的一切合法行为。1.2乙方名称及定义：乙方全称为X装修设计公司，是一家依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为X，地址位于X。乙方的代表人为本合同项下的一切合法行为。1.3丙方名称及定义：丙方全称为X监理公司，是一家依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为X，地址位于X。丙方的代表人为本合同项下的一切合法行为。2.装修项目及范围2.1装修项目概述：本合同项下的装修项目为甲方拥有的位于X的门面房。2.2装修范围详细描述：包括但不限于门面房内部墙面、地面、天花板装修，水电设施改造，照明系统安装，家具配置等。具体装修范围和设计要求详见附件一。3.合同价格及支付方式3.1合同总价：合同总价为人民币X元整（大写：人民币X元整），币种为人民币。3.2支付方式及分期：甲方支付乙方装修费用的方式分为三次，分别为合同签订后支付30%，工程进度达到50%时支付30%，工程验收合格后支付剩余的40%。3.3价款支付条件及时间节点：甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付装修费用的30%。工程进度达到50%时，甲方应支付装修费用的30%。工程验收合格后，甲方应支付剩余的40%装修费用。4.设计与施工要求4.1设计要求：乙方应在合同签订后的20个工作日内，向甲方提交完整的装修设计方案，包括但不限于平面布局图、效果图、施工图等。甲方应在收到设计方案后的10个工作日内，向乙方反馈修改意见或确认设计方案。4.2施工要求：乙方应按照确认的设计方案进行施工，并确保施工过程中遵循相关法律法规及行业标准。甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水电接入等。4.3验收标准：工程验收标准应符合国家及地方相关法律法规、规范和设计要求。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.工期及进度5.1合同约定的工期：本合同约定的工期为自合同签订之日起算，共计X日。5.2工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一日向甲方支付合同总价1%的逾期违约金。如甲方原因导致工期延误，甲方应按照每延误一日向乙方支付合同总价1%的逾期违约金。5.3工程进度报告：乙方应定期向甲方报告工程进度，并在必要时召开现场会议，共同解决施工过程中的问题。6.材料供应6.1材料供应责任：乙方负责提供本合同约定的装修材料，并确保材料质量符合设计要求及相关标准。6.2材料质量标准：乙方提供的装修材料应符合国家及地方相关法律法规、规范和设计要求。6.3材料供应的时间和数量：乙方应按照施工进度和甲方需求，按时提供所需材料，并确保材料数量充足。8.甲方义务与责任8.1甲方提供的施工条件：甲方应确保施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水电接入等。8.2甲方提供的资料和信息：甲方应向乙方提供完整的门面房相关资料和信息，包括但不限于房屋结构、水电布局、使用需求等。8.3甲方的其他义务：甲方应协助乙方办理相关施工手续，并按照约定时间支付合同价款。9.丙方义务与责任9.1丙方的监理义务：丙方应对乙方的施工过程进行监理，确保施工质量和进度符合合同要求。9.2丙方的协调义务：丙方应负责协调甲方、乙方之间的关系，处理施工过程中的问题，确保合同的顺利履行。9.3丙方的其他义务：丙方应对施工过程中的重要事项进行记录，并定期向甲方报告工程进度和质量情况。10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件：合同变更需经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.2合同解除的条件：合同解除的条件如下：a)双方协商一致解除合同；b)甲方严重违约，乙方无法继续履行合同；c)乙方严重违约，甲方无法继续履行合同；d)因不可抗力导致合同无法履行。11.违约责任11.1甲方违约责任：甲方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。11.2乙方违约责任：乙方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。11.3丙方违约责任：丙方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方和/或乙方损失等。12.争议解决a)向乙方所在地的人民法院提起诉讼；b)向甲方所在地的人民法院提起诉讼；c)向丙方所在地的人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼地点及适用法律：如选择仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件：本合同自甲方、乙方、丙方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件：合同终止的条件如下：a)合同约定的工期完成后，合同自然终止；b)双方协商一致终止合同；c)因不可抗力导致合同无法继续履行。13.3合同解除条件：合同解除的条件如下：a)双方协商一致解除合同；b)甲方严重违约，乙方无法继续履行合同；c)乙方严重违约，甲方无法继续履行合同；d)因不可抗力导致合同无法履行。14.其他条款14.1保密条款：各方应对本合同内容及签订过程中的涉及的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，各方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.3法律适用及争议解决条款：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，各方应优先通过协商解决，协商不成的，可选择向乙方所在地或甲方所在地的人民法院提起诉讼，或选择仲裁解决，仲裁地点为甲方所在地。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方、丙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于供应商、分包商、监理机构、政府部门等。15.2第三方范围：第三方介入的范围包括但不仅限于材料供应、施工分包、工程监理、质量检测、安全监管等环节。16.第三方介入的协调与管理16.1第三方协调：甲方、乙方、丙方应共同协调第三方的工作，确保第三方按照合同要求履行职责。16.2第三方管理：甲方、乙方、丙方应共同对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方的工作质量、进度和安全符合合同要求。17.第三方责任及限额17.1第三方责任：第三方应按照合同约定及国家法律法规的要求，对其提供的工作质量、进度和安全负责。如第三方原因导致工程质量问题、安全事故等，第三方应承担相应的法律责任。17.2第三方限额：甲乙丙三方明确，第三方责任限额包括但不限于第三方造成的工程质量问题、安全事故等所导致的直接经济损失。对于超过第三方责任限额的部分，甲乙丙三方可根据具体情况协商分担。18.第三方支付及结算18.1第三方支付：甲方、乙方、丙方应按照合同约定及国家法律法规的要求，按时支付第三方的服务费用。18.2第三方结算：甲乙丙三方应在每个工程节点及工程竣工后，对第三方的服务进行结算，确保第三方服务的质量和进度符合合同要求。19.第三方违约处理19.1第三方违约：如第三方违反合同约定，甲方、乙方、丙方有权要求第三方纠正违约行为，或按照合同约定索赔违约金、赔偿损失等。19.2第三方纠纷解决：如第三方与甲方、乙方、丙方之间发生纠纷，各方应优先通过协商解决；协商不成的，可选择向乙方所在地或甲方所在地的人民法院提起诉讼，或选择仲裁解决，仲裁地点为甲方所在地。20.第三方退出及替代20.1第三方退出：如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方、乙方、丙方有权要求第三方退出项目，并按照合同约定索赔损失。20.2第三方替代：如第三方退出，甲方、乙方、丙方应共同协商确定替代第三方，确保项目顺利实施。21.第三方资料及信息共享21.1第三方资料：甲方、乙方、丙方应向第三方提供与项目相关的资料和信息，确保第三方能够顺利履行合同义务。21.2信息共享：甲方、乙方、丙方应与第三方共享项目实施过程中的重要信息，包括但不限于工程进度、质量安全等情况。22.第三方保密及知识产权保护22.1第三方保密：第三方应对本合同内容及签订过程中的涉及的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方、乙方、丙方同意不得向第三方披露。22.2知识产权保护：甲方、乙方、丙方应保护第三方在合同履行过程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：门面房装修设计方案详细要求和说明：该附件应包括门面房装修的整体设计方案，包括但不限于平面布局图、效果图、施工图等。设计方案应符合甲方提供的门面房实际情况，并满足乙方施工要求及相关法律法规。2.附件二：材料供应清单详细要求和说明：该附件应详细列出乙方提供的装修材料名称、规格、数量、质量标准等信息。材料供应清单应与合同约定的材料供应范围一致。3.附件三：施工进度计划详细要求和说明：该附件应包括施工的整体进度计划，明确各阶段施工的开始时间、结束时间及关键节点。施工进度计划应符合合同约定的工期要求，并确保工程按时完成。4.附件四：施工质量标准详细要求和说明：该附件应详细列出施工质量的标准和要求，包括但不限于材料质量、施工工艺、验收标准等。施工质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范和设计要求。5.附件五：安全防护措施方案详细要求和说明：该附件应包括施工期间的安全防护措施，包括但不限于施工现场安全防护、材料堆放安全、施工人员安全培训等。安全防护措施方案应符合国家及地方相关法律法规要求，确保施工过程中的安全。6.附件六：工程验收标准及流程详细要求和说明：该附件应详细列出工程验收的标准和流程，包括但不限于验收条件、验收程序、验收人员组成等。工程验收标准及流程应符合国家及地方相关法律法规、规范和设计要求。7.附件七：支付凭证及进度报告详细要求和说明：该附件应包括支付凭证和施工进度报告，支付凭证应证明甲方已按约定支付合同价款，施工进度报告应详细记录施工过程中的关键节点及工程进度。8.附件八：变更协议详细要求和说明：该附件应包括合同变更的协议，用于记录合同变更的内容、理由、日期等。合同变更协议应经甲方、乙方、丙方共同签署，并注明变更后的合同条款。9.附件九：违约金计算公式及依据详细要求和说明：该附件应详细列出违约金的计算公式及依据，包括但不限于违约金的比例、计算方法等。违约金计算公式及依据应符合合同约定及相关法律法规。10.附件十：争议解决协议详细要求和说明：该附件应包括争议解决的协议，用于明确争议解决的方式、地点、适用法律等。争议解决协议应经甲方、乙方、丙方共同签署，并注明争议解决的具体条款。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例说明：如果甲方未按约定时间支付合同价款，构成违约。甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因工期延误造成的损失等。2.