景区步行道施工合同

景区步行道施工合同合同编号：__________鉴于甲方为某景区的开发商，负责该景区的建设与管理；乙方为具备相应资质和经验的施工方，愿意承担该景区步行道的施工任务。为明确双方的权利义务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2工程的施工地点为某景区，施工范围详见附件一。1.3工程的施工内容主要包括：步行道的铺设、附属设施的搭建及相关配套工程。第二条合同价格2.1双方经协商一致，确定本工程的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括施工费、材料费、人工费、交通费、税费等一切与工程有关的费用。2.2乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方提交详细的工程预算，经甲方确认后，按照预算进行施工。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第三条施工期限3.1乙方应按照本合同约定的施工内容、施工范围和施工标准，保证工程在合同约定的施工期限内完成。3.2施工期限自甲方与乙方签订本合同之日起，至工程验收合格之日止。3.3乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长期限的时间自甲方同意之日起计算。第四条施工质量4.1乙方应按照本合同约定的施工内容和施工标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。4.3乙方在施工过程中，应加强对施工现场的管理和监督，确保施工安全、环保、文明施工。4.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密和合同内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的施工内容、施工范围和施工标准进行施工，甲方有权要求乙方整改，并按照合同总价款的2%向甲方支付违约金。6.2乙方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。6.3甲方如未按照本合同约定的支付方式支付价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日附件一：施工范围和施工内容详细描述附件二：施工图纸和技术要求附件三：工程预算明细表一、附件列表：1.附件一：施工范围和施工内容详细描述2.附件二：施工图纸和技术要求3.附件三：工程预算明细表二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的施工内容、施工范围和施工标准进行施工，甲方有权要求乙方整改，并按照合同总价款的2%向甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定的施工期限完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。3.甲方未按照合同约定的支付方式支付价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。三、法律名词及解释：1.甲方：指某景区的开发商，负责该景区的建设与管理。2.乙方：指具备相应资质和经验的施工方，愿意承担该景区步行道的施工任务。3.合同总价款：指双方约定的工程合同总价格，包括施工费、材料费、人工费、交通费、税费等一切与工程有关的费用。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工计划。2.施工质量问题：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：双方应严格按照合同约定的支付方式进行付款，如有争议，可协商解决或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方作为景区开发商，与具备