2024版数据中心建设施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格组成3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条施工材料与设备6.1材料与设备供应6.2材料与设备质量6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2售后服务8.3技术培训第九条合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除后的处理第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××数据中心有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3丙方名称：×××设备供应有限公司丙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程概况2.1工程名称：2024版数据中心建设施工项目2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、装修工程、电气工程、暖通工程、网络工程、安防工程等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格组成：包括工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、调试费、培训费等。3.3支付方式：按工程进度分阶段支付。3.4支付时间表：具体见附件一《支付时间表》。第四条工程期限4.1开工日期：本合同签订后×天内4.2竣工日期：工程预计×年×月×日竣工4.3工期延误：如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方违约金人民币×万元。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。5.2质量保证：乙方对施工质量承担终身责任，自工程验收合格之日起算。5.3质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可投入使用。具体验收流程见附件二《验收流程》。第六条施工材料与设备6.1材料与设备供应：乙方负责提供本合同约定的全部施工材料与设备。6.2材料与设备质量：乙方提供的施工材料与设备应符合国家及行业相关质量标准。6.3材料与设备验收：甲方、乙方、丙方共同参与材料与设备的验收工作，验收不合格的材料与设备不得用于施工。第八条技术支持与服务8.1技术支持：乙方应为本工程提供全程技术支持，确保工程顺利进行。8.2售后服务：工程验收合格后，乙方应提供×年的免费售后服务，包括但不限于设备维护、故障排除、技术升级等。8.3技术培训：乙方应对甲方操作人员进行免费技术培训，确保甲方能熟练操作和维护工程设备。第九条合同变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经甲乙双方确认后生效。9.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.3变更与解除后的处理：合同变更或解除后，甲乙双方应按照约定处理工程尾款、赔偿等相关事项。第十条违约责任10.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应支付违约金人民币×万元。10.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金人民币×万元。10.3丙方违约：丙方未按约定提供设备或材料，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金人民币×万元。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：中华人民共和国××省××市××区人民法院11.3争议解决费用：包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件：工程验收合格，且甲方支付完毕全部工程款后，本合同终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后×年。13.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金人民币×万元，并赔偿因此造成的一切损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解决办法。14.2法律法规：本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括《支付时间表》、《验收流程》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外的，与本合同无关的个体或组织。1.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估等。第二条第三方责任2.1第三方责任界定：第三方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行工作，并对其提供的服务承担责任。2.2第三方责任限额：第三方应对其提供的服务承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同总价的×%。第三条第三方选定3.1第三方选定：甲方、乙方、丙方应共同协商选定第三方，并签订相关服务合同。3.2第三方选定时间：自合同签订之日起×天内，各方应选定第三方并书面通知其他各方。第四条第三方协调4.1第三方协调主体：甲方、乙方、丙方均有权对第三方进行协调，确保工程顺利进行。4.2第三方协调方式：包括但不限于定期会议、工作报告、现场检查等。第五条第三方费用5.1第三方费用承担：第三方费用由甲方、乙方、丙方按照约定的比例承担。5.2第三方费用支付：甲方、乙方、丙方按照实际发生费用进行支付，并保存相关支付凭证。第六条第三方违约6.1第三方违约处理：第三方未按约定提供服务或违反相关法律法规，各方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿：第三方应向甲方、乙方、丙方支付违约金人民币×万元，并赔偿因此造成的一切损失。第七条第三方退出7.2第三方退出程序：第三方应向甲方、乙方、丙方提交退出通知，并办理相关手续。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲方：第三方应独立向甲方提供服务，并对其服务承担责任。8.2第三方与乙方：第三方应独立向乙方提供服务，并对其服务承担责任。8.3第三方与丙方：第三方应独立向丙方提供服务，并对其服务承担责任。第九条第三方介入的变更9.1变更情形：合同履行过程中，如需变更第三方服务内容或更换第三方，各方应签订书面变更协议。9.2变更程序：变更协议应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第十条第三方介入的解除10.1解除情形：合同履行过程中，如第三方不能按照约定提供服务，各方有权解除与第三方的服务合同。10.2解除程序：解除合同应经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条第三方介入的争议解决11.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：中华人民共和国××省××市××区人民法院。第十二条第三方介入的费用和赔偿12.1费用承担：第三方介入所需费用，包括但不限于第三方服务费、差旅费、住宿费等，由甲方、乙方、丙方按照约定的比例承担。12.2赔偿责任：第三方因故意或过失造成甲方、乙方、丙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第十三条第三方介入的合同附件13.1附件内容：包括但不限于第三方服务合同、第三方费用明细表、第三方赔偿协议等。13.2附件效力：附件与本合同具有同等法律效力。第十四条第三方介入的其他条款14.1法律法规：第三方介入应遵守中华人民共和国相关法律法规。14.2保密义务：第三方应对其在合同履行过程中获取的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密等予以保密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《支付时间表》详细列出合同总价、各阶段工程款支付金额、支付时间及支付条件等。附件二：《验收流程》详细描述工程验收的程序、标准、时间及参与方等。附件三：《材料设备供应合同》列出乙方应提供的材料设备清单、质量标准、供应时间及验收流程等。附件四：《技术支持与服务协议》详细说明乙方应提供的技术支持服务内容、服务时间、培训安排等。附件五：《施工安全防护措施方案》列出乙方应遵守的施工安全规范、措施及安全事故处理流程等。附件六：《质量保证书》详细说明乙方对施工质量的保证措施及质量问题的处理流程等。附件七：《违约金计算方式》详细列出违约金计算的基础、比例、计算方法等。附件八：《争议解决方式》详细描述争议解决的流程、机构、费用承担等。附件九：《保密协议》列出各方应保密的信息内容、保密期限及违约责任等。附件十：《第三方服务合同》列出第三方服务的范围、内容、费用、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款。2.乙方未按约定完成工程。3.丙方未按约定提供设备或材料。4.第三方未按约定提供服务或违反相关法律法规。违约责任认定标准：1.甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应支付违约金人民币×万元。示例：甲方在合同约定的支付时间内未能支付应付款项，视为违约。2.乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金人民币×万元。示例：乙方延期交付工程，超出合同约定的延期时间，视为违约。3.丙方未按约定提供设备或材料，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金人民币×万元。示例：丙方供应的设备材料不符合合同约定的质量标准，视为违约。4.第三方未按约定提供服务或违反相关法律法规，各方有权要求第三方承担违约责任。示例：第三方未按约定时间提供服务，导致工程进度延误，视为违约。全文完。2024版数据中心建设施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3数据中心1.4施工合同第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工要求5.1施工标准5.2施工安全5.3环境保护第六条材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量检验第七条工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律适用第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任12.3维权费用第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除后的义务14.5争议解决后的义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指合同约定的数据中心建设项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包方：指合同约定的承担数据中心建设项目施工的法人或其他组织。1.3数据中心：指由发包方投资建设，用于数据存储、处理和服务的场所。1.4施工合同：指发包方与承包方签订的，约定承包方承担数据中心建设项目施工的合同。第二条合同标的2.1工程内容：包括但不限于数据中心土建工程、装饰工程、电气工程、暖通工程、网络工程、安全防护工程等。2.2工程量：具体工程量详见合同附件一：工程量清单。2.3工程质量标准：按照国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB504622015执行。第三条合同价格3.1合同总价：人民币[]万元整（大写：人民币[]万元整），具体金额详见合同附件二：合同价格明细表。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：发包方按照合同约定的付款节点，向承包方支付合同价款。具体支付方式详见合同附件三：支付条款。第四条施工期限4.1施工开始日期：合同签订后[]个工作日内。4.2施工结束日期：按照工程进度和质量要求，确保工程在[]日前竣工。4.3延期条款：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期，并按实际情况调整合同价款。第五条施工要求5.1施工标准：按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工。5.2施工安全：承包方应严格按照国家安全生产法规和施工安全标准进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.3环境保护：承包方应遵守国家环境保护法规，确保施工过程中的环境保护措施得到有效实施。第六条材料及设备6.1材料供应：发包方负责提供合同约定的材料，并确保材料质量符合国家标准和设计要求。6.2设备供应：发包方负责提供合同约定的设备，并确保设备质量、性能符合国家标准和设计要求。6.3质量检验：承包方对发包方提供的材料和设备进行检验，如发现质量问题，应及时通知发包方，由发包方负责处理。第八条违约责任8.1发包方违约：8.1.1发包方未按约定时间支付合同价款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×0.05%×违约天数。8.1.2发包方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期或停工，应承担相应责任。8.1.3发包方提供的设计文件、材料和设备不符合国家标准和设计要求，导致工程质量问题或安全事故，应承担相应责任。8.2承包方违约：8.2.1承包方未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.05%×违约天数。8.2.2承包方施工质量不符合国家标准和设计要求，应负责返工、维修，并承担相应费用。8.2.3承包方未按约定保护发包方知识产权，导致发包方遭受损失，应承担相应责任。8.3违约赔偿：8.3.1违约方应承担因违约造成的直接经济损失，并支付合同总价5%的违约金。8.3.2违约方应承担因违约导致的其他损失，包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费等。第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：如协商不成，可向项目所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[]年。10.2合同变更：合同履行期间，如双方同意变更合同内容，应以书面形式签订变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同解除：合同履行期间，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十一条保密条款11.1保密内容：合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密、合同内容等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄露后果：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：发包方和承包方各自拥有的知识产权归各自所有。12.2侵权责任：如一方使用对方的知识产权造成侵权，应承担相应责任。12.3维权费用：如发生知识产权侵权纠纷，双方应共同承担维权费用。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力后果：双方应立即协商采取措施，减轻不可抗力造成的影响。13.3不可抗力应对措施：如不可抗力导致合同无法履行，双方可协商延长合同工期，并按实际情况调整合同价款。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括工程量清单、价格明细表、支付条款等，附件与合同具有同等法律效力。14.2补充协议：合同履行期间，如双方同意签订补充协议，应以书面形式签订，经双方盖章确认后生效。14.3合同修改：合同履行期间，如双方同意修改合同内容，应以书面形式修改，经双方盖章确认后生效。14.4合同解除后的义务：合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜，包括但不限于支付尚未支付的合同价款、返还已收到的货物等。14.5争议解决后的义务：争议解决后，双方应继续履行合同约定的义务，直至合同终止或履行完毕。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入，为确保合同的顺利履行，明确各方的权利义务，特制定本部分。一、第三方概念及责任1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙方外，参与项目实施、提供服务或货物，并对合同履行产生影响的自然人、法人或其他组织。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，对其提供的服务或货物承担质量、安全、保密等责任。1.3第三方权利：第三方享有按合同约定获得支付、保密等权益。二、第三方介入的程序及条件2.1第三方选择：甲乙方应在合同中明确第三方的选择标准、条件及程序。2.2第三方审核：甲乙方应对第三方的主体资格、资质、信誉等进行审核，确保其具备履行合同的能力。2.3第三方签订合同：甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同内容、期限、价款等条款，并经甲乙方盖章确认。三、第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙方应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。3.2合同变更内容应包括第三方提供的服务或货物范围、质量标准、价款、工期等。3.3合同变更后的履行：甲乙方应按照变更后的合同内容履行各自的义务。四、第三方介入后的争议解决4.1第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决。4.2如协商不成，可向项目所在地的民间调解组织申请调解。4.3如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。4.4争议解决适用中华人民共和国法律。五、第三方责任限额及划分5.1第三方责任限额：第三方对甲乙方承担的责任限额，按照合同约定和法律法规规定执行。5.2第三方责任划分：第三方因履行合同造成甲乙方损失的，由甲乙方按照合同约定和实际情况向第三方追偿。5.3甲乙方之间责任划分：甲乙方按照合同约定和实际情况，承担各自应承担的责任。六、第三方介入后的保密义务6.1甲乙方与第三方签订的合同、技术资料、商业秘密等，应予以保密。6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3泄露后果：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应责任。七、第三方介入后的知识产权保护7.1知识产权归属：第三方提供的服务或货物涉及的知识产权，归第三方所有。7.2侵权责任：如第三方侵犯甲乙方的知识产权，甲乙方有权要求第三方承担相应责任。7.3维权费用：如发生知识产权侵权纠纷，甲乙方应共同承担维权费用。