建设工程设计合同范本_第1页
建设工程设计合同范本_第2页
建设工程设计合同范本_第3页
建设工程设计合同范本_第4页
建设工程设计合同范本_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

最新建设工程设计合同范本精选本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)第二条:合同范围与工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5设计费用及支付方式第三条:设计任务与要求3.1设计内容3.2设计深度与标准3.3设计时间与进度安排3.4设计成果提交方式及时间第四条:合同价格与支付4.1设计费用总额4.2费用支付方式4.3进度款支付比例及时间4.4设计费用的调整条件与方法第五条:双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务5.2乙方的权利与义务5.3丙方的权利与义务(如有)第六条:保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3违约责任第七条:变更与调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条:违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任(如有)第九条:争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院第十条:解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理事项第十一条:一般规定11.1合同的解释11.2合同的生效与失效11.3合同的修改与补充第十二条:附加条款12.1技术参数与要求12.2设计配合与沟通12.3其他特殊要求第十三条:合同附件13.1设计任务书13.2设计方案及相关图纸13.3费用明细表13.4其他重要文件第十四条:合同的有效期14.1合同开始日期14.2合同结束日期14.3合同续约条件与程序第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司甲方地址:×××市×××路×××号1.2乙方名称:×××设计公司乙方地址:×××市×××路×××号1.3丙方名称:×××材料供应商丙方地址:×××市×××路×××号(如有)第二条:合同范围与工程概况2.1工程名称:×××住宅小区建设工程工程地点:×××市×××路×××号工程规模:占地面积×××平方米,建筑总面积×××平方米工程性质:住宅小区建设,包括住宅楼、配套设施等2.2设计费用及支付方式设计费用总额:¥×××万元支付方式:银行转账进度款支付比例及时间:合同签订后七个工作日内支付设计费的30%,设计完成后支付设计费的60%,剩余10%作为质保金,质保期结束后支付。第三条:设计任务与要求3.1设计内容建筑方案设计、施工图设计、景观设计、室内设计等3.2设计深度与标准符合国家及地方相关法规、规范要求,达到建筑行业标准3.3设计时间与进度安排设计周期:自合同签订之日起,共计×个月设计进度安排:按照甲方要求,分阶段完成设计任务,并提交相应的设计成果3.4设计成果提交方式及时间设计成果以电子文件形式提交,提交时间及方式如下:建筑方案设计:自合同签订之日起×个月内向甲方提交建筑方案设计成果施工图设计:自建筑方案设计批准之日起×个月内向甲方提交施工图设计成果景观设计:自施工图设计批准之日起×个月内向甲方提交景观设计成果室内设计:自施工图设计批准之日起×个月内向甲方提交室内设计成果第四条:合同价格与支付4.1设计费用总额:¥×××万元4.2费用支付方式:银行转账4.3进度款支付比例及时间:合同签订后七个工作日内支付设计费的30%,设计完成后支付设计费的60%,剩余10%作为质保金,质保期结束后支付。4.4设计费用的调整条件与方法:如遇设计范围、设计内容、设计标准等发生变更,双方可协商调整设计费用。调整方式为:按实际发生费用进行调整,并以书面形式确认。第五条:双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务提供真实、准确、完整的工程相关信息按照合同约定支付设计费用负责办理相关审批手续,提供设计所需的施工场地对乙方设计成果进行审查,并提出合理化建议5.2乙方的权利与义务按照合同约定完成设计任务,并提交设计成果保证设计成果的质量,符合国家及地方相关法规、规范要求协助甲方办理相关审批手续,提供设计所需的技术支持对甲方提供的资料保密,不得泄露给第三方5.3丙方的权利与义务(如有)按照合同约定提供材料及服务保证材料及服务质量,符合国家及地方相关法规、规范要求对甲方和乙方提供的资料保密,不得泄露给第三方第六条:保密条款6.1保密信息范围甲方提供的工程相关信息,包括设计任务书、相关图纸、技术参数等乙方和丙方提供的设计成果、材料及服务等相关信息6.2保密期限:自合同签订之日起至合同结束之日止6.3违约责任:如一方泄露保密信息,需承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为泄露信息所涉及费用的两倍。第八条:违约责任8.1甲方违约责任如甲方未按约定时间支付设计费用,每延迟一日,应支付乙方延迟付款金额的千分之二的违约金。如甲方未提供真实、准确、完整的工程相关信息,导致设计进度延误或设计成果不符合约定,甲方应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任如乙方未按约定时间完成设计任务,每延迟一日,应支付甲方延迟付款金额的千分之二的违约金。如乙方设计成果不符合国家及地方相关法规、规范要求,乙方应承担相应的违约责任,并负责整改直至符合要求。8.3丙方违约责任(如有)如丙方未按约定提供材料及服务,每延迟一日,应支付甲方延迟付款金额的千分之二的违约金。如丙方提供的材料及服务不符合国家及地方相关法规、规范要求,丙方应承担相应的违约责任,并负责整改直至符合要求。第九条:争议解决9.1争议解决方式:双方通过友好协商解决争议,如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3诉讼地点与法院:如双方选择诉讼解决争议,诉讼地点为×××市,诉讼法院为×××人民法院。第十条:解除与终止10.1合同解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同终止条件:合同约定的设计任务完成后,合同自然终止。10.3解除或终止后的处理事项:合同解除或终止后,乙方应向甲方提交完整的设计成果,并按照甲方要求进行修改和完善。甲方应按照约定支付乙方设计费用。第十一条:一般规定11.1合同的解释:本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同的生效与失效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的设计任务完成后失效。11.3合同的修改与补充:本合同如有修改或补充,应以书面形式签订,经双方盖章确认后生效。第十二条:附加条款12.1技术参数与要求:详见附件一《技术参数与要求》12.2设计配合与沟通:详见附件二《设计配合与沟通》12.3其他特殊要求:详见附件三《其他特殊要求》第十三条:合同附件13.1设计任务书:详见附件四《设计任务书》13.2设计方案及相关图纸:详见附件五《设计方案及相关图纸》13.3费用明细表:详见附件六《费用明细表》13.4其他重要文件:详见附件七《其他重要文件》第十四条:合同的有效期14.1合同开始日期:×××年×××月×××日14.2合同结束日期:×××年×××月×××日14.3合同续约条件与程序:如双方同意续约,应在合同到期前一个月内签订续约合同,并按照约定程序进行。第二部分:第三方介入后的修正第十五条:第三方介入的定义与范围15.1第三方:本合同涉及的第三方是指除甲方、乙方和丙方(如有)之外的自然人、法人和其他组织。15.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于中介方、审查机构、施工单位、材料供应商等。第十六条:第三方介入的程序与条件16.1甲方应在合同签订后七个工作日内通知乙方第三方介入的相关信息,包括但不限于第三方的主体名称、介入时间、介入范围等。16.2乙方应在收到甲方通知后的三个工作日内与第三方进行沟通,明确双方的权利和义务,并提交设计成果。16.3第三方应按照合同约定支付设计费用,并承担因自身原因导致的设计修改、延误等责任。第十七条:第三方责任限额17.1第三方对设计成果的质量、安全、合规性等承担责任。如设计成果存在质量问题,甲方有权要求乙方或第三方进行整改或赔偿。17.2第三方介入时,如因第三方原因导致设计进度延误或设计成果不符合约定,甲方有权要求乙方或第三方承担相应的违约责任。17.3第三方对甲方和乙方提供的保密信息承担保密责任。如第三方泄露保密信息,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为泄露信息所涉及费用的两倍。第十八条:第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的合作关系。第三方不视为甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。18.2第三方应独立承担合同履行过程中的法律风险和责任。甲方和乙方不承担第三方在任何情况下产生的任何损失或费用。18.3第三方对甲方和乙方不享有任何权利和利益,甲方和乙方对第三方也不承担任何义务和责任。第十九条:甲方和乙方的权利与义务19.1甲方应按照合同约定支付设计费用,并履行与第三方的合同约定。19.2乙方应按照合同约定完成设计任务,并提交设计成果。对于第三方介入导致的设计修改、延误等问题,乙方应积极与第三方沟通,并协助甲方解决。19.3甲方和乙方均有权要求第三方履行合同约定,并承担因第三方原因导致的设计质量、进度等问题。第二十条:争议解决20.1如甲方、乙方与第三方之间发生争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2如甲方、乙方选择仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。20.3如甲方、乙方选择诉讼解决争议,诉讼地点为×××市,诉讼法院为×××人民法院。第二十一条:附加条款21.1技术参数与要求:详见附件八《技术参数与要求》21.2设计配合与沟通:详见附件九《设计配合与沟通》21.3其他特殊要求:详见附件十《其他特殊要求》第二十二条:合同附件22.1设计任务书:详见附件十一《设计任务书》22.2设计方案及相关图纸:详见附件十二《设计方案及相关图纸》22.3费用明细表:详见附件十三《费用明细表》22.4其他重要文件:详见附件十四《其他重要文件》第二十三条:合同的有效期23.1合同开始日期:×××年×××月×××日23.2合同结束日期:×××年×××月×××日23.3合同续约条件与程序:如双方同意续约,应在合同到期前一个月内签订续约合同,并按照约定程序进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《技术参数与要求》详细说明设计任务书中所涉及的各项技术参数与要求,包括但不限于建筑物的结构、材料、设备、装修等方面的技术标准和要求。附件二:《设计配合与沟通》详细说明设计过程中甲方、乙方之间的沟通与配合方式,包括但不限于会议安排、设计进度报告、设计变更通知等。附件三:《其他特殊要求》详细说明合同中未涉及的其他特殊要求,包括但不限于环境污染治理、节能减排、安全生产等方面的要求。附件四:《设计任务书》详细描述设计任务书的内容,包括但不限于设计目标、设计内容、设计深度、设计时间等方面的要求。附件五:《设计方案及相关图纸》详细列举设计方案及相关图纸的内容,包括但不限于建筑图纸、结构图纸、景观图纸、室内装修图纸等。附件六:《费用明细表》详细说明设计费用的明细,包括但不限于费用构成、费用支付时间、支付方式等方面的要求。附件七:《其他重要文件》详细列举其他重要文件的内容,包括但不限于相关审批文件、验收标准、施工规范等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方未按约定时间支付设计费用,每延迟一日,应支付乙方延迟付款金额的千分之二的违约金。甲方未提供真实、准确、完整的工程相关信息,导致设计进度延误或设计成果不符合约定,甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按约定时间完成设计任务,每延迟一日,应支付甲方延迟付款金额的千分之二的违约金。乙方设计成果不符合国家及地方相关法规、规范要求,乙方应承担相应的违约责任,并负责整改直至符合要求。3.丙方违约行为及责任认定丙方未按约定提供材料及服务,每延迟一日,应支付甲方延迟付款金额的千分之二的违约金。丙方提供的材料及服

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论