2024版污水处理厂建设工程施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版污水处理厂建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3污水处理厂建设工程第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护要求第七条合同文件的组成与解释顺序7.1合同文件7.2解释顺序第八条合同的履行与监督8.1发包方的义务8.2承包方的义务8.3工程监督第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式第十条争议解决10.1争议方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条合同的终止与验收12.1合同终止条件12.2工程验收第十三条合同的附则与附件13.1附则内容13.2附件清单第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3保密条款14.4合同的签订日期与有效期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3污水处理厂建设工程第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同工程范围包括本项目的设计、采购、施工、验收、保修等全过程服务，具体内容详见合同附件一。2.2工程内容本合同工程内容包括但不限于：污水处理厂主体结构工程、设备安装工程、管道铺设工程、电气自动化工程、绿化及景观工程等，具体内容详见合同附件一。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本项目全部工程的设计、采购、施工、验收、保修等服务的费用，具体金额详见合同附件二。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商进行价格调整，具体调整办法详见合同附件三。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照合同约定的时间表完成本项目的设计、采购、施工等各阶段工作，具体进度计划详见合同附件四。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金，具体违约金计算方式详见合同附件五。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本项目应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准、设计文件和合同要求进行施工，确保工程质量。5.2质量检验乙方应按照合同约定对工程质量进行自检、互检和专检，甲方有权对工程质量进行监督检查，具体检查办法详见合同附件六。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施乙方应制定施工安全管理制度和安全生产责任制，严格按照国家及地方安全生产法律法规、工程技术标准进行施工，确保施工安全。6.2环境保护要求乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规，严格执行环保措施，确保施工过程中对环境的影响降至最低。本部分内容共计513字。第八条合同的履行与监督8.1发包方的义务甲方应按照合同约定提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等，确保工程顺利进行。8.2承包方的义务乙方应按照合同约定完成工程设计、采购、施工等工作，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。8.3工程监督甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督，乙方应积极配合，提供相关资料和便利条件。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为双方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.3赔偿方式赔偿金额的计算和支付方式详见合同附件七。第十条争议解决10.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼双方同意选择仲裁或诉讼方式解决争议，具体仲裁或诉讼机构详见合同附件八。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更双方同意，合同签订后，如因特殊情况需要变更合同内容，可签订补充协议，经双方确认后生效。11.2合同解除合同解除的条件和程序详见合同附件九。第十二条合同的终止与验收12.1合同终止条件合同终止的条件和程序详见合同附件十。12.2工程验收工程验收的标准和程序详见合同附件十一。第十三条合同的附则与附件13.1附则内容本合同的附则包括合同的生效、终止、解除等特殊情况的规定。13.2附件清单合同附件包括合同总价、工程范围、进度计划、质量要求、安全措施等详细内容。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件的发生和影响，按照合同附件十二的规定处理。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，具体保密事项详见合同附件十三。14.4合同的签订日期与有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收完毕之日止。本部分内容共计3字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，其他参与工程建设的法人、其他组织或个人。包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于中介方、咨询方、融资方、担保方、保险公司等，以及其他根据合同履行需要参与进来的单位或个人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲方根据合同履行需要，选择合适的第三方介入。乙方应予以配合，并提供必要的便利条件。2.2第三方资格第三方应具备国家规定的相关资质、资格条件，并遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。2.3第三方介入程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于甲方通知、乙方确认、签订第三方合同等。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和第三方合同的约定，履行相应的义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方义务第三方应遵守国家及地方法律法规，严格执行合同约定，配合甲乙双方的监督和管理。3.3第三方权利第三方在合同约定范围内，享有合同约定的权利，包括但不限于费用支付、质量索赔等。第四条第三方责任限额4.1责任限额第三方对因其原因导致的工程质量、安全、进度等方面的损失，承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算和支付方式详见合同附件十二。4.2责任限制第三方的赔偿责任，以其在第三方合同中约定的赔偿限额为限。如第三方合同无赔偿限额，则按照本合同约定的赔偿限额执行。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方应视为甲方的委托人，按照甲方的指示和要求，履行合同义务。5.2第三方与乙方关系第三方应视为乙方的合作伙伴，乙方应协助第三方履行合同义务，并按照约定向第三方支付费用。5.3第三方与其他方的关系第三方与工程其他参与方之间的关系，由各方按照合同约定和相关法律法规自行界定。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更第三方，甲方有权书面通知乙方，并与新的第三方签订相应的合同。6.2解除合同履行过程中，如因特殊情况需要解除第三方，甲方有权书面通知乙方，并与第三方协商解除合同。第七条第三方介入的争议解决7.1争议方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼双方同意选择仲裁或诉讼方式解决争议，具体仲裁或诉讼机构详见合同附件十三。第八条第三方介入的保密条款8.1保密事项第三方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同约定的工程验收完毕之日止。第九条第三方介入的生效与终止9.1生效条件第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。9.2终止条件第三方介入合同的终止条件及程序，详见合同附件十四。本部分内容共计1437字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价详细列出合同总价，包括各项费用明细，如设计费、材料费、施工费等。附件二：工程范围详细描述工程范围，包括工程内容、工程量、工程地点等。附件三：进度计划详细列出工程进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间、工作内容等。附件四：质量要求详细描述工程质量要求，包括质量标准、检验方法、验收程序等。附件五：安全措施详细列出施工安全措施，包括安全管理制度、安全生产责任制、安全防护设施等。附件六：环境保护要求详细描述环境保护要求，包括环保标准、环保措施、环保设施等。附件七：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件八：争议解决机构详细列出争议解决机构，包括仲裁委员会或法院的名称和地址等。附件九：合同变更与解除条件详细描述合同变更与解除的条件和程序。附件十：合同终止与验收条件详细列出合同终止与验收的条件和程序。附件十一：工程验收标准详细描述工程验收的标准和程序，包括验收合格条件、验收组织等。附件十二：赔偿限额详细说明赔偿限额的计算方式和金额。附件十三：保密协议详细列出保密协议的内容，包括保密事项、保密期限、保密义务等。附件十四：第三方合同范本提供第三方合同的范本，包括第三方合同的主要条款和条件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付合同价款，或乙方未按照合同约定完成工程。示例说明：如甲方延迟支付合同价款，应按照附件七的计算方式支付违约金。2.甲方未按照合同约定提供施工场地、办理相关手续等，导致工程进度延误。示例说明：如甲方未按约定提供施工场地，应按照附件七的计算方式支付违约金。3.乙方未按照合同约定完成工程设计、采购、施工等任务，导致工程