室内装修拆除施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

室内装修拆除施工合同精选本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程预算3.合同工期3.1工期起始日期3.2工期终止日期3.3工期延误及延长4.施工要求及标准4.1施工方案及工艺4.2施工材料及质量4.3施工安全及环保4.4施工验收标准5.合同价格及支付5.1合同总价5.2支付方式及时间5.3工程进度款5.4变更费用5.5付款凭证6.合同的履行与变更6.1甲方义务及责任6.2乙方义务及责任6.3丙方义务及责任6.4合同变更及解除条件7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点及机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款10.法律适用及争议解决10.1合同适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1不可抗力11.2合同的转让11.3附件12.合同签署日期及地点13.合同附件14.合同正本及副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：×××室内装修拆除施工有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方名称：×××房地产开发商乙方地址：××省××市××区××路××号1.3丙方名称及地址丙方名称：×××建筑材料供应商丙方地址：××省××市××区××路××号1.4术语定义（1）甲方：指×××室内装修拆除施工有限公司（2）乙方：指×××房地产开发商（3）丙方：指×××建筑材料供应商（4）工程：指甲方委托乙方进行室内装修拆除的施工项目（5）工期：指合同约定的施工起始日期至终止日期的总天数第二条工程概述2.1工程名称工程名称：×××住宅小区室内装修拆除工程2.2工程地点工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程内容工程内容：包括但不限于室内墙面、地面、天花板等装修拆除，以及相关垃圾清运等2.4工程预算工程预算：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万柒仟捌佰捌拾捌元整）第三条合同工期3.1工期起始日期工期起始日期：××年××月××日3.2工期终止日期工期终止日期：××年××月××日3.3工期延误及延长如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方可协商延长工期，具体事项另行约定。第四条施工要求及标准4.1施工方案及工艺乙方应根据甲方提供的施工要求和标准，制定详细的施工方案和工艺，并报甲方审批。4.2施工材料及质量乙方应按照甲方要求使用丙方提供的建筑材料，并保证材料质量符合国家相关标准。4.3施工安全及环保乙方应严格按照国家相关法律法规和施工安全标准进行施工，确保施工过程中的人员安全和环境保护。4.4施工验收标准施工验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。第五条合同价格及支付5.1合同总价合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万柒仟捌佰捌拾捌元整）5.2支付方式及时间支付方式：银行转账支付时间：自合同签订之日起七个工作日内支付合同总价款的30%，工程验收合格后支付合同总价款的60%，剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。5.3工程进度款乙方向甲方提交工程进度报告，经甲方审核合格后，甲方按进度支付相应进度款。5.4变更费用如因甲方要求变更工程内容或工期延长等原因导致的费用增加，甲乙双方应协商确定变更费用。5.5付款凭证乙方提供合法有效的发票作为付款凭证。第六条合同的履行与变更6.1甲方义务及责任甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并按时支付合同款项。6.2乙方义务及责任乙方应按照合同约定完成施工任务，保证施工质量和工期，并承担施工过程中的安全责任。6.3丙方义务及责任丙方应按照合同约定提供合格的建筑材料，并保证材料质量。6.4合同变更及解除条件合同变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按约定时间支付合同款项，应支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。8.2乙方违约责任乙方如未按约定完成施工任务，应支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。8.3丙方违约责任丙方如未按约定提供合格建筑材料，应承担重新采购费用，并支付违约金，违约金为未合格材料价值的千分之五。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点及机构争议解决地点为合同签订地，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方书面同意，不得向第三方披露。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕后三年。10.3违约保密条款如任何一方违反保密条款，应支付违约金，违约金为泄露信息造成对方损失的赔偿金额。第十一条其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力包括自然灾害、社会事件等。11.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3附件本合同附件包括合同专用条款、施工图纸、材料清单等。第十二条合同签署日期及地点本合同于××年××月××日在××省××市××区××路××号签署。第十三条合同附件本合同附件包括：（1）合同专用条款（2）施工图纸（3）材料清单（4）工程进度计划（5）其他相关文件第十四条合同正本及副本本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。副本分别为丙方、政府部门等相关方执有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同有关联的其他各方，包括但不限于监理方、设计方、政府部门、金融机构等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行各自职责，承担相应责任。15.3第三方义务第三方应协助甲乙双方完成合同约定的工程任务，并提供必要的支持和配合。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲乙双方应共同选定第三方，并在合同中明确第三方的名称、职责和义务。16.2第三方费用第三方所需的费用，包括但不限于咨询费、检测费、监理费等，由甲乙双方协商承担。16.3第三方付款方式及时间甲乙双方根据第三方完成的工程进度和质量，按约定的付款比例和时间向第三方支付费用。16.4第三方违约处理如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权终止合同，并要求第三方承担违约责任。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素确定，并在合同中明确。17.2第三方责任限额的调整如合同执行过程中发生特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。17.3第三方责任限额的承担第三方超出责任限额的部分，由第三方自行承担；未超出责任限额的部分，由甲乙双方按合同约定承担。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按甲方的要求完成相关工作。18.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的施工要求和技术标准，提供相应的服务和支持。18.3第三方与丙方关系第三方应按照丙方的供应要求，提供合格的材料和服务。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方与甲方、乙方、丙方的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方与甲方、乙方、丙方的争议解决地点及机构为合同签订地，争议解决机构为合同签订地人民法院。第二十条第三方介入的保密条款20.1第三方应遵守甲乙双方的保密条款，未经甲乙双方书面同意，不得向第三方披露合同相关保密信息。20.2第三方违反保密条款的，应支付违约金，违约金为泄露信息造成甲乙双方损失的赔偿金额。第二十一条第三方介入的其他条款21.1不可抗力如第三方因不可抗力导致无法履行合同，甲乙双方应协商解决。不可抗力包括自然灾害、社会事件等。21.2合同的转让未经甲乙双方书面同意，第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。21.3附件本合同附件包括合同专用条款、第三方服务协议等。第二十二条合同签署日期及地点本合同于××年××月××日在××省××市××区××路××号签署。第二十三条合同附件本合同附件包括：（1）合同专用条款（2）第三方服务协议（3）其他相关文件第二十四条合同正本及副本本合同一式四份，甲乙双方各执两份，第三方执有一份，具有同等法律效力。副本分别为丙方、政府部门等相关方执有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同专用条款详细规定合同双方的权利、义务、责任、工作范围、工作进度、付款方式、违约责任等内容。附件二：施工图纸包括室内装修拆除施工的详细图纸，标明施工的具体范围、工艺、材料等。附件三：材料清单列出施工过程中所需的所有材料名称、数量、规格、质量标准等信息。附件四：工程进度计划详细时间表，列出工程的各个阶段及完成时间。附件五：质量标准及验收规范明确施工质量的要求及验收的标准。附件六：安全防护措施方案详细的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全。附件七：环境保护措施方案详细的环境保护措施，确保施工过程中的环境保护。附件八：第三方服务协议明确第三方的服务内容、工作要求、付款方式、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项。2.乙方未按约定时间完成施工任务。3.丙方未按约定提供合格建筑材料。4.第三方未按合同约定履行义务。责任认定标准：1.违约金计算：违约金为应付款项的千分之五。2.损失赔偿计算